-
2023年11月11日发(作者：)
建设工程劳务施工合同范本最新
〔本文本为word版，可修改编辑〕
甲 方：
乙 方：
签订日期：
建设工程劳务施工合同范本最新
劳务分包人〔以下简称甲方〕：
委托代理人：
工程承包人〔以下简称乙方〕：
委托代理人：
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有
关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，鉴于劳
务分包人与工程承包人已经签定施工总承包合同，双方就劳务分包事项协
商达成一致，签订本合同。
第一条、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、劳务作业范围：
第二条、施工图纸
甲方正式开工前，向乙方提供施工项目的施工蓝图2套。乙方需要增
加图纸套数的，甲方代为复制，复制费由乙方承担。乙方未经甲方同意不
得将本工程图纸转给第三人。
第三条、施工前期工作
1、办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间：施工
许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续均执行大合同。
2、提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任；提供位置
及交验要求执行大合同；在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护。
第四条、甲方驻工地代表
任和工期的事务须经现场代表确认方为有效。委派人员调整，需提前通知
乙方；
2、甲方代表的指令、通知应采用书面形式，本人签字后交给乙方并办
理签收。必要时可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认；
3、甲方代表应按合同约定和施工需要及时向乙方担供指令，批准施工
措施并履行其他约定的义务；
4、甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力，有权终止或
中止合同。乙方人员有违法、违纪或不服从管理的行为时，甲方代表有权
要求乙方予以清退。
5、甲方驻工地代表无订约权。没有签订补充合同、补充协议等变更、
增减合同内容性质文件的权利。
甲方代表人，应提前7天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任。
第五条、乙方驻工地代表
1、乙方驻工地代表行使合同约定的职责。履行合同约定的职责。乙方
的要求、请求和通知，以书面形式由本人签字后送交甲方，办理签收。
2、乙方代表按批准的施工方案和甲方发出的指令、要求组织劳务作业。
在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保工程和人员生命、
财产安全的紧急措施，并且采取紧急措施后24小时内向甲方报告。由责任
方承担因此发生的经济支出或费用以及工期延误责任。
乙方代表人应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任。
第六条、甲方责任
1、组建与工程相适应的项目班子，设立项目经理、项目总工程师及工
程技术、质量安全、财务、材料、经管、动力、行政等职能部门，实施工
程项目的全面组织与管理；
2、负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安
全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加图纸会审，统
一安排技术档案资料的收集整理、办理交工验收；
4、随时检查乙方施工设备运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管
理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违犯规定或工作达不
第页，共页
到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，由乙方自行承担相应费
用，并给予相应的经济处分；
5、负责审核乙方编制的施工劳务预算、用料计划及各种报表；
6、负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系，协调现场
有关单位的关系。
第七条、乙方责任
1、对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，未经甲方授权不得擅
自与业主及有关部门发生工作上的联系。全部施工任务必须组织自有力量
完成，严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务；
2、自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度，接受甲方及有
关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合；
3、负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施；
4、接到图纸7天内编制出施工劳务预算，提交甲方审核，审定后的预
算价一律不再调整。根据甲方编制的施工组织设计总进度计划的要求，每
一个月的10日前提交下季度的劳务作业进度计划，每月20日前提交下一
第页，共页
620
月的劳务作业进度计划。有阶段工期要求的提供阶段计划，必要时按项目
部的要求提交旬、周、日计划〔所有计划均应附材料、设备用量计划〕，报
甲方批准后实施。假设乙方不按时或不按要求提交劳务预算书或材料计划
或作业计划，甲方可以不供材料，不付款，由此引起的一切责任和损失，
由乙方承担，并按违约处理。每月20日提交完成劳务所反映的工程形象进
度统计报表。
5、认真做好承担的劳务涉及的施工日志和隐蔽工程的原始记录，完整、
清楚、详细、准确地积累施工资料，及时将有关技术经济资料完整地提供
给甲方，并配合整理归档；
6、做好放陈场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如有损
坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失〔包括各种罚款〕。暂停施工期
间对所涉施工部位进行妥善保护；
7、交工前保护好工程成品或半成品，把现场清理干净，做好验收准备
工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。积极配合保修，在保修
期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。
第八条、财务付款
各项劳务费用及款项均以业主已支付该款项为前提；
2、阶段款项〔进度款〕：工程形象进度完成±0.000后，发包人审核已
完成量，按完成工作量的60%付款，以后每月按完成形象进度的60%付款，
主体结构封顶过春节工人返家付款85%，如不过年，主体经质量监督站验收
后付至85%，下余的15%待竣工验收合格后三个月付清。
3、劳务报酬支付方式：转账支票或短期银行承兑汇票。
4、所有资金必须由劳务分包人〔公司〕专人办理并盖有有限公司财务
专用章〞收据有效，否那么总承包方不予认可，由此引起的后果由劳务分
包人承担。
第九条、完工结算
1、乙方在所承担劳务项目全部完工之日起30天内，提交劳务费结算
书，一式八份，甲方在规定时间内审核定案后返回给乙方三份；
2、甲方接到乙方结算书后进行审查，在业主对甲方结算审查、一次审
计定案后30天内办理定案手续；
3、结算审查程序及定案：先由甲方项目经理部组织有关人员核实乙方
第页，共页
820
的劳务内容和工作量。再由甲方预算人员审核后按当地规定计算出工作量
并按合同的约定计算出价款，交项目技术、质量、安全、材料、动力、财
务等部门和项目经理会签，经公司分管部门和领导初审后，上报公司主管
部门终审。劳务结算书必须加盖方为有效。
4、结算方式：本项目采用B结算方式进行结算；
A、固定劳务总价；B、固定劳务单价，按实确认实物量或定额工日或
建筑面积；
C、审定的劳务预算加〔减〕现场有签证、变更等；D、劳务预算加包
干系数。
5、计算规那么：按现行的工程量计算规那么计算建筑面积
6、劳务费标准：基础、主体按148元/m2，零工按50/工日包括土方清
理、垫层、筏板基础等零星用工，多项一次性补款_______元整。
7、劳务费内容：乙方施工全部内容所需的劳务；定额综合工日包干但
不限于现场保卫；乙方自带机械的维修；材料的装卸、材料的场内转运及
堆码；周转材料的清理、维修、堆码、场内转运；安全防护用工；生活区
卫生用工；文明施工；
第页，共页
920
8、劳务费调整的范围、条件及方法：确认的劳务签证，按合同约定调
整。
9、当地政府按规定收取乙方的费用由乙方承担。如为甲方代交时，在
支付劳务费时扣除；
10、甲方和乙方结算付款，只能按本合同约定办理。甲方每次付给乙
方款项后乙方必须优先支付工人工资。乙方在履行合同期间不能到甲方、
建设单位、监理单位任何办公室及生活区吵闹，不得发生工人聚众闹事、
上访等事件；也不提出合同外的任何要求。否那么，每次罚乙方10万元人
民币。假设发生乙方施工工人因工资等原因聚众闹事、上访等事件时，甲
方有权从应付乙方的工程款中直接代付工人工资，同时对于期间甲方为此
所支付的各项费用由乙方承担，从乙方结算值中直接扣除；
11、乙方必须每月给工人结算工资，每年年底给职工结清工资，列已
付未付工资，并向甲方报月表和年度表。如果乙方不能及时给职工支付工
资，甲方有权按报表支付给工人，同时扣罚乙方结算款项。
第十条、劳务作业期限
竣工日期：计划____年____月____日
乙方根据工期要求，周密地安排进度计划，报经甲方批准后严格实施，
接受甲方的检查、监督。施工实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方
的要求采取补救措施，保证按时完工。如补救无效，在甲方限定时间内达
不到要求，视为乙方无按期完工能力，甲方有权单方解除合同，乙方在接
到通知后三日内撤离现场，并承担因此给甲方造成的损失。
第十一条、工期延误
不可抗力和规模扩大、标准提高、结构更改重大设计变更或业主原因、
连续停电24小时以上，发生上述情况对工期有实质性影响的，事后3日内
乙方向甲方提出延期理由和要求，经确认后工期相应顺延，并赔偿窝工损
失。
由于乙方原因不能按时完工，乙方承担如下违约责任：每拖延一天承
担其造价10%的违约金，并赔偿由此造成的甲方损失。非乙方原因，乙方不
承担工期违约责任。
第十二条、劳务工作质量
第页，共页
1120
1、质量等级：依据国家工程质量检验评定标准，本工程质量必须达到
优良等级，同时负责工程过程中的无偿维修，假设乙方在接到维修通知后3
日内没有进行积极维修，甲方将组织维修，并按实际发生额从乙方结算或
保修金中扣除。工程质量等级以山东省济南市质量监督站签发的工程质量
监定书为依据。
乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关技术要求精心组织
劳务作业，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，甲方一经发现，
可以要求乙方返工，乙方应按甲方要求及时返修，直到满足质量要求。因
甲方原因不到质理标准，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。因
乙方原因达不到质量标准，乙方承担返工费用，工期不予顺延，返工后仍
达不到质量标准，视为乙方不具备满足质量要求的技术及管理实力，甲方
有权力解除合同，乙方在接到通知后3日内撤离现场，并承担因此给甲方
造成的损失。
2、因乙方原因达不到优良等级的违约责任：乙方承担其工程造价的10%
的违约金，并无条件自费返工该工程质量标准，假设因返工延误工期由那
么仍执行第十五条。
3、达到优良等级的奖励：不奖励
第十三条、质量检查与验收
第页，共页
1、质量检查：乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要
求及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、
互检、交接检制度，随时接验收不得自行隐蔽，如有自行掩蔽，乙方必须
照甲方和有关单位的验收要受甲方代表和委派人员以及各级质检部门的检
查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方要求返工、修改，承担由自
身原因导致返工、修改的费用。
2、隐蔽部位验收：乙方应在自检合格后，验收12小时前通知甲方组
织验收，经验收合格，验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。如验收
不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验
收，返修费用乙方承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽，如有自
行隐蔽，乙方必须按照甲方和有关单位的验收要求进行剥落和开口，并负
责恢复和承担因此发生的费用及损失；
再通知验收，直到符合质量要求为止。乙方承担因此发生的全部经济责任
和工期延误责任。
第十四条、安全施工
1、安全目标：杜绝死亡和重伤事故的发生，轻伤频率不大于0.2‰；
杜绝重大机械和火灾事故；
2、乙方严格按照《建筑施工安全技术规范和标准》施工，配合甲方建
立安全保证体系，乙方成立安全领导小组，由现场负责人担任组长，配备
专职安全员，班组设立兼职安全员，形成安全管理网络。制定安全施工责
任制度、明确安全岗位职责。加强安全教育，提高全员的安全意识。乙方
认真执行安全技术规范，严守安全规那么，落实全措施、确保安全施工，
按照《建筑施工安全检查评分标准》的规定达到优良，承担相应费用；
3、乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施，在本工程中如发
生安全事故，应立即向甲方报告，重大伤亡事故要按规定上报有关部门。
双方约定：由于本合同劳务提供方的管理责任，一旦发生安全事故，事故
1、工程需要的主要材料、设备、仪器及构配件由甲方负责供应。甲方
供应的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准，如有不
符合要求的，乙方在领用接货时提出，甲方负责调换。
2、甲方供应的材料为了方便使用，货到后乙方即办理领用手续，工地
出库后由乙方自行保管使用。乙方要严格计划管理，准确地提供计划用量
和使用时间，避免不合理存量占用资金、影响工程用款，避免计划不合理
而影响材料设备供应和施工的现象发生。
3、甲方供应的材料乙方领取后要妥善保管、合理使用，采取有效的节
约措施和限额用料控制手段，努力节约原材料。乙方保证全部材料耗用量
不超过预算额定材料量，并力争节余；甲供材料节余部分，甲乙双方按照
甲7乙3分成；如因保管不善，造成丢失、损坏或使用浪费，超过定额消
耗部分〔钢筋按图纸用量〕，乙方按超耗部分材料费的承担；
4、甲方供应的物资属甲方所有，只供本合同劳务作业范围以内的工程
专用乙方不得挪作它用或擅自处理〔包括边角余料〕。一经发现乙方挪用或
擅自处理，对乙方处以挪用和擅自处理部分价款的两倍罚款。施工剩余材
料〔不含地材〕全部交还甲方办理退库手续，有用或可变卖的边角余料交
还甲方后，按市场价的30%奖励乙方；
购部分材料费用按定额消耗量和甲方与业主结算的同一价格并入劳务费结
算。
6、乙方对代购材料的质量负责，根据技术要求和有关规定，需要合格
证、质量保证书、准用证等证件的，证件必须随货同行，货到后将有关证
件提交给甲方，据以进行质量验收，证件齐全、质量合格的材料方能用于
工程。如有不符合要求的产品，乙方负责运出现场调换合格品。
第十六条、施工机械设备及周转材料供应
1、本工程需用的主要机械设备塔吊、龙门架、脚手架杆、扣件、脚手
板、钢模板、竹胶板、木方、总配电箱及其他成品模板与支撑全部由甲方
提供；
2、甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养。交由乙方人员操作的
机械，乙方办理接管手续，负责日常保养、保管。乙方要严格执行操作规
程，加强管理，保证设备处于良好的状态，充分发挥作用。设备完好率不
低于90%，利用率不低于60%。劳务作业任务完成后要完好幸免还给甲方。
如有保管不善或使用不当造成丢失、损坏，乙方负责修理或照价赔偿；
不当，造成丢失、损坏，超过允许损耗部分要照价赔偿。乙方不得改变用
途或用于其他工程，未经甲方同意不得擅自截割、改制，如发生上述情况，
每次给以乙方1000元的罚款，乙方并按已截割、改制部分原价赔偿甲方的
损失。
第十七条、不可抗力
不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时
内向甲方通报受害情况，灾害结束后，10日内向甲方报告损失情况和清理、
修复的劳务费用；灾害继续发生，乙方应每隔10日报告一次灾害情况，直
到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要的条件，并负责处理工作的组织、
指挥。
因灾害发生的费用由双方分别承担：
1、工程本身的损害由甲方负责转业主承担；
2、人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；
3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失，由乙方
承担；
第页，共页
1720
4、所需清理修复的劳务费用业主不承担部分乙方承担；
不可抗力的自然灾害认定标准：甲方、乙方双方协商确认。
第十八条、争议
双方在合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原那么协商解决。
协商不成报请工程地主管部门调解，假设调解不成，可向工程所在地人民
法院起诉。
第十九条、违约
1、甲方代表不能及时给出必要的指令、确认、批准，不按合同约定履
行自己的义务，支付款以及发生其他使合同无法履行的行为，乙方及时书
面告知甲方后，甲方应承担违约责任、相应顺延工期。
3、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，或另有
合同解除的约定，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；
4、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除合同，除合同另
有规定外，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承
担违约责任。
第二十条、合同的生效与终止
1、合同生效日期：双方签字、盖章之日起
2、合同终止日期：工程全部完工并交付业主，工程支付完毕，除有关
保修条款外，其他条款即告终止。
第二十一条、合同份数
本合同正本两份，双方各执_____份，副本____份，甲方收执_____份，
乙方收执____份。
甲方：
委托代理人：
第页，共页
1920
_____年____月____日
乙方：
委托代理人：
_____年____月____日
第页，共页
-
