-
2023年11月11日发(作者：)
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方：__________公司
乙方：__________公司原甲乙双方的____工程施工合同纠纷一案，经友好协
商，达成如下协议书：
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币____
万元（除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承
担），该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款
____万元至法院并按照本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对____
万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的___日内将____全部安装完毕；
3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的____万元保证金及其银行
利息由甲方签字后向____市____银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程
承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。
5、对于____建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的
资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的___日内提供，并同意负全部提供责
任，否则乙方每迟延一天扣付工程款____万元给甲方。本条义务完成后，乙方向
法院提出并征求甲方及____县建筑局监督站书面意见同意后由法院将____万元予
以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
第1页共12页
7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠
纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方：__________ 公司乙方：__________公司
____年____月____日
工程施工合同纠纷和解协议书（二）
甲方：__________
乙方：__________
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规
定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就____（工程）劳力施工
承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：__________
工程地点：__________
第二条 工程承包范围
_________________________________________________________________
第三条 工程工期
第2页共12页
1.计划开工日期：____年____月____日，计划完工日期：____年____月____
日，总日历天数____天；
2.主要节点工期：__________
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。建筑
施工劳务合同范文节选！
第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到____
第五条 组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1.本合同；
2.本合同附件；
3.招投标文件；
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；
注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺
序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解
决。
第六条 标准规范
本合同适用标准规范：__________
第3页共12页
第七条 甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实
施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监
督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底
劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。建筑施工劳务合同范文
节选！
5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用____其费用：
7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第八条 乙方责任和义务
安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质
量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技
术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到___%.特
殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到___%
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、
进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查
其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护
工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：6.
按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使
用的机具、周转材料及其他设施：
7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款
支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引
起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；
8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工
作服、手套及其它相关的防护用品）；
10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因
此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
第九条 环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护
以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监
督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施
工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护
措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检
查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费
用。
发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关
法律规定对事故进行处理。
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提
供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装
卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不
善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如
材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担；材料节约部分，由甲乙
双方按____比例分成。
第十一条 承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价
2.承包价格所包含的内容：
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具
费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工
日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用
（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护
棚等）；
第十二条 结算办法及付款方式
1.每月___日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承
包费，___日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依
据。
2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节
点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的____%.所承包工程完工后付结
算款的____%，余款____%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。（结
算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数）
3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳____%的劳务管
理费。
第十三条 施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙
方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有
关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方
施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方
的相关损失。
竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，
并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场
地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三
方工作的费用另外协商）
第8页共12页
第十四条 工程保修
1.保修范围、期限：__________
2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若
乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
第十五条 保险
1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地
内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十六条 争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在
合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连
续，保护好已完工作成果；
2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受；
1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金____元。
2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的
承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人
员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。
若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额；若发
生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方
造成果。
3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合
本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。
第十八条 不可抗力
1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没
有相应标准时，执行国家或地方政府规定。
2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条
件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。
3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工
程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材
料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工
作劳务报酬。
第二十条 合同终止
双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承
包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告
终止。
第二十一条 合同份数
本合同一式____份，甲方____份；乙方____份。
第二十二条 补充条款
_________________________________________________________________
第二十三条 合同生效
本合同双方约定____后生效。
合同签订时间：__________
合同签订地点：__________
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
第12页共12页
-
