-
2023年11月17日发(作者：)
商品房买卖合同汇编8篇
商品房买卖合同 篇1
__年2月大洋房地产开发公司预售其开发的空中花园别墅，因该楼盘处于预
售开发阶段，欲购一套联体别墅的张某在售楼工作人员的带领下观看了一套样板
房。该样板房设计精巧、装修雅致，并带有地下车库(净高2.25米)，张某对此
甚为满意。张某得知该楼房的价位比同类别墅高出许多时，对于是否购买产生了
扰豫。但当其看到大洋公司的售楼宣传材料后，得知预售别墅的设计与样板房一
样，且地下车库属于赠送的，遂与开发商签订了商品房预售合同，约定购买该楼
盘的一套联体别墅，并对房价、面积、楼高、付款与交房时间等作了约定。合同
签订后的1个月内张某付清了全部房款。__年1月楼盘完工并经过验收，大洋公
司通知张某交接房屋，但张某发现其购买别墅的地下车库的高度仅为1.625米，
与样板房及其宣传资料的说明严重不符，于是拒绝接受房屋，并要求大洋公司承
担赔偿损失及承担由此造成逾期交房的违约责任。大洋公司则反驳说，地下车库
系免费赠送，双方签订的商品房预售合同中没有约定，其不属于买卖房屋的一部
分，故不存在违约，大洋公司亦不承担违约赔偿的责任。大洋公司告知张某，如
若因此不满意可以退房，但应承担相应的违约责任。
【纠纷与风险分析】
在商品房买卖合同的订立阶段，对开发商在销售广告和宣传资料中所作的允
诺的性质如何界定，是属于要约邀请还是要约?这将直接关系到开发商的义务与
责任承担以及买受人所应当享有的权利。
根据《合同法》第13条的规定，当事人订立合同，必须采用要约、承诺方
式。合同是从合同当事人之间的交涉开始，经要约、承诺，即告成立。如果合同
没有经过承诺而只停留在要约阶段，则合同未成立。根据《合同法》第14条的
规定，要约是指一方当事人以订立合同为目的，向他人提出的订立合同的建议和
要求，是希望与他人订立合同的意思表示。提出要约的一方当事人称为要约人，
接受要约的人称为受要约人。
要约通常都具有特定的形式和内容，一项要约要发生法律效力，则必须具有
特定的有效条件：
(1)内容具体确定;
(2)表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。
不具备这些条件，要约在法律上不能成立，也不能产生法律效力。根据我国
《合同法》第15条的规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。
寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商
业广告的内容符合要约规定的，视为要约。根据上述分析可以看出，在通常情况
下开发商在销售广告和宣传资料中对楼房所作的说明属于要约邀请，它不能产生
要约的后果，即开发商不因发出要约邀请而受到约束。但是，根据《合同法》的
规定，销售广告的内容符合要约规定的，视为要约。
大洋公司虽然将别墅附属的地下车库作为赠送，但这种赠送是在买房者完全
接受了其售房条件基础上发生的，从而也构成了买房者购买商品房的条件之一，
如果不赠送地下车库，则买房者张某就有可能不购买大洋公司所售别墅。根据最
高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第3
条的规定，如果商品房出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的
说明和允诺的具体规定，对商品房买卖合同的订立以及商品房价格的确定有重大
影响的，应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为
合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任。由此可见，本案中即使张某与大
洋公司没有在合同中约定地下车库系免费赠送，但开发商在销售广告和宣传资料
中对赠送地下车库作了允诺，且其对双方订立预售合同以及对商品房价格的确定
产生重大影响，因此应将其视为要约，并因张某的承诺而发生合同的效力。因此，
对于这一合同的内容，作为开发商的大洋公司应当遵守，如若违反，则应当承担
违约责任。
【风险提示】
根据我国《合同法》和最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适
用法律若干问题的解释》的有关规定，商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，
但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体
确定，并对商品房买卖合同的订立以及商品房价格的确定有重大影响的，应当视
为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内容，当事
人违反的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任;在履行
义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。
商品房买卖合同 篇2
卖方(以下简称甲方)：_________
买方(以下简称乙方)：_________
甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，通过_________
方式，取得_________市_________区(县)_________地块的土地使用块，土地面
积为_________平方米，土地使用年限_________年，自_________年_________
月_________日至_________年_________月_________日止，国有土地使用证号为
_________。甲方在上述地块上建设的_________现已竣工，取得房屋所有权证(证
号为_________)。经_________市房屋土地管理局审核，准予上市销售，_________
市商品房销售许可证号为_________。
乙方自愿购买甲方的_________房屋，房屋用途为_________。甲方出售该房
屋时亦同时房屋分摊的土地使用面积转让给乙方。
双方经协商，就上述房屋的买卖事宜，订立本契约。
第一条_________房屋，建筑面积为_________平方米(含共有共用面积)，房
屋状况详见附件，土地面积_________平方米(含共有共用面积)，土地使用期限
自房屋产权过户之日起至_________年_________月_________日止。
上述面积已经_________房地局测绘。
第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_________元，价款合
计为(大写)_________仟_________佰_________拾_________万_________仟
_________佰_________拾_________元整(小写：_________元)。乙方预付的定金
______元，在乙方最后一次付款时转为购房价款。
第三条乙方同意在本契约签定_________日内将购房价款全部汇入甲方指定
银行。
甲方指定银行：
银行帐号：
第四条甲方同意在_________年_________月_________日前将房屋交付给乙
方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《_________市建设工程质
量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：_________。
甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《_________市建设工程质量条例》
及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。
第五条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理
机构之前，其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。
第六条双方同意在签定本契约后三十日内，持本契约和有关资料到
_________市_________房地产交易管理部门办理房屋买卖立契过户手续，并按有
关规定申领房地产权属资料。
办理上述手续时发生的税费，由双方依照有关规定缴纳。
第七条本契约生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向
甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付日止，每延期
一日甲方按乙方已支付房价款金额的万分之_________(大写数字)向乙方支付违
约金。逾期超过_________日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的，乙方有权
终止本契约。契约终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约终止
后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给
乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率人民币计算。
第八条本契约生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方
追索违约金。违约金自本契约约定付款之日第二天起至实际付款之日止。每延期
一日乙方按延期交付价款的万分之_________(大写数字)向甲方支付延期违约
金。逾期超过_________日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的，甲方有权终止
本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方
不予返还，甲方将乙方已付的房价款退还给乙方。
第九条本契约自双方签字之日起生效，未尽事宜，双方可另签补充协议。本
契约的附件和双方签定的补充协议，为本契约不可分割的组成部分，具有同等的
法律效力。
第十条本契约在履行中如发生争议，双方应协商解决。协商不成的，双方同
意按以下第_________(大写数字)种方式解决纠纷。
(一)提交_________仲裁委员会仲裁。
(二)任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。
第十一条本契约正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本_________份，房
地产交易管理部门壹份，_________。
甲方：_________(签章) 乙方：_________(签章)
法定代表人：_________(签字) 法定代表人：_________(签字)
身份证号码：_________ 身份证号码：_________
_________ _________
联系电话：_________ 联系电话：_________
邮政编码：_________ 邮政编码：_________
代理人：_________ 代理人：_________
联系电话：_________ 联系电话：_________
签约地点：_________
签约时间：_________年_________月_________日
商品房买卖合同 篇3
一、案情
王某与某房地产开发公司签订了一份商品房买卖合同，合同约定了买卖的价
格和房屋的交付时间，一起商品房买卖合同纠纷案的效力认定。此后，王某依约
支付了约定的合同价款，房地产开发公司将商品房房交付王某使用，未办理产权
登记手续。另王某又与李某签订了一份买卖合同，约定将从某房地产开发公司购
得的商品房以每平方米高于原购入价500元卖给李某。但后因此房价格上涨，王
某拒不办理产权登记手续且主张其与李某的买卖合同无效，李某因之诉至法院。
二、分歧
本案审理中首要的一点是认定王某与李某间买卖合同的效力如何，对此有三
种意见。
第一种意见认为合同无效，理由为：买卖合同违反了《城市房地产管理法》
无产权房屋不得买卖的禁止性规定。
第二种意见认为合同效力待定，理由为：王某未取得产权而处分他人财产，
是无权处分，无权处分的合同效力待定。
第三种意见认为合同有效，理由为：王某将其对房屋开发公司的债权转让给
了自己，这一债权转让合同符合当事人的意思自治，并不违反法律强制性规定。
三、评析
审理本案的第一关键在于对认定李某与王某间房屋买卖合同的效力，结合上
文的分歧意见，我们归纳出本案中有争议的法律问题为：王某与李某的买卖合同
是否违反法律的强制性规定；王某将转让商品房的行为是无权处分还是有权处
分；如果上述行为是无权处分，那这一行为的效力如何；如果上述行为是有权处
分，那这一行为是否属于债权让与。现分析如下：
1、《城市房地产管理法》无产权房屋不得买卖是否是认定合同无效的强制
性条款。《合同法》第52条第1款的第5项规定，违反法律、行政法规的强制
性规定的合同无效。因此，违反法律和行政法规的强制性规定是认定合同无效的
重要依据之一。王某认为根据《城市房地产管理法》第37条第1款的第6项规
定，未依法登记领取权属证书的房地产不得转让。其与李某所订立的合同违反了
这一强制性的规定，故为无效。我们认为，这一规定不是《合同法》第52条所
谓的强制性条款，第一、在法理上，凡法律条文冠以“不得”等字样不必然代表
此条文为强制性条款，也可以是带有指引性质的条款；第二、《城市房地产管理
法》是1994年颁布的法律，此法的颁布带有浓厚的行政管理色彩，在立法技术
上多用“不得”等字样来表达方便行政的寓意。同时在立法的内容上也没有充分
考虑到当下的商品房交易状况，有滞后性；第三、从《合同法》鼓励交易的原则
出发，对实践中如王某与李某相类似的买卖合同都认定为无效不利用物价值的有
效且充分使用，所以在审判实践中，应尽量减小合同无效的范围；第四、买卖合
同标的物的特征表明，其标的物无须是现已存在的物或现属于出卖人的物，即使
是非房屋所有权人也可能成为房屋的出卖人。综上，以本案讼争买卖合同违反《城
市房地产管理法》的强制性规定而无效的观点是错误的。
2、王某转让商品房的行为是否是无权处分。
商品房买卖合同 篇4
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及
其它相关法律、法规之规定，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋
买卖达成如下协议：
一、 标的物
1.甲方所拥有的坐落于北京市 号房屋，建筑面积为 平方米，其现用途为自
住。
2.甲方于 年 月购买上述房屋，总价款 元，其中银行贷款 元，贷款期限为
__年__月__日至__年__月__日止，现有银行贷款 元尚未偿还。
3.甲方保证上述房屋所有权再无其他债权债务纠纷，否则，由甲方承担一切
法律责任。
二、 房屋价款
买卖双方同意按套计价，该房屋总价款为人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元(包
括乙方替甲方偿还的剩余银行贷款)。
三、 付款方式
买卖双方同意按下述 种方式支付房款：
1.一次性付款，乙方于办理该房屋买卖立契过户之日起7日内一次性支付全
部购房款。
2.分期付款，乙方于签订本合同之日起7日内支付甲方总房款30%的购房款，
剩余购房款于办理房屋立契过户之日起7日内支付。
3.贷款付款，乙方于签订本合同之日起7日内支付甲方总房款30%的购房款，
剩余购房款由乙方向 申请贷款支付，乙方应于本合同签订之日起7日内向 提交
贷款申请。
四、剩余银行贷款还款事项
因该标的房屋在__X银行存在房屋按揭贷款的事实，甲方尚欠银行贷款数额
__X元，该笔款项由乙方按照甲方与银行签订的《房屋按揭贷款合同》约定的内
容予以承担。
五、 房屋交付
甲方应于银行贷款偿还完毕并赎回房屋产权证之日起 日内将合同约定房屋
交付乙方，并配合乙方办理房屋过户手续。
六、 甲、乙双方权利与义务
1.在办理产权过户手续时，甲乙双方按国家规定各自承担有关税费。
2.甲方已交纳的公共维修基金和供暖费已计入房屋总价，随房屋转让一并转
让给乙方，双方不再另行结算。房屋交付前发生的物业管理费、水电费、煤气费、
电话费、网络费及有线电视信号费由甲方承担。房屋交付后发生的物业管理费、
水电费、煤气费、电话费、网络费及有线电视信号费由乙方承担。
3.乙方应按合同约定期日支付购房款。乙方未按约定支付购房款的，自本合
同约定的应付款期满第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾
期应付款万分之三的违约金。
乙方逾期付款达60日，甲方有权解除合同，并可向乙方要求逾期应付款3%
的违约金。甲方愿意继续履行合同的，自本合同约定的应付款期满第二天起至实
际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之三的违约金。
4.甲方应按合同约定期日将合同约定房屋交付乙方。甲方未按约定期日交付
房屋的，自本合同约定的交付期满第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方
支付已付购房款万分之三的违约金。
甲方逾期交房达60日，乙方有权解除合同，并可要求甲方支付乙方已付购
房款3%的违约金;乙方愿继续履行合同的，自本合同约定的交付期满第二天起至
实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付购房款万分之三的违约金。
5.因甲方原因，致不能交易过户的，甲方应退还乙方已付购房款，并向乙方
支付总房款5%的赔偿金。
七、因订立本合同和履行本合同产生的争议，包括合同效力，违约纠纷由双
方协商解决，协商不成的，按下述第 种方式解决：
1.提交__仲裁委员会仲裁;
2.向房屋所在地法院起诉;
八、 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。补充协议及附件，为本
合同不可分割的组成部分，具有相同效力。
九、本合同自双方签字盖章之日起生效。
十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，各份具有相同效力。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
商品房买卖合同 篇5
笔者在审理商品房买卖合同案件过程中，发现下述几个问题是当事人争议较
大的，亦是法官裁判案件时的疑难点，试析如下：
1、最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的
解释》的适用范围。
根据最高人民法院有关领导的讲话精神，政府组织建设的经济适用房、公房
改制出售的房改房、单位集资房、个人所有的私有房不适用上述司法解释。实践
中，还大量存在着村民委员会在集体土地上以“旧村改造”名义建设的房屋，原
房管局下属的房管所以危房改造等名义开发建设的房屋，还有部分企事业单位在
国家划拨土地上违规开发的少量商品房，均向社会出售。对上述几类房产是否适
用司法解释，实践中认识很不统一。有人主张以开发建设者是否符合国务院《城
市房地产开发经营管理条例》确定的房地产开发企业设立条件为据确定房屋是否
适用司法解释，有人主张对司法解释中的“房地产开发企业”作扩大解释，其中
包括符合法定条件的房地产开发企业，亦包括违规开发者，只要是向社会公开销
售，均应适用司法解释。还有人主张以商品房开发建设用地是否为国有土地作为
是否适用司法解释的条件之一。
笔者认为上述意见均不正确。一项法规的适用范围，一般由其自身作出规定。
上述司法解释亦不例外。该司法解释第一条对其适用范围作出了规定，即为房地
产开发企业将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受
人，买受人支付价款的合同。因此，确定上述司法解释的适用范围，主要是根据
开发建设者是否房地产开发企业，房屋是否向社会公开销售来确定。基于上述认
识，非房地产开发企业建设的的房产之买卖不适用解释，不管是否公开向社会出
售；安居工程等国家对购买对象有限制条件的房产，不管是否房地产开发企业建
设，均不适用上述司法解释；解释的适用与否与开发用地是否国有、开发过程是
否违规无关。对此处所谓的“房地产开发企业”，应作狭义理解，即由工商行政
管理部门和房地产管理部门同意设立的房地产开发企业。当然，为避免与行政权
力的冲突，法院只应进行形式审查，对企业在实体上是否符合该类企业的法定条
件，法院不作审查。
2、商品房买卖合同的分类。
这是每个审判员审理商品房买卖合同案件时首先要解决的问题。
关于商品房买卖合同的分类，对行政执法和司法最有影响和意义的分类是分
为商品房现售和商品房预售两种。这是根据商品房开发建设过程并结合合同成立
时间对商品房买卖合同进行的分类。鉴于有关法律和司法解释对上述两种合同的
生效条件等分别作出了规定，上述合同分类问题的影响则直接及于法律适用和合
同效力的认定，决定着案件审理的方向。
根据建设部制定的《商品房销售管理办法》第三条的规定，商品房现售，是
指房地产开发企业将竣工验收合格的商品房出售给买受人，并由买受人支付房价
款的行为；商品房预售，是指房地产开发企业将正在建设中的商品房预先出售给
买受人，并由买受人支付定金或者房价款的行为。
上述对合同的分类，看似直观而易于理解，但仔细研究就发现其分类标准模
糊不清，未能对所有商品房买卖合同作出两分，是个不成功的分类。其分类好象
是按工程建设的过程进行的，但并未作两分，因为在竣工和验收之间还有时间间
隔，且上述按工程建设过程分类的原则并未得到彻底贯彻，还揉合进了竣工验收
为合格这一法律评价结果。如此，已竣工未验收或验收未达合格的商品房买卖合
同归于哪一类？同时，即使按上述方法分类，在面对纷繁复杂的现实生活时，还
是往往产生不同的认识。如：何为竣工、何为验收？
对于已竣工未验收和验收未达合格标准的商品房，其买卖合同应按预售还是
按现售处理，笔者认为，将上述商品房按现房处理、归于不符合法定条件的现房
更符合我国法律区分现房和预售的初衷：允许房地产开发商预售商品房是为了房
地产开发企业能在工程建设过程中取得部分资金，且该资金必须用于工程建设；
预售是一种特殊的销售，预售的商品房至少还在建设中。上述理解亦符合国人对
现房和期房的一般理解：盖好了的房子是现房，尚未施工和正在施工的房产为期
房。基于此，笔者主张将上述房产的买卖纠纷适用现售合同的相关规定调整，其
结果是区分预售和现售以工程是否竣工为据。这其中实际隐含着已竣工未验收或
验收不合格的房产是不符合法定入市条件的现房这一观念，和合法与不合法的合
同只要种类相同即适用相同的法律规范的理念。
此外，根据笔者了解的建设工程和房地产管理法知识，我国法律对何为工程
竣工未作解释。根据汉语词典的解释，竣工为工程完了。但对何为验收，我国法
律从建设工程质量管理和房地产开发经营管理两方面作了不同的规定。根据国务
院《建设工程质量管理条例》第十六条和第四十九条的规定，建设单位收到建设
工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收，并
在验收合格后15日内将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门
出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门备案。根据国务院《城市
房地产开发经营管理条例》第十七条第二款、第十八条及第十九条的规定，房地
产开发项目竣工后，房地产开发企业应当向项目所在地的县级以上地方人民政府
房地产开发主管部门提出竣工验收申请。房地产开发主管部门应当自收到竣工验
收申请之日起30日内，对涉及公共安全的内容，组织工程质量监督、规划、消
防、人防等有关部门或者单位进行验收，验收的内容为城市规划设计条件的落实
情况、城市规划要求配套的基础设施和公共设施的建设情况、单项工程的工程质
量验收情况、拆迁安置方案的落实情况、物业管理的落实情况；验收结果应报房
地产开发主管部门备案。笔者认为，上述第一个验收是建设工程质量专项验收，
其结果只说明建设工程质量状况；第二个验收是综合验收，验收结果表明商品房
是否符合进入市场的条件。商品房买卖纠纷中，要解决的问题是房产是否符合国
家对房地产开发经营管理的要求，是否合法并符合入住条件的商品房，因此，对
其中的竣工验收应按国务院《城市房地产开发经营管理条例》规定的内容理解、
适用。
最后，区分合同种类时还遇到一个程序问题：确定工程进展情况的证据资料
一般掌握在开发商手中，而当了被告的开发商一般不配合法院工作提供上述资
料，法院是否可依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十五条第
（一）项的规定，以进行合法性审查（审查合同合法性）为由主动调查取证？或
依照该规定第七条的规定将上述证据的举证责任分配给房地产开发商一方当事
人？笔者认为，前一种作法法律依据不足，后一种作法可采。
3、商品房买卖合同的效力问题。
对商品房预售合同的效力问题，最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠
纷案件适用法律若干问题的解释》及最高人民法院有关领导对该规定所作的说明
已作了较明确的阐述，容易理解，操作性较强。但对于商品房现售的条件，法律
和行政法规未作明确规定，对现售合同的效力问题，上述司法解释亦未作规定。
实践中对此有不同认识。若将《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十七条
规定的未依法登记领取产权证书的房地产不得转让（当然包括商品房买卖）作为
强制性规定理解，则商品房现售合同生效条件应为房地产
依法登记领取权属证书。但上述理解显然与建设部《商品房销售管理办法》
第七条规定的商品房现售条件不符。若不作上述理解，则违规开发的商品房，只
要已竣工，只要不具备导致合同无效的其它事实，买卖即为合法有效的合同而受
法律保护，不利于保护消费者的权利，因为没有行政法规和法律对商品房现售条
件作其出限制性规定，《商品房销售管理办法》只是部门规章。笔者认为，在商
品房现售合同的效力问题上，我国法律存在漏洞，急需相关的立法和司法机构作
出补充。笔者主张，在目前的法律框架内，可以将《商品房销售管理办法》第七
条规定的商品房现售条件与《中华人民共和国合同法》第五十二条第（四）项的
规定结合起来作为商品房现售合同的生效条件，如商品房不符合《商品房销售管
理办法》第七条规定的条件，则可以商品房买卖合同损害社会公共利益为由，援
引《中华人民共和国合同法》第五十二条第（四）项的规定确认其无效。如此补
充现有法律的漏洞。
4、开发商逾期协助业主办理房产权转移违约责任的归责原则。
《中华人民共和国合同法》以严格责任作为一般归责原则，以过错责任为特
殊规定。商品房买卖合同，一般亦应适用严格责任原则。开发商逾期协助业主办
理产权转移的违约责任是否应适用严格责任原则？根据最高人民法院《关于审理
商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，由于出卖人
的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定
外，出卖人应当承担违约责
任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；（二）商品
房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；（三）
商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。该条司法
解释中，“由于出卖人的原因”作何理解？该条司法解释采纳的是什么归责原则？
笔者倾向于理解为过错责任原则，理由如下：“由于出卖人的原因”，显然不包
括由于第三人的原因，如与开发商有土地使用权出转让合同关系的第三人的原
因；而严格责任原则是不分原因，只要有违约就有责任，除非是因不可抗力。此
外，该条解释规定的是法定违约责任，责任程度与逾期付款相同而一般大于逾期
交房的违约责任，因此，适用条件应尽量严格，上述认识亦是促使笔者对上述违
约责任作过错责任理解的原因。
5、因房屋存在质量问题解除合同的条件。
房屋主体质量经鉴定不合格应解除合同，因法有明文规定，现在审判实践中
已是共识。但对一般房屋质量问题达到什么程度，当事人可以请求法院解除合同，
实践中却存在很大分歧。最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用
法律若干问题的解释》第十三条规定，因房屋质量问题严重影响正常居住使用，
买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。该条显然是对《中华人民共和国
合同法》第九十四条第（四）项规定的解除合同的条件，即“当事人一方迟延履
行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”在商品房买卖合同中的解释
和应用，但商品房质量问题到什么程度为“严重影响居住使用”？该条解释的可
操作性不强，依赖于法官的自由裁量。有人认为，商品房正常的“居住使用”主
要以安全为标准，只要房屋能安全的居住使用，其它质量问题不会严重影响居住
使用；其他人认为，“居住使用”不仅以安全为条件，与房屋价值相应的舒适和
美观亦是正常居住使用的标准，如房屋不具备与其价值相应的舒适和美观程度，
亦应认定为严重影响居住使用。笔者同意第二种观点。
6、关于商品房买卖合同缔结过程中欺诈行为的认定。
在商品房买卖活动中进行欺诈和恶意违约的要承担最高至双倍购房款的惩
罚性赔偿责任，是最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若
干问题的解释》规定中的亮点。上述规定是根据《中华人民共和国合同法》和《中
华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定确定的，明确了双倍赔偿在商品房
买卖纠纷中的适用范围，防止其运用的任意性，对于正确维护开发商和消费者双
方的利益起到了一定作用。实践中，因恶意违约行为客观性较强，较易审查和认
定；而对于欺诈行为如何认定，实践中审判人员的认识不一。笔者认为，上述司
法解释中的欺诈行为源于《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国合同
法》对欺诈行为的规定。根据上述法律及相关司法解释的规定，欺诈行为主要可
以划分为两类：即故意隐瞒真实情况和虚假陈述。在上述两种欺诈行为中，虚假
陈述是作为，客观性较强，当事人举证不易，但法院认定不难，在此不作论述。
对于故意隐瞒真实情况如何理解和认定，争论很多。根据王利明教授的观点（见
王教授所著《违约责任论》有关内容），有义务告知对方真实情况而故意不告知，
应认定为故意隐瞒，并提出认定故意隐瞒的关键是确定是否有义务向对方陈述真
实事实。笔者认为，上述观点从理论上为我们确认隐瞒行为，提供了简明和可操
作的规则。但王教授未对如何认定“故意”发表意见。笔者认为，按一般的理解，
故意隐瞒显然不包括不知道或因过失而未告知的情况。应该承认，存在由于过失
而隐瞒真实情况的可能。这就要求查明当事人的主观情况，如是否知道或应当知
道真实情况，结合法律是否确定其有告知此真实情况的义务，若均是确定的，而
当事人未告知，并造成对方陷入错误认识，则可认定欺诈行为成立。欺诈行为一
般较难认定，但笔者认为，有关的法条上有“故意”二字，就应该如此理解和操
作，查明不了，依法不予认定即可，但不能推定。
商品房买卖合同 篇6
已在网上签订商品房买卖合同的，除以下8种情形外，原则上不得撤销或变
更合同信息：
(一)因房地产开发企业工作人员失误，将购房人信息录入错误，需要更正合
同信息的(提交错误内容及更改说明)；
(二)户口本常住人口登记卡索引表中登记的家庭成员之间，变更合同买受人
信息的(提交户口本、身份证)；
(三)开发企业与购房者之间因某方违约而发生纠纷，经仲裁机构、法院裁定
或判决需要解除合同的(提交裁定或判决的有效证明)；
(四)房屋交付公告自公布之日起90日内，购房者所购房屋因质量存在严重
问题，经有关部门认定，需解除合同的(提交由质量监督部门出具的质量鉴定报
告)。
(五)购房者办理贷款手续未获批准，合同无法继续履行并承担违约责任，需
要解除合同的(提交不能受理贷款的有效证明)；
(六)购房者(或者直系亲属)因患重大疾病急需资金等原因，需要解除合同的
(提交二级以上公立医院相关证明)；
(七)商品房交付后，实测建筑面积与合同约定误差超过±3%，合同中已约定
解除的(提交测绘机构的房屋测绘报告)；
(八)法律法规规定的其它情形(写明具体内容并提交相关证据)。
两人以上共同购买，都同意了才能改
通知明确指出，网签合同中载明两个以上共同购买人的，应提供共同购买人
同意撤销或变更合同的书面承诺。当事人确实无法到场的，应提供相关证明或公
证部门的公证文书。
买受人为法人的，网签合同撤销或变更合同信息时必须提供有效的法人证
书、营业执照以及其它相关证明。买受人为未成年人的，应由其监护人代为申请。
买受人委托代理人代办的，代理人应提供经公证机关公证的买受人授权委托书。
经人民法院、仲裁委员会的生效法律文书确认解除网签合同的，可以由相关当事
人单方申请注销合同信息。
合同变更数不超过销售总数的3%
通知要求，房地产开发企业当月申请撤销或变更网签合同的数量，不得超过
该栋房屋销售总套数的3%。开发企业应将撤销网签合同的房源公开销售，济南
住宅与房地产信息网将实时公示撤销合同的情况。严禁房地产开发企业和中介服
务机构借合同撤销或变更之机进行期房投机、囤积房源、捂盘惜售，牟取不正当
利益，一经发现，将依据有关规定严肃处理。
开发企业申请办理网签合同撤销及信息变更的程序为：
(一)合同已在房管部门备案的，先到房管部门撤销备案，并取得备案合同注
销证明；
(二)从济南住宅与房地产信息网下载《商品房买卖合同撤销或变更信息申请
表》，双方认真填写，并签字盖章；
(三)撤销网签合同的，双方必须协商一致并签订解除合同书面协议，携带双
方合同原件及复印件、撤销合同理由凭据、商品房买卖合同撤销或变更申请表、
买受人身份证原件及复印件、公司代理人身份证原件、企业授权委托书等其它相
关证明材料，买卖双方当事人共同到场；
(四)变更网签合同信息的，由企业携带双方签订的合同原件及复印件、变更
合同理由凭据、商品房买卖合同撤销或变更申请表、买受人身份证原件及复印件、
公司代理人身份证原件、企业授权委托书等其它相关证明材料，由开发企业到场
办理；
(五)房地产市场监管部门定期受理企业申请。经审查，对符合合同撤销条件
的，在系统中注销网签合同信息，并将楼盘表中该套房屋状态转为“可售”；对
符合合同信息变更条件的，在系统中直接变更，房屋网签合同编号不变。
商品房买卖合同 篇7
合同编号：___________
甲方（卖方）：________________________________
注册____________________________________
邮编：________________________________________
营业执照号码：________________________________
资质证书号码：________________________________
法定代表人：__________________________________
联系电话：____________________________________
委托代理人：__________________________________
联系电话：____________________________________
委托代理机构：________________________________
资质证书号码：________________________________
注册____________________________________
邮编：________________________________________
法定代表人：__________________________________
联系电话：____________________________________
乙方（买方）：________________________________
【身份证】【护照】【营业执照号码】：__________
国籍：________________________________________
通讯____________________________________
邮编：________________________________________
联系电话：____________________________________
【委托代理人】【法定代理人】：________________
国籍：________________________________________
________________________________________
本商品房项目的土地使用权为【出让】【转让】【划拨】方式取得，并依法
进行了土地使用权登记，取得《房地产权证》，证书号为_________该地块土地
面积为_________，规划用途为_________，土地使用年限至______年_____月____
日止（其中住宅用地使用年限为______年，非住宅用地使用年限为______年）。
本商品房项目【现定名】【暂定名】________。建设工程规划许可证号为________，
施工许可证号为_________。
第二条 本商品房销售依据
甲方销售的商品房为下列第__________项：
1．现房。《房地产权证》号：_________________________。
2．预售商品房。《商品房预售（预租）许可证》号：______________，预
售商品房批准机关：______________________。
第三条 乙方所购商品房的基本情况
座落：_________区县（市）镇________路________街、巷________号________
幢________号；总层数________；单元_________；所在层次_________；房号
_________；
结构_________________________（按说明填写）；
户型_________________________（按说明填写）；
用途_________________________（按说明填写）；
建筑面积（m2）_____________________________；
套内单价_________________________（元／m2）；
轴线范围___________________________________。
说明：
1．该商品房户型图见本合同附件一；
2．有关房屋公共部位与公用分摊面积构成说明见附件二；
3．该商品房阳台是[封闭式][非封闭式]；
4．该房屋形态是[平层][错层][跃层][退台式花园洋房]；
5．结构分类：[钢结构][钢筋混凝土][混合结构][砖木结构][其他结构]；
6．户型分类：[单间][单间配套][一室一厅][二室一厅][二室二厅][三室一
厅][三室二厅][三室三厅][四室一厅][四室二厅][四室三厅][五室以上]；
7．用途分类：住宅类：[经济适用房][普通成套住宅][独立别墅][联排别
墅][高档公寓]；非住宅类：[办公用房][摊位][门面][商场][车位][仓储用
房][工业用房][其他用房]。
第四条 计价方式与价款
甲方与乙方约定按下述第_________种方式计算该商品房价款：
1．按套内建筑面积计算，该商品房总成交金额为【人民币】________元整，
大写：_______千_______百_______拾______万______千________百_______拾
_______元整。
2．按套（单元）计算，该商品房总价款为【人民币】_________元整，大写：
_______千________百________拾_________万______千_______百_______拾
_______元整。
第五条 付款方式及期限
本项目商品房预售资金监管银行为_________。乙方按下列第_________种方
式按期付款：
1．一次性付款：_______________________
2．分期付款：_________________________
3．按揭付款：_________________________
第六条 交房期限及交付条件
属现售商品房的，甲方应当在______年______月______日前，将商品房交付
乙方使用。属预售商品房的，甲方应当在____年_____月_______日前，依照国家
和地方人民政府的有关规定，将已进行竣工验收备案登记的商品房交付乙方使
用。
如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据实予
以延期：
1．遭遇不可抗力，且甲方在发生之日起_________日内告知乙方的。
2．_________________________________________________________。
3．_________________________________________________________。
第七条 交房手续的办理
商品房达到交付使用条件后，甲方应当书面通知乙方办理交付手续。双方进
行验收交接时，甲方应当出示《商品房竣工验收备案登记证》，并签署房屋交接
单。所购商品房为住宅的，甲方还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明
书》。甲方不出示证明文件或出示证明文件不齐全，乙方有权拒绝交接，由此产
生的延期交房责任由甲方承担。
由于乙方原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：
1．_________________________________________________________
2．_________________________________________________________
3．_________________________________________________________
第八条 乙方逾期付款的违约责任
乙方如未按本合同规定的时间付款，按逾期时间，按下列方式处理（不作累
加）：
1．逾期在_________日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际
支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之_________的违约金，
合同继续履行；
2．逾期超过_________日后，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方按
累计应付款的______％向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的，经甲方同
意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之
日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之_________（该比率应不小于上款
中的比率）的违约金。
本条中的逾期应付款指依照本合同第五条规定的到期应付款与该期实际已
付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额
确定。甲方逾期交房的违约责任。
第九条 甲方逾期交房的违约责任
除本合同第六条规定的特殊情况外，甲方如未按本合同规定的期限将该商品
房交付乙方使用，按逾期时间，按下列方式处理（不作累加）：
1．逾期不超过______日，自本合同第六条规定的最后交付期限的第二天起
至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之______的违约金，
合同继续履行；
2．逾期超过______日后，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应当
自乙方解除合同通知到达之日起______日内退还全部已付款，并按乙方累计已付
款的_______％向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，
自本合同第六条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向
乙方支付已交付房价款万分之______（该比率应不小于上款中的比率）的违约金。
第十条 面积确认及面积差异处理
根据当事人选择的计价方式，本条规定以套内建筑面积（本条款中均简称面
积）为依据进行面积确认及面积差异处理。在房屋交付时，房屋建筑面积以有资
质的房屋测绘机构实测面积为准，如实测面积与合同约定面积有差异的，除法律、
法规、规章另有规定外按下列约定处理：
1．合同约定房屋总面积与实测面积误差在3％以内（含3％）的，据实结算，
多退少补。
2．合同约定房屋总面积与实测面积误差超过3％的，乙方有权退房。乙方
退房的，甲方应在乙方提出退房之日起30日内，将已收房款退还给乙方，并按
银行同期贷款利率付给利息。乙方不退房的，实测面积大于合同约定面积时，面
积误差比在3％以内（含3％）的，房屋差价由乙方补足；超出3％部分的房屋
差价由甲方承担，产权归乙方。实测面积小于合同约定面积时，面积误差比在3％
以内（含3％）的，房屋差价由甲方据实返还乙方；超出3％部分的房屋差价由
甲方双倍返还乙方。
实测面积 - 约定面积 × 100%
面积误差比= ───────────────
约定面积
经规划部门批准的设计变更造成的面积差异，双方不解除合同的，应当签订
补充协议。
第十一条 甲方关于房屋产权状况的承诺
甲方保证销售的`商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方原因，造成
该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任。若出
售的商品房设有他项权利的，甲方应当在出售前征得他项权人的书面同意，并以
书面形式公示和明确告知乙方。
第十二条 规划、设计变更的约定
经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到乙方
所购商品房质量、使用功能或使用环境的，甲方应当在有关部门批准同意之日起
10日内将变更内容书面通知乙方：
1．该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向；
2．_________________________________________；
3．_________________________________________；
4．_________________________________________；
5．_________________________________________。
甲方未在本合同约定时限内通知乙方的，乙方有权退房。
乙方应当在通知到达之日起15日内作出是否退房的书面答复。15日内未作
书面答复的，视同接受变更。
乙方退房的，甲方须在乙方提出退房书面要求之日起_________天内将乙方
已付款退还给乙方，并按银行同期贷款利率付给利息。
乙方不退房的，应当与甲方另行签订补充协议。
如双方在30日内未能达成补充协议的，双方同意解除本合同，并按上款退
房的约定处理。
第十三条 甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任
甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定（附件三）的标准。
达不到约定标准的，乙方有权要求甲方按照下述第___种方式处理：
1．甲方赔偿双倍的装饰、设备差价。
2．_________________________________________
3．_________________________________________
第十四条 甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺
本项目物业管理用房为_________m2，位于_________幢_________单元
_________房号_________，轴线范围_________。
甲方承诺与该商品房直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达
到使用条件：
1．于_________年_________月_________日前通水；
2．于_________年_________月_________日前通电；
3．于_________年_________月_________日前通气；
4．_________________________________________；
5．_________________________________________。
如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：
1．_________________________________________
2．_________________________________________
第十五条 关于合同登记和产权登记的约定
现售商品房的，自本合同签订之日起30日内，向所在地的区县（市）房地
产交易管理部门申请办理合同登记备案和《房地产权证》。
预售商品房的，自本合同签订之日起10日内向所在地的区县（市）房地产
交易管理部门申请办理合同登记备案；在商品房交付使用后60日内，应办理《房
地产权证》。
商品房买卖合同 篇8
合同编号：_________
出卖人：_________
住所：_________
邮编：_________
营业执照号码：_________
资格证书号码：_________
法定代表人：_________
联系电话：_________
委托代理人：_________
联系电话：_________
买受人：_________
国籍：_________
住所（址）：_________
邮编：_________
证件名称：_________
号码：_________
联系电话：_________
委托／法定代理人：_________
住所（址）：_________
联系电话：_________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及
其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上
就买卖商品房达成如下协议：
第一条 项目建设依据
1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_________地块的国
有土地使用权。
2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：_________，
土地使用权面积为：_________，买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所
在土地用途为：_________，土地使用年限自_________年_________月_________
日至_________年_________月_________日止。
3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】
为：_________，建设工程规划许可证号为：_________，建筑工程施工许可证号
为：_________，建设工程施工合同约定的开工日期为：_________，建设工程施
工合同约定的竣工日期为：_________。
第二条 商品房情况
该商品房销售许可证号：_________。
商品房座落：_________区_________县_________路、道、街。
设计用途_________；建筑结构_________；建筑层数为_________层。
建筑面积_________平方米，其中：套内建筑面积_________平方米，公共部
位分摊建筑面积_________平方米。
商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。
第三条 计价方式与价款
出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款：
1、按建筑面积计算，该商品房单位为（_________币）每平方米_________
元，总金额（_________币）_________元。
2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（_________币）每平方米_________
元，总金额（_________币）_________元整。
3、按套（单元）计算，该商品房总价款为（_________币）_________元整。
4、_________。
第四条 付款方式及期限
买受人采取下列第_________种方式付款。
1、一次性付款，自签约日起_________日内付全部价款_________元。（小
写：_________万元）
2、分期付款。
（1）第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________％；
_________币_________元。（小写：_________元）
（2）第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________％；
_________币_________元。（小写：_________元）
（3）其余部分在移交房屋前一天付清_________％；_________币_________
元。（小写：_________元）
3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_________％，其余价
款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。
4、其他方式_________。
第五条 房产交付
1、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付；不
符合有关规定和双方约定的，不得交付。
2、出卖人须于_________前，将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗
力，双方约定处理方式：_________。
-
