-

2023年11月17日发(作者:)
最新建设部商品房买卖合同
(实用版)
编制人:__________________
审核人:__________________
审批人:__________________
编制单位:__________________
编制时间:____年____月____日
序言
下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家
解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!
并且,本店铺为大家提供各种类型的实用范文,如工作资料、合同协议、条据
文书、方案大全、职场资料、个人写作、教学资料、经典美文、作文大全、其他范
文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!
Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I
hope that after you download it, it can help you solve practical problems.
The document can be customized and modified after downloading, please adjust
and use it according to actual needs, thank you!
In addition, this store provides various types of practical sample
essays for everyone, such as work materials, contracts and agreements,
clauses, documents, plans, workplace materials, personal writing, teaching
materials, classic American essays, essays, other essays, etc. Please pay
attention to the different formats and writing methods of the model essay!
第 1 页 共 28 页
最新建设部商品房买卖合同
最新建设部商品房买卖合同5篇
朋友们,合同解决争议的方法,要明确具体,那么你现在知道合
同是怎么样子了吗?本店铺在这里给大家分享一些最新建设部商品
房买卖合同,希望对大家能有所帮助。
最新建设部商品房买卖合同篇1
甲方(卖方):_________
乙方(买方):_________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国____市房地
产管理法》及其它相关法律、法规之规定,买卖双方在平等、自愿、
协商一致的基础上就房屋买卖达成如下协议:
一、标的物
1、甲方所拥有的坐落于____市_________号房屋,建筑面积为
_________平方米,其现用途为自住。
2、甲方已于________年____月取得上述房屋的所有权证,房屋
所有权证号为_________。
3、甲方已于________年____月取得上述房屋的国有土地使用证,
国有土地使用权证号为_________。
4、甲方自愿将上述房屋所有权及所属土地使用权转让给乙方,
乙方自愿购买该房屋,甲方保证上述房屋所有权及土地使用权无产权
纠纷和无债权债务纠纷,否则,由甲方承担一切法律责任。
二、房屋价款 买卖双方同意按套计价,该房屋总价款为人民
第 2 页 共 28 页
币_________佰_________拾_________万_________仟_________佰
_________拾_________元。
三、付款方式 买卖双方同意按下述_________种方式支付房
款:
1、一次性付款,乙方于办理该房屋买卖立契过户之日起____日
内一次性支付全部购房款。
2、分期付款,乙方于签订本合同之日起____日内支付甲方总房
款30%的购房款,剩余购房款于办理房屋立契过户之日起____日内支
付。
3、贷款付款,乙方于签订本合同之日起____日内支付甲方总房
款30%的购房款,剩余购房款由乙方向_________申请贷款支付,乙
方应于本合同签订之日起____日内向_________提交贷款申请。
四、定金 乙方于签订本合同当日支付甲方购房定金贰万元,
作为购房担保。乙方不购买房屋的,定金不退;反之,甲方不出售该
房屋的,双倍返还定金。乙方支付首付款时,定金折抵首付款。
五、房屋交付 甲方应于办理房屋立契过户之日起____日内将
合同约定房屋交付乙方,房屋内设备、设施及装饰见合同附件。
六、乙方同意其购置房屋由原物业管理公司管理,并遵守其管理
公约的规定。
七、甲、乙双方权利与义务
1、在办理产权过户手续时,甲乙双方按国家规定各自承担有关
税费。房屋评估费由双方共同承担。
第 3 页 共 28 页
2、甲方已交纳的公共维修基金和供暖费已计入房屋总价,随房
屋转让一并转让给乙方,双方不再另行结算。房屋交付前发生的物业
管理费、水电费、煤气费、电话费、网络费及有线电视信号费由甲方
承担。房屋交付后发生的物业管理费、水电费、煤气费、电话费、网
络费及有线电视信号费由乙方承担。
3、乙方应按合同约定期日支付购房款。乙方未按约定支付购房
款的,自本合同约定的应付款期满第二天起至实际支付应付款之日止,
乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之三的违约金。 乙方逾期付
款达____日,甲方有权解除合同,并可向乙方要求逾期应付款3%的
违约金。甲方愿意继续履行合同的,自本合同约定的应付款期满第二
天起至实际支付应付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期应付款万分
之三的违约金。
4、甲方应按合同约定期日将合同约定房屋交付乙方。甲方未按
约定期日交付房屋的,自本合同约定的交付期满第二天起至实际交付
之日止,甲方按日向乙方支付已付购房款万分之三的违约金。 甲
方逾期交房达____日,乙方有权解除合同,并可要求甲方支付乙方已
付购房款3%的违约金;乙方愿继续履行合同的,自本合同约定的交付
期满第二天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已付购房款万
分之三的违约金。甲方交付的房屋不符合合同附件约定条件的,视为
未交付房屋。
5、甲、乙双方于签订本合同之日起____日内向房屋交易部门提
出交易申请。
第 4 页 共 28 页
6、因甲方原因,致不能交易过户的,甲方应退还乙方已付购房
款,并向乙方支付总房款5%的赔偿金。
八、因订立本合同和履行本合同产生的争议,包括合同效力,违
约纠纷由双方协商解决,协商不成的,按下述第_________种方式解
决:
1、提交北京仲裁委员会仲裁;
2、向房屋所在地法院起诉;
九、本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议。补充协议及附
件,为本合同不可分割的组成部分,具有相同效力。
十、本合同于________年____月____日在北京_________签订。
十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。
十二、本合同一式肆份,甲、乙双方各执一份,房屋管理部门备
案一份,中介公司备案一份,各份具有相同效力。
甲方:_________乙方:_________ 代理人:_________代理
人:_________
日期:_________
最新建设部商品房买卖合同篇2
合同编号:_________
出卖人:_________
买受人:_________
根据《中华人民共和国____市房地产管理法》及其他有关法律、
法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买
第 5 页 共 28 页
卖商品房达成如下协议:
第一条 项目建设依据
1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_________
地块的国有土地使用权。
2、该地块【国有土地使用证号】【____镇建设用地批准书号】
为:_________,土地使用权面积为:_________,买受人购买的商品
房(以下简称该商品房)所在土地用途为:_________,土地使用年限
自________年____月____日至________年 ____月____日止。
3、出卖人经批准,在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】
【暂定名】为:_________,建设工程规划许可证号为:_________,
建筑工程施工许可证号为:_________,建设工程施工合同约定的开
工日期为:_________,建设工程施工合同约定的竣工日期为:
_________.
第二条 商品房情况
该商品房销售许可证号:_________.
商品房座落:_________区_________县_________路、道、街。
设计用途_________;建筑结构_________;建筑层数为_________
层。
建筑面积_________平方米,其中:套内建筑面积_________平方
米,公共部位分摊建筑面积_________平方米。
商品房平面图见附件一,商品房抵押、租赁等情况见附件二。
第三条 计价方式与价款
第 6 页 共 28 页
出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价
款:
1、按建筑面积计算,该商品房单位为(_________币)每平方米
_________元,总金额(_________币)_________元。
2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(_________币)每平方
米_________元,总金额(_________币)_________元整。
3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(_________币)_________
元整。
第四条 付款方式及期限
买受人采取下列第_________种方式付款。
1、一次性付款,自签约日起____日内付全部价款_________元。
(小写:_________万元)
2、分期付款。
(1)第一次付款自签约日起____日内付全部价款的
_________%;_________币_________元。(小写:_________元)
(2)第二次付款自签约日起____日内付全部价款的
_________%;_________币_________元。(小写:_________元)
(3)其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________币
_________元。(小写:_________元)
3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_________%,
其余价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。
第五条 房产交付
第 7 页 共 28 页
1、房产实物状况、权利状况,符合有关规定和双方约定的,方
可交付;不符合有关规定和双方约定的,不得交付。
2、出卖人须于_________前,将该房产及相关证明交付买受人。
如遇不可抗力,双方约定处理方式:_________.
3、上述相关证明包括:_________.
第六条 产权转移登记及其他相关设施登记
1、协议订立后,买卖双方应在____日内,到房屋所有权登记机
关办理房屋所有权转移登记手续。
2、按照有关规定,其他相关设施应办理登记的,应在规定期限
内办理。
3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、
其他相关设施登记造成损失的,应依法承担违约责任。
第七条 出卖人逾期交付商品房的处理
除遇不可抗力外,出卖人如未按本合同约定日期交付商品房,逾
期在____日内的,买受人有权向出卖人追究已付款利息,利息自合同
约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银
行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的,买受人有权按照下述
的第_________种约定,追究出卖人违约责任:
1、合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息,利息自合
同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按
银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的
_________‰向买受人支付违约金。
第 8 页 共 28 页
2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息,
利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受
人已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日
按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。买受人的实际损
失超过出卖人支付的违约金时,出卖人还应承担赔偿责任。
第八条 买受人逾期付款的处理
买受人如未按本合同约定的日期付款,逾期在 ____日内的,出
卖人有权追究买受人逾期付款及其利息,利息自合同约定买受人应付
款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过
上述约定期限的,出卖人有权按照下述的第_________种约定,追究
买受人违约责任:
1、合同继续履行。买受人应支付逾期付款及其利息,利息自合
同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款
利率计算。此外,买受人还应每日按商品房价款的_________‰向出
卖人支付违约金。
2、解除合同。买受人应每日按商品房价款的_________‰向出卖
人支付违约金。
第九条 面积确认及面积差异处理。
(一)根据当事人选择的计价方式,本条规定以_________(建筑面
积套内建筑面积)(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积
差异处理。
(二)当事人选择按套计价的,不适用本条约定。
第 9 页 共 28 页
(三)合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为
准。
(四)商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双
方同意按第_________种方式进行处理:
1、双方自行约定:_________.
2、双方同意按以下原则处理:
(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;
(2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。
(五)买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将
买受人已付款退还给买受人,并按_________利率付给利息。
(六)买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积
误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的
房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面
积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返
还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
最新建设部商品房买卖合同篇3
原告:_________________北京__________技术有限公司,住所
地北京市海淀区中关村南大街_____号。
法定代表人:_________________张__________,总经理。
电话:_________________010-_____________
被告:_________________北京__________有限公司,住所地北
京市海淀区_____路_____号。
第 10 页 共 28 页
法定代表人:_________________李__________,总经理。
电话:_________________010-_____________
案由:_________________买卖合同纠纷
诉讼请求:_________________
1、判令被告支付原告货款152100元及违约金50766元(暂计算
至20__年7月15日),合计202866元;
2、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由:_________________
20__年2月10日至3月12日,原告与被告以传真的方式签订三
份《产品购销合同》,合同均约定原告为被告供应CISCO交换机,货
物总价款为162100元。双方约定了交货地点、验货及付款时间,逾
期付款应自逾期之日起每日支付合同总额的3‰的滞纳金。合同签订
后,原告依约于当日将货物发出,并由被告签收。但被告并未依约履
行付款义务,仅支付货款1万元。经原告多次催促,被告均以账户无
足够现金为由予以拖延,并于20__年6月7日向原告出具《承诺书》
一份,其承诺自愿按合同条款支付违约金。被告至今尚欠原告货款
162100元。
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
最新建设部商品房买卖合同篇4
第 11 页 共 28 页
本合同双方当事人:
卖方(以下简称甲方):_________
注册地址:_________
营业执照号码:_________
法定代表人:_________ 职务:_________ 联系电话:_________
委托代理人:_________ 职务:_________
地址:_________
职务:_________ 联系电话:_________
委托代理机构:_________
注册地址:_________
营业执照号码:_________ 编码:_________
法定代表人:_________ 职务:_________ 联系电话:_________
买方(以下简称乙方):_________
(本人)(法定代表人)姓名:_________ 国籍:_________
(身份证)(护照)(营业执照号码):_________
地址:_________
编码:_________ 联系电话:_________
委托代理人:_________ 国籍:_________ 电话:_________
地址:_________ 编码:_________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产
管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的
基础上,就乙方向甲方购买商品房,甲、乙双方达成如下协议:
第 12 页 共 28 页
_________
第一条 甲方用地依据及商品房坐落位置。
甲方以 方式取得位于 、编号为__________ 的地块的土地使用
权。
(土地使用权出让合同号)(土地使用权划拨批准文件号)为
__________ 。
划拨土地使用权转让批准文件号为__________ 。
土地使用权证号为__________ ,土地面积为__________ 。地块
规划用途为__________ ,土地使用权年限自 __________ 年
__________月 __________日至 __________ 年 __________月
__________日止。
甲方经批准,在上述地块上建设商品房,(现定名)(暂定名) ,
主体建筑物的性质为__________ ,属 结构,建筑层数为__________
层。工程建设规划许可证号为__________ 。
第二条 乙方所购商品房的面积。
乙方向甲方购买商品房(以下简称该商品房)建筑面积共
__________平方米(其中实得建筑面积 __________平方米,公共部位
与公用房屋分摊建筑面积 __________平方米,)共 (套)(间)。(该商
品房屋平面图见本合同附件一,房屋以附件一上表示为准)。
该商品房分别为本合同第一条规定的项目中的:_________
第 (幢)(座) 层 ________号房,
第 (幢)(座) 层 ________号房,
第 13 页 共 28 页
第 (幢)(座) 层 ________号房,
第 (幢)(座) 层 ________号房。
上述面积为(甲方暂测)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如
暂测面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产
产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。
根据法律规定的房屋所有权与该房屋占用土地范围内的土地使
用权一致的原则,该商品房相应占有的土地使用权,在办理土地使用
权登记时由政府主管部门核定。
第三条 该商品房销售特征。
该商品房为(现房)(预售商品房)。
预售商品房批准机关为__________ ,商品房预售许可证号为
__________ 。
该商品房为(内销)(外销)商品房。
外销商品房批准机关为__________ ,外销商品房许可证号为
__________ 。
第四条 价格与费用。
该商品房(属于)(不属于)政府定价的商品房。按实得建筑面积计
算,该商品房单位(售价)(暂定价)为( 币)每平方米 __________元,
总金额为( 币) 亿 千 百 拾 __________万 千 百 拾 __________
元整。
除上述房价款,甲方依据有关规定代政府收取下列税费:
_________
第 14 页 共 28 页
1.代收 ,计( 币) 亿 千 百 拾 __________万 千 百 拾
__________元整;
2.代收 ,计( 币) 亿 千 百 拾 __________万 千 百 拾
__________元整;
3.代收 ,计( 币) 亿 千 百 拾 __________万 千 百 拾
__________元整;
4.代收 ,计( 币) 亿 千 百 拾 __________万 千 百 拾
__________元整;
5.代收 ,计( 币) 亿 千 百 拾 __________万 千 百 拾
__________元整;
.代收 ,计( 币) 亿 千 百 拾 __________万 千 百 拾
__________元整;
第五条 实际面积与暂测面积差异的处理。
该商品房交付时,房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面
积的± __________%(不包括± __________%)时,上述房价款保持不
变。
实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的± __________%(不包
括± __________%)时,甲乙双方同意按下述第 种方式处理:
_________
1.乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起 天内
将乙方已付款退还给乙方,并按 利率付给利息。
2.每平方米价格保持不变,房价款总金额按实际面积调整。
第 15 页 共 28 页
3. 。
第六条 价格与费用调整的特殊约定。
该商品房出现下列情况之一时,房价款和代政府收取的税费可作
相应调整:_________
1.由于该商品房属于政府定价的预售商品房,有权批准单位最后
核定的价格与本合同第四条规定的价格不一致,按政府有关部门最后
核定的每平方米价格调整。
2.预售商品房开发建设过程中,甲方代政府收取的税费标准调整
时,按实际发生额调整。
3. 。
第七条 付款优惠。
乙方在 __________ 年 __________月 __________日前付清全
部房价款 __________%的,甲方给予乙方占付款金额 __________%
的优惠,即实际付款额为( 币) 亿 千 百 拾 __________万 千 百
拾 __________元整。
第八条 付款时间约定。
乙方应当按以下时间如期将房价款当面交付甲方或汇入甲方指
定的 银行(帐户名称:_________ ,帐号:_________ ):_________
1. __________ 年 __________月 __________日前支付全部房
价款的 __________%,计( 币) 亿 千 百 拾 __________万 千 百
拾 __________元;
2. __________ 年 __________月 __________日前支付全部房
第 16 页 共 28 页
价款的 __________%,计( 币) 亿 千 百 拾 __________万 千 百
拾 __________元;
3. __________ 年 __________月 __________日前支付全部房
价款的 __________%,计( 币) 亿 千 百 拾 __________万 千 百
拾 __________元;
4. __________ 年 __________月 __________日前支付全部房
价款的 __________%,计( 币) 亿 千 百 拾 __________万 千 百
拾 __________元;
5. __________ 年 __________月 __________日前支付全部房
价款的 __________%,计( 币) 亿 千 百 拾 __________万 千 百
拾 __________元。
第九条 交接商品房时的付款额约定。
在双方交换该商品房时,乙方累计支付的款额应当占全部房价款
的 __________%,计( 币) 亿 千 百 拾 __________万 千 百 拾
__________元。其余房价款在房地产产权登记机关办完权属登记手续
之日起 天内付清。
第十条 乙方逾期付款的违约责任。
乙方如未按本合同第八条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应
付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实
际付款之日止,月利息按 计算。逾期超过 天后,即视为乙方不履行
本合同。届时,甲方有权按下述第 种约定,追究乙方的违约责任:
_________
第 17 页 共 28 页
1.终止合同,乙方按累计应付款的 __________%向甲方支付违约
金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违
约金的差额部分由乙方据实赔偿。
2.乙方按累计应付款的 __________%向甲方支付违约金,合同继
续履行。
3. 。
第十一条 交付期限。
甲方须于 __________ 年 __________月 __________日前,将经
竣工验收(包括建筑工程质量验收和按规定必须的综合验收)合格,并
符合本合同附件二所规定的装饰和设备标准的该商品房交付乙方使
用。但如遇下列特殊原因,除甲、乙双方协商同意解除合同或变更合
同外,甲方可据实予以延期:_________
1.人力不可抗拒的火灾、水灾、地震等自然灾害;
2. ;
3. 。
第十二条 甲方逾期交付的违约责任。
除本合同第十一条规定的特殊情况外,甲方如未按本合同规定的
期限将该商品房交付乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追
究违约利息。按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实
际交付之日止,月利息在 ________个月内按 利率计算;自第
________个月起,月利息则按 利率计算。逾期超过 ________个月,
则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第 种约定,追究甲方的
第 18 页 共 28 页
违约责任:_________
1.终止合同,甲方按乙方累计已付款的 __________%向乙方支付
违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失
与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
2.甲方按乙方累计已付款的 __________%向乙方支付违约金,合
同继续履行。
3. 。
第十三条 设计变更的约定。
预售商品房开发建设过程中,甲方对原设计方案作重大调整时,
必须在设计方案批准后 __________日内书面通知乙方。乙方应当在
收到该通知之日起 天内提出退房要求或与甲方协商一致签订补充协
议。乙方要求退房的,甲方须在乙方提出退房要求之日起 天内将乙
方已付款退还给乙方,并按 利率付给利息。
第十四条 交接通知与乙方责任。
预售商品房竣工验收合格后,甲方应书面通知乙方办理交付该商
品房手续。乙方应在收到该通知之日起 天内,到甲方指定地点付清
本合同第九条规定的应付款项。若在规定期限内,乙方仍未付清全部
应付清,甲方有权按本合同第十条规定向乙方追究违约责任。
第十五条 交接与甲方责任。
在乙方付清本合同第九条规定的应付款之日起 天内,双方对该
商品房进行验收交接、交接钥匙、签署房屋交接单。若因甲方责任在
乙方付清全部应付款之日起 后仍未进行验收交接,乙方有权按本合
第 19 页 共 28 页
同第十二条的约定追究甲方违约责任。
第十六条 甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任。
甲方交付使用的商品的装饰、设备标准达不到本合同附件二规定
的标准的,乙方有权要求甲方补偿双倍的装饰、设备差价。
第十七条 质量争议的处理。
乙方对该商品房提出有重大质量问题,甲、乙双方产生争议时,
以 出具的书面工程质量评定意见作为处理争议的依据。
第十八条 甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。
甲方承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公用配
套建筑按以下日期投入正常运行:_________
1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. ;
第十九条 关于产权登记的约定。
在乙方实际接收该商品房之日起,甲方协助乙方在房地产产权登
记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因
甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起 天内取得房地产权
属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起 天
内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的 __________%赔偿乙方损
失。
第 20 页 共 28 页
第二十条 关于物业管理的约定。
该商品房移交后,乙方承诺遵守小区(楼宇)管理委员会选聘的物
业管理公司制定的物业管理规定;在小区(楼宇)管理委员会未选定物
业管理机构之前,甲方指定 公司负责物业管理,乙方遵守负责物业
管理的公司制定的物业管理规定。
第二十一条 保修责任。
自乙方实际接收该商品房之日起,甲方对该商品房的下列部位和
设施承担建筑施工质量保修责任,保修期内的保修费用由甲方承担:
_________
1.墙面
保修 __________月;
2.地面
保修 __________月;
3.顶棚
保修 __________月;
4.门窗
保修 __________月;
5.上水
保修 __________月;
.下水
保修 __________月;
7.暖气
第 21 页 共 28 页
保修 __________月;
8.煤气
保修 __________月;
9.电路
保修 __________月;
1. 保修 __________月;
11. 保修 __________月;
12. 保修 __________月;
13. 保修 __________月;
14. 保修 __________月。
保修期内,因不可抗力的因素或其他非甲方原因造成的损坏,甲
方无须承担责任,但可协助维修,维修费用由乙方承担。
第二十二条 乙方购买的房屋仅作 使用,乙方使用期间不得擅
自改变该商品房之房屋结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,
乙方在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公
共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
甲方不得擅自改变与该商品有关联的公共设施、公共用地的使用
性质。
第二十三条 甲方保证在交接时该商品房没有产权纠纷和财务
纠纷,保证在交接时已消除该商品房原由甲方设定的抵押权。如交接
后发生该商品房交接前即存在的财务纠纷,由甲方承担全部责任。
第二十四条 自该商品房交付之日起,( ________号划拨土地使
第 22 页 共 28 页
用权批准文件)(甲方与 签订的 ________号土地使用权出让合同)中
规定的甲方权利、义务和责任依法随之转移给乙方。
第二十五条 本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订
补充协议。
第二十六条 本合同之附件均为本合同不可分割之部分。本合同
及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共
和国有关法律、法规和政策执行。
第二十七条 甲、乙一方或双方为境外组织或个人的,本合同应
经该商品房所在地公证机关公证。
第二十八条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。
协商不成的,甲、乙双方同意由 仲裁委员会仲裁。(甲、乙双方不在
本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民
法院起诉。)
第二十九条 本合同(经甲、乙双方签字)(经 公证(指外销商品
房)之日起生效。
第三十条 本合同生效后,甲乙双方任何一方无正当理由要求终
止合同的,除双方签订补充协议外,责任方须按本合同及其补充协议
的有关条款之规定承担违约责任,并按实际已付款(已收款)的
__________%赔偿对方损失。
第三十一条 本合同自生效之日起 天,由甲方向 申请登记备案。
第三十二条 本合同连同附表共 页,一式 份,甲、乙双方各执
第 23 页 共 28 页
一份, 各执一份,均具有同等效力。
甲方(签章):_________
乙方(签章):_________
( )代表人/代理人:_________
( )代表人/代理人:_________
(签章)
(签章)
__________ 年 __________月 __________日
__________ 年 __________月 __________日
签于
签于
附件一:_________
房屋平面图(略)
附件二:_________
装饰、设备标准
1.外 墙:_________
2.内 墙:_________
3.顶 棚:_________
4.地 面:_________
5.门 窗:_________
.厨 房:_________
7.卫生间:_________
第 24 页 共 28 页
8.阳 台:_________
9.电 梯:_________
最新建设部商品房买卖合同篇5
卖方(以下简称甲方):
_________
买方(以下简称乙方):
_________
甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,通
过_________方式,取得_________市_________区(县)
________地块的土地使用块,土地面积为_________平方米,土
地使用年限_________年,自_________年_________月_________日至
_________年_________月_________日止,国有土地使用证号为
_________。
甲方在上述地块上建设的_________现已竣工,取得房屋所有权
证(证号为_________)。
经_________市房屋土地管理局审核,准予上市销售,_________
市商品房销售许可证号为_________。
乙方自愿购买甲方的_________房屋,房屋用途为_________。
甲方出售该房屋时亦同时房屋分摊的土地使用面积转让给乙方。
双方经协商,就上述房屋的买卖事宜,订立本契约。
第一条_________房屋,建筑面积为_________平方米(含共有共
用面积),房屋状况详见附件,土地面积_________平方米(含共有共
第 25 页 共 28 页
用面积),土地使用期限自房屋产权过户之日起至_________年
_________月_________日止。
上述面积已经_________房地局测绘。
第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_________
元,价款合计为(大写)_
________仟_________佰_________拾_________万_________仟
_________佰_________拾_________元整(小写:_________元)。
乙方预付的定金_________元,在乙方最后一次付款时转为购房
价款。
第三条乙方同意在本契约签定_________日内将购房价款全部汇
入甲方指定银行。
甲方指定银行:_________
银行帐号:_________
第四条甲方同意在_________年_________月_________日前将房
屋交付给乙方。
交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的《_________市
建设工程质量合格证书》,并办妥全部交接手续。
交付地点:_________。
甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《_________市建设工
程质量条例》及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行
保修。
第五条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选
第 26 页 共 28 页
定物业管理机构之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公
司负责管理。
第六条双方同意在签定本契约后三十日内,持本契约和有关证件
到_________市_________房地产交易管理部门办理房屋买卖立契过
户手续,并按有关规定申领房地产权属证件。
办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定缴纳。
第七条本契约生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,
乙方有权向甲方追索违约金。
违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付日止,每延期一
日甲方按乙方已支付房价款金额的万分之_________(大写数字)向乙
方支付违约金。
逾期超过_________日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的,
乙方有权终止本契约。
契约终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。
甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙
方已付的房价款及利息全部退还给乙方。
利息按中国人民银行固定资产贷款利率人民币计算。
第八条本契约生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方
有权向乙方追索违约金。
违约金自本契约约定付款之日第二天起至实际付款之日止。
每延期一日乙方按延期交付价款的万分之_________(大写数字)
向甲方支付延期违约金。
第 27 页 共 28 页
逾期超过_________日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的,甲
方有权终止本契约。
契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。
乙方已交纳的定金甲方不予返还,甲方将乙方已付的房价款退还
给乙方。
第九条本契约自双方签字之日起生效,未尽事宜,双方可另签补
充协议。
本契约的附件和双方签定的补充协议,为本契约不可分割的组成
部分,具有同等的法律效力。
第十条本契约在履行中如发生争议,双方应协商解决。
协商不成的,双方同意按以下第_________(大写数字)种方式解
决纠纷。
(一)提交_________仲裁委员会仲裁。
(二)任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。
第十一条本契约正本一式两份,甲乙双方各执壹份,副本
_________份,房地产交易管理部门壹份,_________。
甲方:_________(签章)乙方:_________(签章)
法定代表人:_________(签字)法定代表人:_________(签字)
身份证号码:_________身份证号码:_________
第 28 页 共 28 页
-
