建设工程施工合同补充协议范本8篇

建设工程施工合同补充协议范本8篇

建设工程施工合同补充协议范本 (1)

发包人（全称）：_________________

承包人（全称）：______________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、

行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项

协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

工程名称：

___________________________________________________________

工程地点：___________________________

工程内容：_____________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：_________________

资金来源：____________________

第二条工程承包范围

承包范围：

_________________________________________________________

第三条合同工期

开工日期：___________________

竣工日期：____________________

合同工期总日历天数_____________天

工程质量标准：

_____________________________________________________________________

__

第五条合同价款

金额（大写）：_______________________________元（人民币）￥：

_____________________元。

发包人：

承包人：

法定代表人：

法定代表人：

年月日

建设工程施工合同补充协议范本 (2)

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

甲方在北塔区资枣社区安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照《中华

人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实

信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：邵阳市北塔区资枣社区安臵地

二、工程地址：邵阳市北塔区资枣社区安臵地

三、建筑面积：全框架结构共11层，总建筑面积约1488平方米(建筑面积

外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算)。注：括号内

条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款。

四、承包范围及内容

2 / 17

1、主要内容：按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施

工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为3米，第一层为

3.8米，±0.00以下按实结算，并计算乙方的其它费用开支，为一次性支付。

2、配套附属工程，另行按实计算。

3、水、电由甲方负责。

4、室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。

五、材料材料及工程质量要求

1、主体工程质量必须达到一次性验收合格、

2、乙方应认真按照甲方要求和意图，精心施工，随时接受甲方的检查、验

收。

3、因乙方原因工程质量达不到规范质量标准，乙方承担一切责任，工程质

量达不到规范标准的部分，乙方按照甲方的要求标准和重新施工，直至符合规范

标准合格为止，所有费用由乙方负责。

4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。

5、外墙为100×100或(100×200)的方块砖，屋面为随到随抹一次性成合压

光。防水屋面由甲方负责。

六、承包方式及合同价款

1、工程采用包工不包料大包干形式，承包价格为220元/平方米，安全保险

由乙方负责。

2、浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。机具、扎丝、铁丝、钉

子由乙方负责。内钢管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负责及费用，乙方负责

绑扎，外架由乙方负责。

七、工期要求

工期总共为180天，自20xx年1月27日开工到20xx年7月27日竣工。

3 / 17

八、付款方式

工程总价约为32.736万元，签订合同预付乙方的进场费及备料款3万元，

以后每完成一层主体付工程总价的65%，内外装饰每完成一层工程总价的33%。

留2%竣工验收后一笔付清。

九、双方责任

1、甲方应保证工程款及时到位，防止资金问题而造成工程停工，而达不到

预期进度由甲方负责。

2、甲方未按合同规定履行自己应负的责任，因资金原因不能正常施工，除

工期得以顺延外，还应赔偿给乙方造成的实际损失。

3、承包人不得将承包工程转包给他人，也不得将其承包工程支解以后分包

的名义发包他人，否则，合同自行终止。

4、甲、乙双方本着精诚合作、自行遵守的原则，认真履行职责，协助保密

等义务。

5、本合同一式四份，双方各执二份，合同自签字生效，发包人、承包人履

行合同的全部义务，承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕，本合同自行终止。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建设工程施工合同补充协议范本 (3)

经甲乙双方协商制定以下补充协议：

一、 工程概况

1、工程名称：江苏涌涞1#车间

2、地址：

4 / 17

3、建筑面积：7.2万平方米。

4、框架结构共计2层。

二、工程内容及承包范围：

1、乙方对本工程进行施工总承包，承包范围基础、主体、装饰、装修等、

2、乙方在本工程施工中不可以用宿迁本地农民工，若发现使用本地民工，

所发生的任何事故均由乙方自行处理，以及在工程施工全过程所发生的任何事

故，均由乙方全权负责，甲方均不承担经济责任。

3、乙方承包范围内的设计变更而引起的增减工程由甲乙双方共同协商。施

工合同补充协议三、付款方式：

1、乙方在接到甲方开工通知后，进场施工，本工程施工过程。甲方不支付

预付款。

2、本工程付款在1#车间封顶后付工程总价的30%，二层封顶后付工程总价

的60%，砌墙捄灰室内地坪结束后付工程的80%，竣工验收合格后付工程总价的

95%，余款作为质量保证金，在竣工两年后房屋正常使用，全部。

3、本工程若出现民工因工资闹事后果有乙方负责，甲方不承担，支付民工

工资及其它任何费用。

四、开竣工日期：开工 ，竣工： ， 若遇停水停电，地方政府政策性调整

和人力不可抗拒的情况下工期顺延。

五、违约责任：本工程所有材料(水泥、钢筋、混凝土试块、水管、电线)

等等必须验收报告取出后合格方可进行下一道工序，若野蛮施工，若情节严重甲

方可令乙方无条件出场。若乙方竣工日期提前5000元每天奖励，工期拖延每天

5000元罚款。

本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

甲方： 乙方：

电话： 电话：

5 / 17

身份证号： 身份证号：

年 月 日

建设工程施工合同补充协议范本 (4)

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、

行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 建设工程施工事项协

商一致，特订立合同如下：

一、工程概况

1、工程结构：砖混;

2、建筑面积：约㎡(按实际建筑面积计算为准)。

二、承包方式

土建工程总单包(即包工不包料)。

三、甲方负责范围

甲方应提供水、电、路三通及所有建筑材料、回填。

四、乙方承包范围

1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆(铁丝钉子自备)、钢筋工程、

内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。

2、乙方自备机械、脚手架。

五、承包价格

按每平方米 元结算，隔热层按 计算。

六、质量要求

6 / 17

七、付款方式

1、基础完工付款

2、每层砌体完工付款

3、内粉完工付款

4、外粉完工付款

5、竣工验收合同后付清余款。

八、施工日期：按120天计算，雨天顺延。

九、安全问题

乙方应安全、文明施工，如出现大小事故由乙方自负。

十、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建设工程施工合同补充协议范本 (5)

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、

行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就平

武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。

一工程概况

1.1工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作

7 / 17

1.2工程地点：平武县豆叩镇华丰村

1.3工程内容：

①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 (92米×70米×8米)计51520

立方米(含运输，运距不超过5km)。

②、厂区场平后保坎建设(92米×8米高×2.5米宽[均距])计：1840m3。

③、厂区道路硬化建设(130米×10米)计：1300平方米。

④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。

⑤、待建部分场地绿化处理工程。

⑥、厂房建设图纸范围内容。

⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。

⑧、办公区域的装饰部分。

1.4工程承包范围：上述工作范围。

1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。

二、工程质量要求：合格。

三、工程工期约定：20xx年1月1日进场，竣工日期20xx年6月30日。

四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。

五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。

六、工程造价及支付：

此工程为合同包干价，总计工程造价为516.3万元(大写：伍佰壹拾陆万叁

仟元整)。

支付情况：

1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月25日结算当月工程

量);

8 / 17

2、工程完工后，甲方将工程款在一月内(25工作日内)付至97%;

3、剩余工程款3%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支

付给乙方。

七、组成合同的文件：

组成合同的文件包括：

1、本合同协议书;

2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴

的通用条款和专用条款;

3、标准、规范和有关技术文件;

4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部

分。

八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违

约，赔偿守约方工程总价5%的损失。

九、纠纷解决方式

双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。

十、此合同一式肆份，双方各执两份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建设工程施工合同补充协议范本 (6)

发包方:

承包方: 工程名称:

工程地点: 建筑面积: 平方米; 层数: 结构类型: ; 沿高/跨度: 批准文号:

9 / 17

(有权机关批准工程立项的文号) 工程性质: (指基建、技改、合资) 承包范围:

承包方式: 质量等级: (优良或合格) 合格工程承包造价: (金额大写) 暂定¥ 元

北京市建设工程施工合同(小型工程本)是依据《建设工程施工合同示范文本》(GF

─99─0201)拟定的,适用于建筑面积在20xx平方米以内或承包造价在50万元以

内的建筑工程。

北京市建筑工程施工合同协议条款

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、

行政法规,就本项工程建设有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,

经双方协商达成如下协议:

第1条 工期

1.1 本合同工程定于 年 月 日开工;于 年 月 日竣工。合同工期日历天数

为 天。工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为 / 天。

1.2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出: 根据工程

实际发生，其费用甲方另行支付。

1.3 工期提前或延误的奖罚,由双方协商后在合同中约定。 无 。

第2条 图纸

发包方于 / 年 / 月 / 日,向承包方提供 / 套图纸。

第3条 发包方、承包方驻地代表 发包方工程师姓名: ; 承包方项目经理姓

名: 。

第4条 发包人工作

开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,

地上及架空、地下障碍物清除,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,

并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料,

提交办理有关证件、批件的合法手续,将水准点与座标控制点位置以书面形式提

交给承包方,并于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、购筑物(含文物保

护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题,合同签订后 3 天内组织

10 / 17

会审图纸和设计交底,在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计

划后 3 天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时,发包方按有关规定提供相应

的防护措施,并承担有关的经济支出。

第5条 承包方工作

5.1 每月 5 日向发报方报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。 5.2

遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保

卫、整洁卫生等各项工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、

古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取

有效保护措施,按有关具体规定处置,发包方承担由此发生的费用,延误的工期应

顺延。在图纸会审和技术交底后 天内向发包方提交施工组织设计(或施工方案)

和进度计划。承包方不按合同约定完成各项工作时,应承担由此造成的经济损失,

工期不予顺延。

第六条 工程质量检查及验收

6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包方自检,并于

48小时前通知发包方参加,验收合格,发包方在验收纪录上签字后,方可进

行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求,发包方不在验收纪录上签字,可视为

发包方已经批准,承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格,承包方在限定时间

内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出,

由发包方承担。检验不应影响施工正常进行,检验不合格,影响正常施工的费用由

承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担,相应顺延工期。

6.2 工程具备验收条件,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,向发包方

提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方不能按约定

日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费

用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后,发包方于5日内按有关规定向质

量监督机构申报竣工工程质量备案合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或

国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承

担保修责任。

11 / 17

第7条 设计变更及合同价款的调整

7.1 施工中发包方对原设计进行变更,经批准后,发包方应在变更前10天向

承包方发出书面变更通知,否则,承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更,

并于5日内,根据约定的可调整方式提出变更价款报告的完整资料,因变更导致

的经济支出和承包方损失,由发包方承担,发包方收到变更价款报告之日起5日

内予以签认,无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效,

由此延误的工期相应顺延。

7.2 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整:

第8条 工程价款及结算

8.1 双方按国家和本市有关主管部门现行规定,在合同生效后,发包方按下

表约定分 3 次向承包方预付或支付工程款,发包方不按时拨付工程款,从应付之

日起承担应付款的利息。

第9条 材料设备的供应

9.1 发包方按双方约定《发包方供应材料设备一览表》(附后)供应材料设备,

如与《一览表》不符时,承担相应违约责任。

9.2 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备,提供产品合格证明;

如与设计和规范要求不符的产品,重新采购符合要求的产品,各自承担由此发生

的费用。

9.3 承包方需使用代用材料时,须经发包方代表批准方可使用,由此增减的

费用双方定。

第10条 争议

发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构

会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以采取下列一种方式解决:

第一种争议解决方式: 向 仲裁委员会申请仲裁;

第二种争议解决方式: 向 北京市铁路运输 法院起诉。 双方约定按第 二

12 / 17

种争议解决方式解决。

第11条 违约

发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使

合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给

对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法

履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第12条 合同份数

本合同正本两份具有同等效力,由发包方、承包方双方分别保存;副本 8 份。

第13条 补充条款如下:

13.1暂定合同价为：人民币元，大写：(暂定)万仟佰拾元整(本合同价中含

税金);

13.2图纸及装饰标准须经需方确认签字后和预算书作为合同附件,结算时

按施工图纸、洽商变更等相关资料增减费用,若需方提高装修标准及增加范围,

并被需方确认后,其增加费用另计.

13.3 工程施工的划分会议纪要作为合同附件 13.4工程保修:乙方承担贰

年的保修责任,保修期自竣工验收合格之日算起.发包方供应材料设备一览表

本合同订立时间: 年 月 日(即日起生效)

发包方 (章) 承包方 (章)

地 址: 地 址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电

话: 电 话: 开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 号: 邮政编码: 邮政编码:

建设工程施工合同补充协议范本 (7)

第一条 词语涵义

《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下

简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，

13 / 17

组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：

一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付

工程价款能力的当事人。

二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。

三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管

理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。

五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》

规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规

定的相应资质等级的设计单位。

八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上

部门授权的建设工程造价管理机构。

九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)

电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质

量监督机构。

十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，

通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款

总额。

十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同

价款。

十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。

十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条

14 / 17

款》中约定的合同工期。

十五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。

十六、竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。

十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有

图纸(包括配套说明和有关资料)。

十八、施工现场：经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用以

施工的场地。

十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任

命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

建设工程施工合同补充协议范本 (8)

发包方：______________________(以下简称甲方)

承包方：______________________(以下简称乙方)

根据___________电网公司批复的___________供电局第一批农网完善化工

程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现

经双方协商，达成如下协议：

一、工程内容及承包方式

1、工程内容：______________________。

2、工程安装费______万元(具体明细见附表)：

具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量。

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从___________年______月______日至___________年______

月______日。

二、工程价款的支付方式

15 / 17

5、工程价款的支付方式：

5.1预付款：甲、乙双方签订合同后___________日内，甲方预付合同工程

安装费的___________%

5.2工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工

程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和___________%的质保金后(质保

期一年)，甲方支付乙方工程安装费的___________%。

5.3保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之

日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和___________电网公司、

___________电网公司下发的___________文《关于农村电网建设与改造技术原

则》、《___________省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《___________

省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及___________供电局下发的《10kv

配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲

方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的

安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，

监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期

交付的，每延误一天，乙方按合同总价的___________%偿还违约金，并累计计算。

工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

16 / 17

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失

和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指

定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、

设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登

记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退

还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，

②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足

以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

甲方：______________________

乙方：______________________

日期：______________________

17 / 17