-
2023年11月17日发(作者：)
房屋买卖合同正规模板精选5篇
房屋买卖合同正规模板 篇1
出卖方：___________________________
地址：____________________________________
邮码：_______________
电话：_______________
法定代表人：____________
职务：____________
购买方：___________________________
地址：____________________________________
邮码：_______________
电话：_______________
法定代表人：____________
职务：____________
分协议书
根据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同
信守执行。
第一条乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的房屋栋间，建筑
面积为____平方米。
第二条上述房产的交易价格：
第三条付款时间与办法：
1.
2.
第四条甲方应于____年__月__日前将交易的房产全部交付给乙方使用。
第五条税费分担
1.甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的____%的交易费承担公
证费、协议公证费。
2.乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费，承担
房产交易中国家征收的一切其他税费。
第六条违约责任
1.乙方必须按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约部
分房产款____%的违约金。
2.甲方必须按期将房产交付乙方使用，否则，每逾期一天，应向乙方偿付
违约部分房产款____%的违约金。
第七条本合同主体
1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________单位，代表人是____________.
第八条本合同经国家公证机关____公证处公证。
第九条本合同一式份。甲方产权人各一份。乙方一份，________房产管理
局、________公证处各一份。
第十条本合同发生争议的解决方式：
甲方：____________乙方：____________
代表：____________代表：____________
____年____月____日____年____月____日
房屋买卖合同正规模板 篇2
出卖方：_________公司(以下简称甲方)
地址：_________
法定代表人：_________
购买方：_________公司(以下简称乙方)
地址：_________
法定代表人：_________
根据国家有关规定，甲乙双方经协商一致，就_________部分停车场地买卖
一事签订本合同，以资共同信守执行。
第一条 乙方购买甲方拥有合法权益的_________部分停车场地，上述停车
场地出售面积为_________平方米(建筑面积)，具体方位见合同附件。乙方购买
上述停车场地仅能作长途汽车上下客、停放车辆，售卖车票之用。
第二条 上述停车场地售价为_________元人民币平方米，总售价为
_________元人民币(上述成交价款不包含应向政府交纳的各种税费。)
第三条 付款时间与办法：
1.本合同签订时乙方即支付定金人民币_________元给甲方。
2.本合同签订后_________个月内，乙方需向甲方提交落实上述款项的银行
资信证明及甲方认可之付款计划(该认可之付款计划是本合同的重要组成部分)。
3.本合同第三条第二项所称之付款计划基本内容为：乙方在本合同签定后
_________个月内付总售价的_________%(含定金)，_________年_________月前
付总售价的_________%，交付使用时会总售价的_________%。该计划一经乙方
作出、甲方认可，即产生法律效力，乙方必须严格遵守。
第四条 甲方愿于_________年_________月_________日前将本合同所指定
之停车场地交付给乙方使用。自甲方将该停车场地交付给乙方使用时起，乙方
对该停车场地享有50年使用权。
第五条 税费分担
甲乙双方按中国法律有关规定各自交纳自己应纳的税费。
第六条 违约责任
1.本合同生效后，如乙方不能按本合同第三条第二项之约定履行则视为乙
方违约，乙方已交定金甲方不予退还，且甲方有权将停车场地转售他人，乙方
不得有任何异议，如甲方反悔将停车场地售于乙方，则视为甲方违约，甲方应
向乙方双倍返还定金。
2.本合同第三条第二项所指之付款计划经甲方认可生效后，乙方如未能按
计划付款，则视为乙方违约，按付款计划里所规定的违约条款处理。
3.甲方必须按期将停车场地交付乙方使用，否则，每逾期一天，愿按乙方
已付款项的_________向乙方支付违金。
第七条 甲乙双方如在履行本合同过程中产生争议，应首先协商解决，如双
方未能达成一致意见，应提交中国有管辖权的法院依据中国法律解决双方之争
议。
第八条 本合同未尽事宜双方另行协商解决。
第九条 本合同一式四份。甲乙双方各执两份，在双方授权代表签字盖章及
甲方收到乙方_________元定金后生效。
第十条 本合同附件：乙方所购口岸广场停车场地位置平面图。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
代表(签字)：_________代表(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋买卖合同正规模板 篇3
出卖人：_________
买受人：_________
根据、及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协
商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：
第一条项目建设依据
1、出卖人以[出让][转让][划拨]方式取得座落于_________地块的国有土地
使用权。
2、该地块[国有土地使用证号][城镇建设用地批准书号]为：_________，土
地使用权面积为：_________，买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土
地用途为：_________，土地使用年限自_________年_________月_________日
至_________年_________月_________日止。
3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房[地名核准名称][暂定名]为：
_________，建设工程规划许可证号为：_________，建筑工程施工许可证号为：
_________，建设工程施工合同约定的开工日期为：_________，建设工程施工
合同约定的竣工日期为：_________。
第二条商品房情况
该商品房销售许可证号：_________。
商品房座落：_________区_________县_________路、道、街。
设计用途_________;建筑结构_________;建筑层数为_________层。
建筑面积_________平方米，其中：套内建筑面积_________平方米，公共
部位分摊建筑面积_________平方米。
商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。
第三条计价方式与价款
出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款：
1、按建筑面积计算，该商品房单位为(_________币)每平方米_________元，
总金额(_________币)_________元。
2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(_________币)每平方米
_________元，总金额(_________币)_________元整。
3、按套(单元)计算，该商品房总价款为(_________币)_________元整。
第四条付款方式及期限
买受人采取下列第_________种方式付款。
1、一次性付款，自签约日起_________日内付全部价款_________元。(小
写：_________万元)
2、分期付款。
(1)第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的
_________%;_________币_________元。(小写：_________元)
(2)第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的
_________%;_________币_________元。(小写：_________元)
(3)其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________币_________元。
(小写：_________元)
3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_________%，其余
价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。
第五条房产交付
1、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付;不
符合有关规定和双方约定的，不得交付。
2、出卖人须于_________前，将该房产及相关证明 交付买受人，如遇不可
抗力，双方约定处理方式：_________。
3、上述相关证明包括：_________。
第六条产权转移登记及其他相关设施登记
1、协议订立后，买卖双方应在30日内，到房屋所有权登记机关办理房屋
所有权转移登记手续。
2、按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。
3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关
设施登记造成损失的，应依法承担违约责任。
第七条出卖人逾期交付商品房的处理
除遇不可抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付商品房，逾期在
_________日内的，买受人有权向出卖人追究已付款利息，利息自合同约定出卖
人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计
算，如超过上述约定期限的，买受人有权按照下述的第_________种约定，追究
出卖人违约责任：
1、合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息，利息自合同约定出卖
人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计
算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。
2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息，利息自合同
约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止，按银
行同期贷款利率计算，此外，出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买
受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时，出卖人还应
承担赔偿责任。
第八条买受人逾期付款的处理
买受人如未按本合同约定的日期付款，逾期在_________日内的，出卖人有
权追究买受人逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至
实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，出卖人
有权按照下述的第_________种约定，追究买受人违约责任：
1、合同继续履行。买受人应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定买受
人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算，此外，买
受人还应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。
2、解除合同。买受人应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违
约金。
第九条面积确认及面积差异处理。
(一)根据当事人选择的计价方式，本条规定以_________(建筑面积/套内建
筑面积)(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
(二)当事人选择按套计价的，不适用本条约定。
(三)合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。
(四)商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第
_________种方式进行处理：
1、双方自行约定：_________。
2、双方同意按以下原则处理：
(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款;
(2)面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。
(五)买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付
款退还给买受人，并按_________利率付给利息。
(六)买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%
以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担，
产权归买受人，产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以
内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出
卖人双倍返还买受人。
产权登记面积-合同约定面积
面积误差比=________×100%
合同约定面积
(七)因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。
第十条出卖人关于房屋产权状况的承诺
出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷，因出卖人原因，
造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责
任。若出售的商品房设有他项权利的，出卖人应当在出售前征得他项权人的书
面同意，并以书面形式公示和明确告知买受人。
第十一条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任
出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。
达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第_________种方式处理：
出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
第十二条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺
本项目物业管理用房为_________m2，位于_________幢_________单元
_________房号_________，轴线范围_________。
出卖人承诺与该商品房直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日
期达到使用条件：
1、于_________年_________月_________日前通水;
2、于_________年_________月_________日前通电;
3、于_________年_________月_________日前通气;
如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：
1、_________
2、_________
第十三条风险责任的`转移
该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人，如买受人未按
约定的日期办理该房屋的验收交接手续，出卖人应当发出书面催告书一次。买
受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则自催告书约定的
验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由买受人承担。
第十四条保修责任
自买受人实际接收该商品房之日起，出卖人对该商品房的下列部位和设施
承担建筑施工质量保修责任，保修期内的保修费用由出卖人承担：
1、墙面，保修_________月;
2、地面，保修_________月;
3、顶棚，保修_________月;
4、门窗，保修_________月;
5、上水，保修_________月;
6、下水，保修_________月;
7、暖气，保修_________月;
8、煤气，保修_________月;
9、电路，保修_________月;
保修期内，因不可抗力的因素，或其他非出卖人原因造成的损坏，出卖人
无须承担责任，但可协助维修，维修费用由买受人承担。
第十五条质量争议的处理
买受人对该商品房提出有重大质量问题，买卖双方产生争议时，以
_________出具的书面工程质量评定意见作出处理争议的依据。
第十六条双方可以就下列事项约定
1、该商品房所在楼宇的屋面使用权。
2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权。
第十七条房屋的用途
1、买受人的房屋仅作_________使用，买受人使用期间不得擅自改变该商
品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买
受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设
施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
2、出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。
第十八条物业管理
该商品房移交后，买受人承诺遵守小区(楼宇)管理委员会选聘的物业管理公
司制定的物业管理规定。在小区(楼宇)管理委员会未选定物业管理机构之前，出
卖人指定_________公司负责物业管理，买受人遵守负责物业管理的公司制定的
物业管理规定。
第十九条声明及保证
出卖人：
1、出卖人有权签署并有能力履行本合同。
2、出卖人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有
效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出
任何足以对出卖人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行
政行为。
4、出卖人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是
出卖人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
买受人：
1、买受人有权签署并有能力履行本合同。
2、买受人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有
效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出
任何足以对买受人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行
政行为。
4、买受人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是
买受人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第二十条保密
买卖双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且
无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务
信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密，未经该资料和文件的原
提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但
法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
第二十一条通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与
本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、
电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下：_________。
3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形
式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第二十二条合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，买卖任何一方需变更本合同的，要求
变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通
知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分，
未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经
济损失，由责任方承担。
第二十三条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利
和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何
转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
第二十四条争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关
部门调解。协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第二十五条不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的
全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形
式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日
内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履
行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在
客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等
不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。
不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下
的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继
续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不
可抗力一方无须为此承担责任，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除
责任。
4、本合同所称"不可抗力"是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即
使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对
本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件
包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原
则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合
理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十七条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买
卖双方可以达成书面补充合同，本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割
的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第二十八条合同的效力
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或
合同专用章之日起生效。
2、本协议一式_________份，出卖人、买受人各_________份，具有同等法
律效力。
3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具
有同等的法律效力。
出卖人(盖章)：_________买受人(盖章)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋买卖合同正规模板 篇4
甲方：（简称甲方）________________
乙方：（简称乙方）________________
为了确保甲、乙双方的合法权益，现就住宅及车库买卖有关事项签订合同
如下：
第一条：经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于________市____号____栋
____单元____楼的住宅壹套及一楼车库杂物房壹间出售（出让）给乙方，其中：
住宅建筑面积为________平方米，车库杂物房建筑面积____________平方米。
第二条：上述住宅及车库杂物房的出售价（含出让价，下同）为人民币
____________元整（￥____________元）（以下金额均为人民币）。此价格自
甲乙双方签订合同书之日起不得变更。
第三条：付款方式：实行分期付款，首期支付________元整，第二期支付
________元整。具体支付时间及方式如下：
（一）乙方陪同甲方到银行归还上述住宅按揭贷款余额取回《中华人民共
和国房屋所有权证》（以下简称《房产证》时支付甲方售房款________元整。
（二）在甲方办妥上述住宅所有权过户手续并将新的《房产证》及车库杂
物房的《使用权出让证》交给乙方的当天支付____________元整。
第四条：甲方必须在收到乙方支付的首期购房款并归还按揭贷款余额取回
《房产证》后的十五日内，与乙方共同到房产部门办理上述住宅所有权过户手
续，并将新的《房产证》交给乙方。上述住宅一经办理所有权过户手续，房屋
的产权及使用权归乙方所有，甲方不再拥有产权及使用权，原入住人员或存放
的物品必须在住宅所有权过户后的十五日内搬离。
第五条：鉴于甲方原来只拥有车库杂物房的使用权而无所有权，仅取得车
库杂物房的《使用权出让证》，而《使用权出让证》又不能到发证机关办理“使
用人”变更手续的实际情况，该车库杂物房及对应的《使用权出让证》自乙方付
清上述购房款（含车库杂物房的出让金）之日起至该车库杂物房使用权终了之
日止归乙方使用和保管。
第六条：上述住宅及车库杂物房的交易金额（人民币____________万元整）
不包括售房应缴税费及办理住宅所有权过户手续费等各种税费，此项税费由乙
方承担。
第七条：违约责任
（一）乙方未在规定的时间内将购买上述住宅、车库的款项支付给甲方的，
由甲方按日加收违约金额的百分之三的违约金。
（二）甲方在收到乙方支付的购房款后未按规定时间办理上述住宅所有权
过户手续并将新的《房产证》以及车库杂物房《使用权出让证》交给乙方的，
甲方除必须将住宅《房产证》及车库杂物房《使用权出让证》交给乙方外，必
须按日支付全部售房款百分之三的违约金。
（三）甲方未在规定时间内搬离上述住宅及车库杂物房的，必须按市场房
屋出租价格的三至五倍价格向乙方支付房屋租金。
（四）房屋买卖合同签订后，甲方违约不出售（出让）上述住宅及车库杂
物房，如已收取乙方的购房款的，甲方除必须按乙方规定的时间退还已收取的
乙方购房款外，必须另行支付给乙方________元整违约金；如乙方已付款但终
止购房的，甲方只按已收款项的80%退回给乙方；如未支付任何购房款，无论
哪一方违约，违约方应向对方支付违约金____________元整。
第八条：本合同经双方签字并经市公证处公证后生效。
乙方：（签名和手印）________________
________年____月____日
房屋买卖合同正规模板 篇5
出卖人：_________
买受人：_________
根据、及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协
商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：
第一条项目建设依据
1、出卖人以[出让][转让][划拨]方式取得座落于_________地块的国有土地
使用权。
2、该地块[国有土地使用证号][城镇建设用地批准书号]为：_________，土
地使用权面积为：_________，买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土
地用途为：_________，土地使用年限自_________年_________月_________日
至_________年_________月_________日止。
3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房[地名核准名称][暂定名]为：
_________，建设工程规划许可证号为：_________，建筑工程施工许可证号为：
_________，建设工程施工合同约定的开工日期为：_________，建设工程施工
合同约定的竣工日期为：_________。
第二条商品房情况
该商品房销售许可证号：_________。
商品房座落：_________区_________县_________路、道、街。
设计用途_________;建筑结构_________;建筑层数为_________层。
建筑面积_________平方米，其中：套内建筑面积_________平方米，公共
部位分摊建筑面积_________平方米。
商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。
第三条计价方式与价款
出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款：
1、按建筑面积计算，该商品房单位为(_________币)每平方米_________元，
总金额(_________币)_________元。
2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(_________币)每平方米
_________元，总金额(_________币)_________元整。
3、按套(单元)计算，该商品房总价款为(_________币)_________元整。
第四条付款方式及期限
买受人采取下列第_________种方式付款。
1、一次性付款，自签约日起_________日内付全部价款_________元。(小
写：_________万元)
2、分期付款。
(1)第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的
_________%;_________币_________元。(小写：_________元)
(2)第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的
_________%;_________币_________元。(小写：_________元)
(3)其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________币_________元。
(小写：_________元)
3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_________%，其余
价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。
第五条房产交付
1、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付;不
符合有关规定和双方约定的，不得交付。
2、出卖人须于_________前，将该房产及相关证明 交付买受人，如遇不可
抗力，双方约定处理方式：_________。
3、上述相关证明包括：_________。
第六条产权转移登记及其他相关设施登记
1、协议订立后，买卖双方应在30日内，到房屋所有权登记机关办理房屋
所有权转移登记手续。
2、按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。
3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关
设施登记造成损失的，应依法承担违约责任。
第七条出卖人逾期交付商品房的处理
除遇不可抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付商品房，逾期在
_________日内的，买受人有权向出卖人追究已付款利息，利息自合同约定出卖
人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计
算，如超过上述约定期限的，买受人有权按照下述的第_________种约定，追究
出卖人违约责任：
1、合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息，利息自合同约定出卖
人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计
算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。
2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息，利息自合同
约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止，按银
行同期贷款利率计算，此外，出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买
受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时，出卖人还应
承担赔偿责任。
第八条买受人逾期付款的处理
买受人如未按本合同约定的日期付款，逾期在_________日内的，出卖人有
权追究买受人逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至
实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，出卖人
有权按照下述的第_________种约定，追究买受人违约责任：
1、合同继续履行。买受人应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定买受
人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算，此外，买
受人还应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。
2、解除合同。买受人应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违
约金。
第九条面积确认及面积差异处理。
(一)根据当事人选择的计价方式，本条规定以_________(建筑面积/套内建
筑面积)(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
(二)当事人选择按套计价的，不适用本条约定。
(三)合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。
(四)商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第
_________种方式进行处理：
1、双方自行约定：_________。
2、双方同意按以下原则处理：
(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款;
(2)面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。
(五)买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付
款退还给买受人，并按_________利率付给利息。
(六)买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%
以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担，
产权归买受人，产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以
内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出
卖人双倍返还买受人。
产权登记面积-合同约定面积
面积误差比=________×100%
合同约定面积
(七)因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。
第十条出卖人关于房屋产权状况的承诺
出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷，因出卖人原因，
造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责
任。若出售的商品房设有他项权利的，出卖人应当在出售前征得他项权人的书
面同意，并以书面形式公示和明确告知买受人。
第十一条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任
出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。
达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第_________种方式处理：
出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
第十二条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺
本项目物业管理用房为_________m2，位于_________幢_________单元
_________房号_________，轴线范围_________。
出卖人承诺与该商品房直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日
期达到使用条件：
1、于_________年_________月_________日前通水;
2、于_________年_________月_________日前通电;
3、于_________年_________月_________日前通气;
如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：
1、_________
2、_________
第十三条风险责任的转移
该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人，如买受人未按
约定的日期办理该房屋的验收交接手续，出卖人应当发出书面催告书一次。买
受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则自催告书约定的
验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由买受人承担。
第十四条保修责任
自买受人实际接收该商品房之日起，出卖人对该商品房的下列部位和设施
承担建筑施工质量保修责任，保修期内的保修费用由出卖人承担：
1、墙面，保修_________月;
2、地面，保修_________月;
3、顶棚，保修_________月;
4、门窗，保修_________月;
5、上水，保修_________月;
6、下水，保修_________月;
7、暖气，保修_________月;
买受人对该商品房提出有重大质量问题，买卖双方产生争议时，以
_________出具的书面工程质量评定意见作出处理争议的依据。
第十六条双方可以就下列事项约定
1、该商品房所在楼宇的屋面使用权。
2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权。
第十七条房屋的用途
1、买受人的房屋仅作_________使用，买受人使用期间不得擅自改变该商
品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买
受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设
施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
2、出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。
第十八条物业管理
该商品房移交后，买受人承诺遵守小区(楼宇)管理委员会选聘的物业管理公
司制定的物业管理规定。在小区(楼宇)管理委员会未选定物业管理机构之前，出
卖人指定_________公司负责物业管理，买受人遵守负责物业管理的公司制定的
物业管理规定。
第十九条声明及保证
出卖人：
1、出卖人有权签署并有能力履行本合同。
2、出卖人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有
效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出
任何足以对出卖人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行
政行为。
4、出卖人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是
出卖人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
买受人：
1、买受人有权签署并有能力履行本合同。
2、买受人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有
效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出
任何足以对买受人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行
政行为。
4、买受人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是
买受人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第二十条保密
买卖双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且
无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务
信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密，未经该资料和文件的原
提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但
法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
第二十一条通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与
本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、
电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下：_________。
3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形
式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第二十二条合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，买卖任何一方需变更本合同的，要求
变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通
知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分，
未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经
济损失，由责任方承担。
第二十三条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利
和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何
转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
第二十四条争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关
部门调解。协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第二十五条不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的
全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形
式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日
内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履
行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在
客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等
不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。
不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下
的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继
续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不
可抗力一方无须为此承担责任，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除
责任。
4、本合同所称"不可抗力"是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即
使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对
本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件
包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战
争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第二十六条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原
则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合
理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十七条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或
合同专用章之日起生效。
2、本协议一式_________份，出卖人、买受人各_________份，具有同等法
律效力。
3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具
有同等的法律效力。
出卖人(盖章)：_________买受人(盖章)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
-
