建设工程施工合同模板(通用10篇)

建设工程施工合同模板（通用10篇）

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大

家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢

谢!

并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳

动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其

他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!

Download tips: This document is carefully compiled by this editor.

I hope that after you download it, it can help you solve practical problems.

The document can be customized and modified after downloading, please

adjust and use it according to actual needs, thank you!

In addition, this store provides you with various types of classic

contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor

contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts,

financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and

other contracts. If you want to know different contract formats and

writing methods, please pay attention!

第 1 页 共 32 页

建设工程施工合同模板（通用10篇）

建设工程施工合同模板 第1篇

发包人(全称)：_______________________

承包人(全称)：_______________________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及

其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，

双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：______________________________________

工程地点：______________________________________

工程内容：______________________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号：________________________

资金来源：________________________________

第二条 工程承包范围

承包范围：_______________________________________

第三条 合同工期

开工日期：_______________________________________

竣工日期：_______________________________________

合同工期总日历天数_____________天

第四条 质量标准

第 2 页 共 32 页

工程质量标准：___________________________________

第五条 合同价款

金额(大写)：_______________________________元(人民币)￥：

_____________________元。

第六条 组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标--知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同--条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成

部分。

第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《--条款》中

分别赋予它们的定义相同。

第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在

质量保修期内承担工程质量保修责任。

第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合

第 3 页 共 32 页

同价款及其他应当支付的款项。

第十条 合同生效

合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日

合同订立地点：___________________________________

本合同双方约定_________________后生效。

发 包 人：(公章)： 承包人：(公章)

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开 户 银 行： 开 户 银 行：

账 号： 账 号：

邮 政 编 码： 邮 政 编 码：

建设工程施工合同模板 第2篇

甲方：

乙方：

身份证号：

经甲乙双方自愿协商，甲方将市场的破混混凝土地面、外运碎石、

灰碴、铺设管道、打混凝土地面工程交给乙方施工，具体事宜经甲乙

双方协商签订合同如下：

1、上述工程施工期：自年月月工期15天，(雷雨天顺延，乙方

第 4 页 共 32 页

不得无故延误工期的施工日期，需按约定时间完成)。

2、施工地点：大山路与十一路交汇，华东装饰材料市场、胶合

板市场。

3、工程应符合国家质量要求及规定，所需用的材料必须符合国

家相关标准及合格证书，施工结果须符合甲方要求，乙方对所施工项

目认真细致地做好每一项工程，工程完工后做到现场清洁，无堆放垃

圾。

4、工程量的核实与确认：工程结束后，由甲乙双方共同对工程

进行验收(包括工程质量验收及工程量的实际验收)。

5、工程造价：破混凝土、外运碎石灰碴、铺设管道、打混凝土，

每米700元(包括人工费及材料费)。垒泥下水道，沉淀井每个20--

元(包括人工费及材料费)。下水道预测96米，沉淀井暂定6个(施工

后按实际米数计算)。工程总造价约计79200元，大写：柒万玖仟贰

佰元整。

6、质量要求：工程质量达到省市建委对铺设下水道工程的要求

及甲方的要求。工程竣工后出现质量问题，(甲方使用过程中人为造

成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一

年。施工过程中所出现的安全事故均由乙方承担责任。

7、付款方式：乙方材料工人进入工地后，甲方需支付乙方工程

造价的20%，便于乙方备料，铺设完管道付工程的40%，甲方验收合

格后，支付30%;保修期满15日内支付10%。

8、其它未尽事宜，双方协商解决。

第 5 页 共 32 页

本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，签字生效。

甲方：乙方：

委托人：委托人：

20--年-月-日

建设工程施工合同模板 第3篇

甲方：(房屋方)

身份证号：

乙方：(承包方)

身份证号：

甲、乙双方通过充分了解和协商，本着公平、自愿、诚实、信用

的原则，经双方同意，就下列房屋建筑施工承包事项，签订本合同，

共同遵守。

一、甲方将座落在住房建设工程交给乙方施工建设。

二、承包方式：采用包工包料方式承包。甲方只提供建房所需的

用电用水。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码

钉及生产生活用具等以及建筑材料(如：红砖、河砂、碎石、石灰、

水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等)。

三、承建项目：乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方

房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、

扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前

向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安

装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好

第 6 页 共 32 页

防渗处理。

四、质量要求：乙方必须按甲方提供的施工图按图施工，如有尺

寸改动，必须经双方协商一致后才能改动。如施工不合格由乙方负责

返工，返工费由乙方负责。

五、工程款结算方式：总工程完工每平方米元正(整)。主体工程

每平方米()，装修工程每平方米()。每层倒水泥混凝土楼面完成，预

付款()。

六、乙方包人工、毛板、顶架、铁钉、扎线、电缆、灰机、震笔、

震船、电介泥浆搅拌机、排山、防护网等工具机械所需费用。

七、工期要求：本工程工期为个月，从签订合同之日起计算，乙

方必须在_____年月_日前完成本工程，完工时间不能超过__天，乙方

不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。

八、施工安全：乙方应遵守工程建设的施工安全管理规定，严格

按安全标准规范施工，指派专人负责，采取积极的安全防范措施，消

除一切安全事故隐患。如果乙方施工人员出现工伤，或因施工造成他

人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。

九、本工程完工后，双方验收一个月内结完全部工程款。

十、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，具

有同等法律效力。

甲方签名：

乙方签名：

第 7 页 共 32 页

签订日期：

建设工程施工合同模板 第4篇

广告客户单位名称(以下简称甲方)：________________

广告发布单位名称(以下简称乙方)：________________

甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》以及有关规定，签

定本合同，并共同遵守。

一、甲方委托乙方于20__年__月__日—20__年__月__日期间制

作

二、门楼采用甲方委托乙方认可设计的门楼施工(轻钢龙骨结

构)。

三、甲方委托乙方制作的内容和表现形式，对不符合法律、法规

的内容和表现形式，应予以修改，修改前，乙方有权拒绝制作。

四、门楼施工合同内容：

新建轻钢龙骨结构门楼一座，迁移门楼一座。

新建轻钢龙骨结构门楼二座。

五、施工造价：

如按施工合同内容1执行总价：壹万壹仟伍佰元整。(新建7500

元，迁移4000元)

如按施工合同内容2执行总价：壹万伍仟元整。(新建一座7500

元，7500-2=15000元)

六、签定合同后乙方负责为甲方制作门楼。施工完成一座新建门

楼，甲方按一座门楼单价70%三日内付给乙方，施工内容完成100%

第 8 页 共 32 页

后甲方按合同内容向乙方三日内支付合同款至95%，合同总价款5%

待该项工程完工后支付，支付期限不得超过一年。

七、甲方按合同期限付款，特殊情况应及时通知乙方，如甲方不

能按期付款，乙方有权拆除制作的门楼，并保留法律诉讼权。本门楼

质保期为一年，一年内出现质量问题由乙方负责。

八、本合同执行期间，如遇变更本合同，经双方协商一致后，以

书面形式确认，未尽事宜，双方协商解决。

九、解决合同纠纷的形式由双方协商，协商不成，在合同发生所

在地，进行经济合同仲裁或法院起诉。

十、双方责任：

甲方向乙方提供需要的场地、占道施工许可证及相关手续，协调

相关问题，保证施工正常进行。

乙方在门楼施工中应加强安全管理，保证工程质量。不得损害现

有设施，由于自身安全因素造成人身伤害和财产损失，由乙方承担民

事赔偿责任。

如果在自然情况下，如刮风、暴雨等导致门楼倾覆、坍塌造成人

身伤害或财产损失的，由乙方承担法律及相关赔偿责任。

由于人为原因造成门楼损坏的，如车辆外力碰撞、偷盗等由甲方

负责。需要乙方修复的，由甲方另行向乙方支付修复费用。

十一、合同一式二份，双方各执一份，传真文件具有同等法律效

用。

广告客户单位名称(甲方)：广告发布单位名称(乙方)：

第 9 页 共 32 页

联系地址：________________联系地址：__________________

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

建设工程施工合同模板 第5篇

甲方：______________(发包方)

乙方：______________(承包方)

本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况

装修施工地点：___________________________

工期：_________年_______月_______日至________年_______

月_______日

本项工程预计费用_______元人民币。

第二条材料供应的约定

甲方提供的材料

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的

清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时

供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有

质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此

造成工程损失，责任由甲方承担。

第 10 页 共 32 页

甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不

当造成的损失，由乙方负责赔偿。

甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非

经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料

价款的双倍补偿给甲方。

乙方提供的材料：_____________________。

乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要

求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方

负责。

乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良

好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条关于工程质量及验收的约定

本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-x

及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-x并参照《_______

省家庭装饰装修工程质量标准及其他db-35/t98》及《_______市家

庭装饰工程质量验收标准》

由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，

其返工费用由乙方承担，工期不变。

工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日

内组织验收，并办理验收手续。

第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定

严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污

第 11 页 共 32 页

染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结

构及各种设备管线。

工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进

行保护。

保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安

全，工地发生工伤由乙方负责。

乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现

偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定

工程款付款方式：

布管验收合格后支付工钱的50%，水电完工后支付30%，整体竣

工验收合格后支付20%

乙方承包内容：

1)水电开槽、布线、穿线、埋槽。

2)所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)。

3)水电施工的穿墙、打孔、切割。

4)开关面板安装。

5)小五金、马桶、的安装。

第 12 页 共 32 页

6)后期灯具的安装。

工程结算方式：

按实结算：_______

总价结算：20元/平米(套内面积)

第六条违约责任

甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付

_______元的违约金。

由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_______

元违约金。

第七条纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协

商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向_______

人民法院提起诉讼。

第八条合同的变更和解除

合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合

同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，

一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违

约金，并办理终止合同手续。

施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提

出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第九条其它约定

双方同意由第三方监理(_______装修监理公司)进行协商工作。

第 13 页 共 32 页

在未经第三方监理(_______装修监理公司)确认情况下，甲方有

权不支付乙方相关费用。

经过第三方监理(_______装修监理公司)确认，甲方必须按照约

定支付乙方相关费用。

因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双

方确认后可以顺延。

甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施

工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。

保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维

修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当

或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙

方维修费用。

第十条附则

(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二)本合同签订后工程不得转包。

(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

(四)合同有效期至_____________________

(五)水电工程保修_______年，过了保修期乙方来维护甲方应支

付相应费用。

甲方签字：_______乙方签字(盖章)_______

_______年____月____日_______年____月____日

建设工程施工合同模板 第6篇

第 14 页 共 32 页

甲方：

乙方：

甲方新建住房一栋，该房设计为砖混结构，总建筑面积为224。

7平方米，经甲乙双方协商，双方在平等、自愿、相互协作的基础上，

甲方将该建筑施工工程承包给乙方，为明确双方的权力和义务，双方

达成如下施工协议：

一、承包范围和承包方式、价格

1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、

工具、机械设备由乙方自行解决)。

2、依据甲方提供的设计图(低层住宅A系列A2套型)的要求，完

成基础、主体、屋面及室外装修以及散水，室内楼梯送到三层，室内

地面或墙面按甲方要求毛胚或压光进行施工，(门窗、水电、下水除

外)。另外根据甲方要求一层和二层的斜屋面现浇，构造柱加七根。

3、该栋建筑承包总价为(大写人民币)。

4、工程价款采用按施工进展逐一拨付的方式，每一层拨付一万

元，余款在年前除预留三千元保修金后一次性付清。保修金在两年内

房屋无任何建筑质量问题即退还给乙方。

二、施工要求

1、乙方保证按照现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定，

精心施工，保证工程质量。

2、工程所有时间为个工作日(下雨天除外)。

3、乙方施工要以安全第一，不违章操作，确保安全施工，教育

第 15 页 共 32 页

施工人员安全施工，杜绝工程事故，如在施工中发生任何事故，均由

乙方全部负责。

三、建材由甲方保管，乙方按需领取，乙方应节约、爱护、使用

好甲方的材料。由乙方原因造成的甲方原材料的浪费，由乙方负责赔

偿。施工过程中甲方及时准备好乙方所需的材料，因材料没有及时提

供，造成损失由甲方承担。

四、工程质量

1、乙方应严格按照国家质量规范要求组织施工，不得偷工减料。

2、甲方有权自行或聘请有关人员随时对工程质量、工程进度进

行监督，并提出符合建筑质量规范要求的一切建议，乙方必须按要求

执行。

五、违约责任

1、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或

解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因

影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因

此造成的经济损失。

2、乙方承包的工程项目，不得再进行分包。在施工过程中经检

验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，

造成返工的损失，乙方应予赔偿。

3、违反本合同约定的行为均视为违约行为，应承担违约责任。

4、违约金定为10000元，一方违约应向对方支付违约金，并赔

偿由此给对方造成的一切损失。

第 16 页 共 32 页

六、其他约定

1、甲方不承担乙方的伙食。

2、开工日期：20x年5月28日

3、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并

结清尾款后失效。

甲方：

乙方：

建设工程施工合同模板 第7篇

甲方：__________________

乙方：__________________

甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、

乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双

方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立

本合同：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：

四、工程造价：

五、工程内容和范围：高压线路架设;变压器安装;配电间高低压

配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延伸高压线路

的电线电杆架及安装;配电间拆除及搬迁安装。

六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

第 17 页 共 32 页

七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进

行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方

一次性付清工程款。

九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场

进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开

工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为

违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采

购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常

使用。

十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，

严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造

成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，

由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工

期延误由甲乙双方协商承担。

十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对

合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经

协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解

决。

十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲

乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另

第 18 页 共 32 页

行商定补充。

甲方(盖章)：__________________

乙方(盖章)：__________________

______年______月______日

建设工程施工合同模板 第8篇

甲方：__________________

乙方：__________________

工程项目名称：___________

工程项目地点：___________

计划工作时间：______年______月______日至______年______

月______日。

甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体

需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，

保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如

下协议：

一、甲方应承担的安全责任

1、根据______颁发的______和______颁发的______有关条款，

甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙

方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法

人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程

项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资

质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。

第 19 页 共 32 页

2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面

的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照

______的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员

进行全面的安全技术交底。

3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的

技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。

4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的

电力生产区域作业要求事先制订安全措施。

5、甲方负责检查、监督______在施工单位安全管理中的落实、

执行情况。

6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随

机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全

管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题

及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行

相应的经济处罚。

7、应用______对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙

方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。

8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

二、乙方应承担的安全责任

1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的

法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与

上级规定相抵触，不得降低安全标准。

第 20 页 共 32 页

2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理

机构，落实岗位安全生产责任制。

3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救

护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后

方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安

全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。

国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培

训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。

4、项目部和施工现场应参照______的规定进行布置，制定各种

安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和

安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文

号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建

设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显

的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。

施工单位负责施工现场标牌的保护工作。

5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行

有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身

份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全

警示标志齐全。

6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、

防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。

7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有

第 21 页 共 32 页

关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本

工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安

全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。施工现场的

各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除

隐患，保证其安全有效。

8、进入施工现场的所有人员着装必须符合______规定。施工人

员要按要求佩带各种安全防护工具。

9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的

使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，

经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。

10、乙方要应用______对工程项目部及施工现场、班组管理等进

行自检查自评。

11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。

12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。

13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

三、甲、乙双方共同遵守的规定

甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法

律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安

装等规定。共同遵守______等有关规定。

四、违约处理

在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或

安全隐患者，将严格按照______有关条款，加强考核力度，对施工单

第 22 页 共 32 页

位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况，严格执行奖惩制

度。奖罚情况报______备案。

五、其他

1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利

的施工条件。

2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方

应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费

用由乙方承担。

3、根据双方签订的______，乙方应按单项工程(或一次性)缴纳

______元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理，甲方对乙方

违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方，工程

竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交。。

4、本协议有效期自______年______月______日至______年

______月______日止。

5、本协议一式______份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生

效。

甲方：__________________

乙方：__________________

______年______月______日

建设工程施工合同模板 第9篇

XX县

甲方：XX人民政府（以下简称甲方）

第 23 页 共 32 页

乙方：XX建筑安装工程有限公司（以下简称乙方）

XX村公路砼路面改造工程经过公开招标评标，由乙方中标承建。

为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订如下合同，

共同遵照执行。

一、工程总价及结算依据

该工程承包价为：2362173.00元（人民币贰佰叁拾陆万贰仟壹

佰柒拾叁元整含税费），本工程采用总价承包合同形式计算工程承包

合同总价（合同价不包括浆砌片石水沟，片石水沟按县有关补助政策

以实际施工量结算）。施工单位按图施工，以合同中的总价进行决算，

建设方提供的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和

投标书参考。

二、工程内容

XX村公路砼路面改造工程长4.37216公里，对路基进行整治，

铺筑水泥稳定层（底基层水稳层可用片石补强），新铺水泥砼路面。

改造为四级水泥砼路面，路基宽5.0米，C30水泥砼路面宽3.5米，

C20水泥砼路肩0.75米×2，增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附

属设施，详见设计文件。

三、材料供应及要求

1、本工程所需水泥按县公路指挥部单价290元/吨由甲方采购，

乙方自行运输，在运输施工中乙方只能用于该路段修建，否则，发现

一次，扣乙方工程款壹万元；其他材料由乙方自购。

2、材料质量要求

第 24 页 共 32 页

（1）河沙：河沙或机械吸沙；

（2）片石：300号强度以上；

（3）碎石：正规产地碎石；

（4）条石：300号强度以上；

（5）水泥：32.5级普通水泥，须有厂家质检部门的合格证书或

质检书。

3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村公路建设指挥

部建管处现场人员抽验发现不合格材料,一律不得使用，并限期运出

现场，否则由监理工程师或建设单位组织运出，产生的费用由施工单

位承担，并在工程进度款中扣除。

四、工期

1、本标段工期6个月（日历工期），自xx年9月3日至xx年

3月2日（具体工期开始时间以指挥部开工令为准）。

2、工期允许延长的条件：

（1）建设单位变更设计，妨碍了施工进度；

（2）异常恶劣的气候条件，影响施工安全或工程质量；

（3）建设单位通知暂时停工。

3、工期延长的决定，若发生第2条规定的情况之一，施工单位

应书面报请甲方同意后，方可顺延工期。

4、除第２条规定的允许延长工期的条件外，施工单位签订施工

合同后连续15天不进场动工，视为违约，甲方有权收取施工单位缴

纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续20天停工，甲方除收

第 25 页 共 32 页

缴履约保证金外，有权清场，直接解除与施工单位签订的施工合同，

并追究施工单位的违约责任，同时按施工单位所完工程量结算，工程

款在二年内支付，不计息。

5、施工单位每延误一天惩500元，提前完工一天奖500元。

6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。

五、甲方的一般义务

1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。

2、协助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网，以保证施工需

要，费用由乙方承担。

3、派驻现场质量监督人员，监督乙方施工质量。

4、协助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。

5、根据乙方的竣工报告，组织有关部门检查验收。

六、乙方的一般义务

1、严格按照合同规定的承包范围及内容组织施工，保证质量，

按期完成工程任务。

2、做到施工现场符合安全文明施工有关规定。

3、接受甲方、铜梁县公路质量监督检测站、县农村公路建设指

挥部建管处对施工现场的质量监督。

4、工程完工后，按交通部公路工程交（竣）工办法编制工程竣

工资料及决算报告，一式六份并送交甲方归档。

七、工程质量检查验收及标准

1、乙方必须按图施工，几何尺寸不得擅自改动。

第 26 页 共 32 页

2、本合同工程质量，按交通部ＪＴＧＦ80-2004《公路工程质量

检验评定标准》执行，必须达到合格工程或优良工程。

3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、

质检站检验不合格材料，一律不准使用，并限三天内自行运出施工现

场。

4、施工中，乙方必须按照施工设计图和交通部现行公路工程技

术规范进行施工，各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全，

数据真实可靠，各个工序完结后，经监理、甲方、质检站检验验收合

格后，方可进行下一个工序施工。否则，将不予计量。

5、砌筑的砂浆、路面砼配合比应符合设计要求，必须试压件，

拌和均匀，随拌随用。

6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的，乙方必须无

条件返工，直到达到设计要求，所发生的返工费用由乙方承担。

7、乙方在施工中不采纳甲方、质检站整改意见的，甲方有权终

止乙方承包合同，所造成的损失由乙方承担。

8、工程完工后，乙方应采用书面通知甲方验收。甲方在接到通

知后10—15日内组织有关部门检查验收。

9、经验收若是乙方原因造成工程质量达不到设计要求，乙方必

须无条件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的，应

承担工期延误责任。若在限期内不返工，建设单位有权另行组织其他

施工单位施工，所产生的费用在承包方工程款中扣除。

10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算，质保为两年。保

第 27 页 共 32 页

修期内若发生质量缺陷，乙方应无偿返工达到合格工程，若乙方不履

行返工义务，则由甲方组织他人修复，所产生的修复费用在乙方工程

余款和质保金中扣除。

八、施工安全

1、乙方在施工过程中，应切实加强安全管理，做到安全施工、

文明施工。施工时需设立安全警示标志，必须确保车辆和行人安全。

若发生安全责任事故概由乙方全部承担法律及经济责任，甲方不负任

何责任和费用。

2、在施工作业中，因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、

地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。

九、工程款结付与履约保证金的返还

1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款（县补助资金按县相关

政策支付），路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、Ｃ20混

凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元，余款除质保金外

从工程完工验收之日起二年内付清，不计息，如未付清余下工程款按

信用社同期贷款利率计算。完工完成50%时，退还50%履约保证金；

全部工程交工验收合格后，退还余下履约保证金。

2、该工程质保期二年，质保金为合同总价的5%，质保期满无工

程质量缺陷，甲方如数返还。

十、本工程奖惩

本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%，合格

工程不奖不惩。

第 28 页 共 32 页

十一、违约与争议的解决

1、违约金按承包总价的5%计算。

2、违约金支付不足损失部分，守约方有权追偿不足部分损失。

3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，

任何一方可向工程所在地人民法院起诉。

4、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。

十二、合同的变更与解除

1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签

订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。

2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

xx年xx月xx日

建设工程施工合同模板 第10篇

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的

规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情

况，双方达成如下协议。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

第 29 页 共 32 页

工程承包范围：

1、文庙大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清扫望砖屋面;

给整个屋面做防水，增加砂浆找平层、防水卷材、铺底灰、铺瓦、嵌

缝、更换损坏瓦件。

2、所有木质构件原有油漆面铲除、清扫、下架木刷漆、上架木

绘制彩绘(达到墨线小点金的效果、但不贴金)、更换损坏的木质构件。

3、文庙散水增加阶条石与陡板;

4、重新制作月台，并增加阶条石、陡板、望柱、寻杖栏板、甬

路海墁地面、如意踏跺;5、更换墙面酥碱青砖、修复墙体裂痕等; 以

上所用材料参照工程预算书。

承包方式：包工包料

二、合同价款 (固定价格)

筐额(人民币大写)： ;￥元 ;

三、工期：

合同工期： 天

开工日期： 年月日

竣工日期： 年月日

按期完成不奖不罚，工期每推迟一天，罚合同价款的千分之五

(5‰)，但总数不超过合同价款的百分之五(5%)罚款将被作为违约金

从最后一次拨付的工程款中扣除。

四.工程质量标准

本工程质量标准必须达到国家现行《工程建筑装饰装修质量验收

第 30 页 共 32 页

规范》的合格标准。

五.安全生产

乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，

施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方

承担。

六、工程款支付：

合同签订后甲方应在乙方正式施工后3日内支付合同价款的20%

作为预付款;工程大部分项目完成后支付合同价款的40%;工程全部完

成后再支付合同价款的35%;本工程质保金为5%。

七、质保期： 三年

保修期限执行现行的国家标准《建设工程质量管理条例》，缺陷

期内由乙方负责保修，费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由

甲方使用时算起，保修期结束甲方全部支付乙方该工程的质保金(即

本工程5%的质保金)。

八.合同的生效

合同订立时间： 年 月 日

本合同双方约定签字盖章后生效。

九.附则.

本合同发生纠纷后，当事双方应及时协商，协商不成时，任何一

方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向菏泽市经

济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉

本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

第 31 页 共 32 页

甲方(盖章)： 乙方.(盖章)：

法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人(签字)： 或委托代理人(签字)：

年月日：

第 32 页 共 32 页