住建部施工合同(合集5篇)

住建部施工合同（合集5篇）

住建部施工合同第1篇

上诉人：_________________名称：_____________

住所：________________

电话：______________

法定代表人：_________________名称：________________

职务：______________

委托代理人：_________________姓名：_____________

性别：_____________

年龄：______________

民族：_________________

职务：_________________

工作单位：______________

住所：________________

电话：______________

上诉人因_________________一案，不服___________法院于

__________年_____月_____日_____字第_____号判决，现提出上

诉。

上诉理由及请求：________________

(上诉理由应全面陈述对第一审人民法院在认定事实和适用法律

上的不当或错误，提出所根据的事实和理由，包括在一审程序中

未提供的事实、理由和证据。上诉的请求包括要求全部或部分撤

第页共页

销、变更原判决。)

此致

___________人民法院

上诉人：______________(盖章)

法定代表人：______________(签章)

__________年_____月_____日住建部施工合同第2篇

甲方(全称)：(简称：甲方)

乙方(全称)：(简称：乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及

其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的

原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：苏地20____-B-23地块项目外遮阳工程(一标

段)(16#17#21#楼)

工程地点：苏州高新区马运路北，滨河路东天之运花园工程内容：

外遮阳制作供货和安装

二、工期要求

根据现场实际施工进度要求

三、承包方式：________

四、质量标准及质保期

工程质量标准：合格;质保期：贰年

五、合同价款

第页共页

单价：252元/㎡，图纸面积为2851.68㎡

总价：(大写)柒拾壹万捌仟陆佰贰拾叁圆(小写)￥718623元整

乙方组织生产前，须现场测量窗户尺寸，并向甲方出具实测尺寸

清单，甲方认可后方可组织生产，此清单经甲乙双方签字盖章后

作为排产及竣工结算的依据，亦作为本合同的补充，具有同等法

律效力。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款、本合同补充条款

3、本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成

部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中

分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修

期内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及

其他应当支付的款项。

十、合同生效

第页共页

合同订立地点：苏州

本合同双方约定签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：

_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：

_________

_________年____月____日 _________年____月

____日住建部施工合同第3篇

甲方：____________________________

乙方：____________________________

甲方为改善居住条件，在自家院内新建一栋两层住房，经双方协

商，承包给乙方施工建设。依照《中华人民共和国经济合同法》、

《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合房

屋具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：承建项目

1.工程名称：________________________。

2.工程结构：底框砖混结构房屋一栋，一楼一底共两层。

3.建筑面积：约310㎡(最后以实际建筑面积为准)。

4.工程内容：乙方按照甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要

求承建房屋主体工程，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面施工、装

模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及一楼地面、门前台阶施工。

第页共页

第二条：承包方式及费用

1.工程包工不包料。甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负

责施工，并负责所有施工用具设备。

2.施工费用：按建筑面积甲方付给乙方每平方米________元(大

写____________元整)，浇灌好一层合格后预付____万元，工程

结束验收合格后全部结算付清。

第三条：工程质量要求

1.整个工程应按照甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求施

工，达到国家建筑施工规范要求。墙体、梁、柱水平度、垂度相

差不超过1.5cm。

2.房屋内部按甲方草图布局，工程施工中科学合理放线，具体尺

寸需要变更时，甲乙双方共同协商处理，每一道施工环节需经甲

方验收合格后方能进行下一施工环节。

3.若乙方施工中质量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工

费及材料费损失由乙方负责。

第四条：工程工期

1.经双方协商，工程从浇灌钢混柱之日起，两个月完工(日期为

____________年_________月_______日____________年

_________月_______日)

2.在保证工程质量的前提下，因为下雨和建筑材料拖延，交房日

期可顺延；若由于乙方人为原因工程延时或故意拖延工期，甲方

扣除乙方施工费，延时一天扣除施工费____________元(大写

第页共页

__________________元整)。

第五条：安全责任

甲、乙方共同提高安全意识，乙方必须严格按照《安全生法》，

劳保措施，施工防护措施到位，安全规范施工。如果乙方施工人

员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现病、伤、亡，或因

施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不承担任何责

任和费用。

第六条：双方责任

1.甲方负责在______月______日前完成地基开挖，石脚支砌，地

基回填，准备好水路电路，确保乙方按时施工。

2.乙方在施工工程中，必须听从甲方提出的意见和建议，在保证

工程质量的前提下，坚持节省、不浪费的原则，不能随意带走甲

方的任何建材。

3.施工前，乙方应将工程材料预算(水泥、砖、钢筋、沙石等数

量、门窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方及时采购；施工中，

工程需增减用料时，甲乙双方共同协商。

4.甲方应按照约定时间支付乙方施工费用，乙方不得长期停工或

提出多加工钱等无理要求，否则本合同终止。

5.施工中本合同未尽事宜，双方共同协商处理。

6.本合同自签订之日起生效。本合同共二页，一式两份，甲乙双

方各保存一份。

甲方(签章)：___________________乙方(签章)：

第页共页

___________________

____________年_________月_______日____________年

_________月_______日住建部施工合同第4篇

订立合同双方：

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》之规定，为了明确双方的权利与

义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达

成如下条款，以便共同遵照执行。

第一条合同概要双方同意由乙方承接甲方的安防监控工程，由乙

方提供系统所需的相关设备及部件，并由乙方负责系统的安装、

调试以及开通后系统运行的技术服务。

第二条技术要求该安防监控工程具体技术要求是：布线规范布点

合理图像清晰操控简便本地实时储存录像资料回放录像方便录

像资料提取备份

第二条设备要求及设备清单乙方向甲方所提供的设备应当是全

新产品。设备清单(详见本合同的附件

1)，设备清单应当与《预算书》(详见本合同的附件

2)所载明的设备完全一致，该设备清单由双方在签订本合同时一

并予以确认。

第三条工程款及支付方式本合同项下的工程款总额为元整，大写：

人民币整。工程款支付方式为：

1、本合同签定后____日内，甲方支付乙方总工程款的%作为预付

款，即元整，大写：人民币整。

2、本合同附件一所载明的设备到位并经甲、乙双方验收确认后，

甲方应支付乙方总工程款的%，即元整，大写：人民币整。

3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验

收小组负责工程的验收，验收合格后，经双方签字确认，甲方应

在____日内支付乙方总工程款的(%)，剩余工程款总额的%做质保

金，保修期________年届满后5个工作日内支付给乙方。上述工

程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和设备保修、维

护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。经甲方

同意所增加的预算外工料费用，双方应在工程完工后另行一次性

结清。

第四条工程设备的'验收

1、甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到

甲方指定的地方，甲方验收后应予确认并负责保管。

2、乙方依合同所订时间将工程设备及其部件运至指定地点时，

甲方应即时接收并妥善保管全部货物。

第五条工程安装、调试甲方付清总工程款的(%)后，应负责提供

系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极

为乙方提供良好的工作环境。条件具备后，甲方通知乙方开始施

工。乙方应当在接到甲方通知后()日内将工程安装完毕，在安装

完毕后()____日内调试完毕。系统安装、调试过程中如有不符合

第页共页

技术要求的，应立即返工直到达到标准。

第六条技术支持及服务

1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工

的不同阶段指导实施，并保证进度。

2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。

4、乙方为甲方培训操作人员。

第七条验收和移交系统调试开通壹周内，甲乙双方主管部门组成

验收小组，验收小组由双方各指派2名人员组成，验收小组对系

统作全面验收，验收合格后各方签字确认，并由乙方移交给甲方。

乙方应当在甲方付清总工程款的97%后()日内将工程移交给甲方

使用。

第八条设备保修设备质保期为两年，维护期为________年

1、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询。

2、电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应在24小时内

到现场服务重大技术问题应在48小时内到现场服务。

3、系统开通后________年内如出现使用故障，乙方负责维修，

如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲

方负责，乙方负责维修。4、设备保质期内超出维护期乙方收取

适当的人工费用及交通费用。

第九条违约责任

1、甲方的违约责任

(1)、中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿

第页共页

乙方因此造成的损失。(

2)、中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分

工程款总额的%。(

3)、未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准

备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损

失;乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以顺延外，甲

方应当偿付乙方停工期间的损失。(

4)、超过合同规定日期付款，应当根据逾期款额和预期期限按照

------方偿付违约金;(

5)、甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往

运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失;(

6)、由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、

应当赔偿乙方因此造成的损失。

2、乙方的违约责任

(1)、提供的设备不符合技术要求。

(2)、未按合同规定的期限交付工程。

(3)、未按合同规定的质量技术要求交付工程。

(4)、未提供设备保修服务

第十条责任的免除

1、因不正确的保管、安装、使用、操作等行为引起的产品乃至

系统问题，均应由本方承担责任。

2、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方

责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方

承担责任。

第十一条合同的变更和解除本合同执行期间，双方不得随意变更

和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充

规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第十二条合同生效与终止

1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。

2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。

第十三条纠纷的处理本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;

协商不成时，依法向人民法院起诉。本合同正本一式两份，甲乙

双方各执一份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日住建部施工合同第5篇

甲方（屋主）：_____________

乙方（施工方）：_____________

（一）水电安装

水路：包括两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的敷设安

装。

电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。

价格：水电安装费用总价为_____________元整（含人工费、沙

子水泥材料费以及建筑垃圾倒放费等）。

（二）地面、墙面贴砖

1、地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单

价为_____________元/_____________平方米（含人工、水泥砂

浆、辅料，不含主材砖）。

2、墙面：两个卫生间、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封

等，单价为_____________元/_____________平方米（含人工、

水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为_____________元

/_____________米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等，单价为_____________

元/_____________米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

5、其他：贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽

时，不发生费用；三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁

鞋架洞的批灰共_____________元；门窗包封时按实际碰角长度

计算（即单价为元/米，含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

（三）砌灶台

第页共页

灶台总长度约米（以实际尺寸为准），灶台面宽

_____________—_____________米，混砖结构。单价为元/米（含

人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖

及柜门）。

（四）阳台封窗

阳台封窗采用铝合金窗，厚度_____________mm的南南铝材，厚

度_____________mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、

北面花色两扇。

单价为_____________元/_____________平方米（含安装费、材

料费）。

（五）地面找平

三个房间用水泥砂浆找平，与客厅贴砖后高度相对找平。单价为

_____________元/_____________平方米（含人工、水泥砂浆、

辅料）。

二、具体要求

（一）乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中，

要遵守小区物业管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人

身安全。如果因乙方自己的过失和错误，造成人身和财产的损失，

由乙方自己承担。

（二）装修前，乙方事先确认既有装修设施的状况；材料使用前，

确认材料无质量问题，否则验收时所发现的新生缺陷和质量问题，

由乙方承担全部责任并负责赔偿。

第页共页

（三）乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行，不得偷

工减料，不得污损、毁坏甲方屋内（包括地面、墙面）和周围环

境的任何设施，如果造成不可复原的损坏，乙方要承担赔偿和修

复的全部费用。

（四）乙方：带贴砖施工用的水泥、砂子、工具施工，在完工时

清理干净施工场所因施工产生的建筑垃圾到指定位置。

三、施工期限：

_____________年_____________月_____________日至

_____________年_____________月_____________日，如不能按

期完成，每天将处罚金_____________圆。

四、质量标准：

施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装

修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，_____________个月

内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

五、付款方式：

工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，

_____________天内付清乙方费用_____________%。为确保工程

质量，暂扣_____________0%押金，_____________个工作日内无

任何问题，将余额支付乙方。

六、其它问题：

本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议一式两份，甲乙方各

执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

第页共页

甲方：_____________

签字（盖章）：_____________

联系电话：_____________

_____________年_____________月_____________日

乙方：_____________

签字（盖章）：_____________

联系电话：_____________

_____________年_____________月_____________日