-
2023年11月11日发(作者：)
施工合同协议书〔精选15篇〕
篇1：施工合同协议书 第一局部
发包人(全称)： 承包人(全称)： 按照《中华人民共和国
合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他 有关法律、行
政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就
本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包
人承揽工程工程一览表(附件1)
工程立项批准文号： 资金
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期：
开工日期： 开工日期： 合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
金额(大写)： 元(人民币) ￥：
六、组成合同的文件
第 1 页 共 33 页
组本钱合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件 。
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、标准及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书 。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同
的组成局部。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《通用条
款》中分 别赋予它们的定义一样。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进展施工、开工并
在质量保 修期内承当工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付
合同价 款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点：
本合同双方约定 后生效。
第 2 页 共 33 页
发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
邮政编码： 邮政编码：
篇2：施工合同协议书 甲方〔发包方〕：
乙方〔承包方〕：
为了完成协商的 工程，明确甲方和乙方的互相权利、义
务关系，根据《中华人民共和国经济合同法》和国务院颁发的
《建筑安装工程承包合同条例》，特签订本合同，共同遵守。
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：承包方式：
第四条：工程质量：
第五条：承包价款：
第六条：工程期限：自 年 月 日起至 年 月 日止完成全
部工程。
第 3 页 共 33 页
第七条：工程质量以国家公布的验收标准、质量、检验标
准和施工图为准。
第八条：其他协商事项：隐蔽工程在隐蔽前由承包方预先
通知甲方到场检查，经检查合格，甲方签字前方可隐蔽，否那
么，重新检查费用由承包方承当。
第九条：乙方施工人员应有平安措施、文明施工，假设发
生人身伤亡事故，一律由乙方自负，甲方不承当任何责任。
第十条：验收前如甲方检查工程质量不符合要求需返工
时，一切费用由乙方负担。
第十一条：结算方式：按实际发生的工程量经甲方监理签
字确认后，计入工程款。付款方式：按工程资金到位情况及工
程进度支付。
第十二条：工程开工后乙方应保修二年，二年内如发生质
量问题，保修费用由乙方自理，在保修期二年内扣押总造价
5%的保修费，等二年保修期满后结清剩余工程款。
第十三条：本合同依法签订，即具有法律效力，双方应严
格履行，任何一方不得擅自变更或解除。
第十四条：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字
盖章后生效。
第十五条：补充条款：
乙方〔盖章〕
年 月 日
年 月 日
篇3：施工合同协议书 甲方： 晋城市城区北石店镇临
泽村委
乙方：淮滨县固城建筑安装有限责任公司
根据《合同法》及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲
乙双方协商一致，达成以下协议条款，互相监视共同遵守。
一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管
道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌
等。
二、施工工期：
开工日期：
开工日期：
三：质量要求：
严格按照工程质量要求及相关标准规定进展施工，因工程
质量造成的返工，费用由乙方承当。
四、平安施工：
乙方自觉遵守平安操作规程施工，如违章、违规造成的一
切平安事故，乙方自行承当。
五、工程结算方式：
第 5 页 共 33 页
根据实际完成的工程量结算，〔即面积、体积、长度米〕
完成后实地测量。
六、实际工程及价格：
1、160mm厚黄沙混凝土路面75元/㎡
2、砖砌水沟〔挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖
板〕350元/m
3、混凝土路沿石安砌〔100*750*300〕35元/m
4、下水道安装铺设〔挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、
回填土夯实〕直径300mm水泥管90元/m。
5、污水检查井含井盖〔挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填
夯实〕620 元/座
6、人工挖土方30元/立方米
7、农用车300元/台班
8、勾机1800/台班。
9三轮车200元/台班。
10、零工，60元/工日。
七、付款方式：
工程完工后一次付清工程款。
本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一
式两份，甲乙双方各执一份，工程完毕，款已付清，合同自行
作废。
第 6 页 共 33 页
甲方：〔盖章〕 乙方〔盖章〕
委托代理人：〔签字〕 委托代理人：〔签字〕
年 月 日年 月 日
建立工程施工合同
建立单位：晋城市城区北石店镇林子村委
施工单位：淮滨县固城建筑安装有限责任公司
篇4：施工合同协议书范本 按照《中华人民共和国合同
法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自
愿、协商一致的根底上，就乙方承包甲方的居室室内装饰工程
(以下简称工程)的有关事项，达成以下协议：
第一条：工程概况
1、工程地址：
2、户型 (详见施工图)。
3、施工工程量：详见本合同附件《装饰工程预算书》。
发生工程量变更的，以实际工程量为准。
4、工程承包方式，双方商定采取以下第 种承包方式：
篇5：施工合同协议书范本参考 甲方： 施工地址：
乙方： 占地长： m、宽： 按照《中华人民共和国合同
法》的法律规定，遵循平等，自愿、公平和老实守信的原那
么，甲、乙双方协商达成一致签订本合同，详细条款如下：
第 7 页 共 33 页
第一条、甲方委托乙方购置及加工物品、名称、规格、颜
色(mm)
第二条、乙方负责承揽物品的购置及加工安装。
第三条、质量要求：乙方购置的物品应符合本合同第一条
约定的规格及颜色，彩钢板出现划痕细微损伤属于正常。
第四条、总工程款共计人民币( )
大写： 注：税金(有)(无)
付款方式( )阶段，一阶段段 、 三阶段 、四阶段 、
第五条、每阶段付款后，甲方必需要求乙方开收据，作为
以后的付款凭证。
第六条、施工过程中，由于施工队操作而引起的经济损
失，甲方不负责任何责任。
第七条、施工时间，甲方如需改变原方案安装的，甲方应
出据书面材料和乙方协商，其费用 由甲方负责。
第八条、甲方有权利委派管理人员和技术人员进驻施工现
场并按照本合同有关规定，进展监视管理乙方的平安消费、施
工质量、对乙方有违规作业和不符合有关规定的施工质量，技
术及平安要求等问题，甲方有责令乙方撤除、返工及处分的权
利。
第九条、甲方应无偿为乙方提供水、电及住宿相关事宜。
第 8 页 共 33 页
第十条、合同签订后，甲方未及时按付款方式付款，乙方
有权撤除所有的购置物品。所有的购置物品及已付款物品及已
付款都归乙方所有，甲方不得阻拦。
第十一条、安装完毕后，出现质量为题乙方一年内负责免
费维修，人为因素及自然灾害除外。
第十二条、本合同项下发生的争议，甲乙双方应当及时协
商解决，协商不成时，应向乙方住所地人民法院起诉。
第十三条、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有
同等法律效力。
第十四条、本合同自双方签之日起生效。
补充协议：
甲方：(签)
乙方：(签)
年 月 日
篇6：施工合同协议书 甲方〔发包方〕：
乙方〔承包方〕：
为了完成协商的工程，明确甲方和乙方的互相权利、义务
关系，根据《中华人民共和国经济合同法》和国务院颁发的
《建筑安装工程承包合同条例》，特签订本合同，共同遵守。
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第 9 页 共 33 页
第三条：承包方式：
第四条：工程质量：
第五条：承包价款：
第六条：工程期限：自年月日起至年月日止完成全部工
程。
第七条：工程质量以国家公布的验收标准、质量、检验标
准和施工图为准。
第八条：其他协商事项：隐蔽工程在隐蔽前由承包方预先
通知甲方到场检查，经检查合格，甲方签字前方可隐蔽，否那
么，重新检查费用由承包方承当。
第九条：乙方施工人员应有平安措施、文明施工，假设发
生人身伤亡事故，一律由乙方自负，甲方不承当任何责任。
第十条：验收前如甲方检查工程质量不符合要求需返工
时，一切费用由乙方负担。
第十一条：结算方式：按实际发生的工程量经甲方监理签
字确认后，计入工程款。付款方式：按工程资金到位情况及工
程进度支付。
第十二条：工程开工后乙方应保修二年，二年内如发生质
量问题，保修费用由乙方自理，在保修期二年内扣押总造价
第十三条：本合同依法签订，即具有法律效力，双方应严
格履行，任何一方不得擅自变更或解除。
第十四条：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字
盖章后生效。
第十五条：补充条款：
甲方〔盖章〕
乙方〔盖章〕
年月日
篇7：施工合同协议书 业主〔以下简称甲方〕：
施工队〔以下简称乙方〕：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法
律，在平等公正的情况下签定如下合同
一、工程概况
工程地址：
使用面积：室厅卫阳台厨。
二、价格
清包工费：x元，大写：
其中水电工x元。
木工x元。
瓦工x元。
油漆工x元。
第 11 页 共 33 页
垃圾清运费x元。
材料搬运费x元。
三、付款方式
1、施工队进场，预支生活费：xx元。
2、木工完成，付xx元。
3、瓦工完成，付xx元。
4、工程开工，付xx元。
5、保修金元，从开工之日起半年后支付。
四、设计
1、甲方假设有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底
工作。
2、甲方假设无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工
前须画草图让甲方认可。
五、材料
1、乙方应提早3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在
4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承当各自拖延
工期的责任和经济损失。
2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，假设已采
购，甲方有权无条件回绝使用并可回绝支付该材料的费用。
3、乙方应在甲方指定的建材供给点购置材料，并开具正
式发票。
第 12 页 共 33 页
4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向
甲方及时提出并有权回绝使用。假设甲方坚持使用，应书面要
求乙方，并承当因材料质量引起的损失。
5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。
6、乙方应做好材料的保管工作，制止闲杂人等进入工地
现场。
7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。
8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
9、未经甲方答应，乙方不得携带任何建材出门，假设发
现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期
从年月日起至年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工
期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费元/
天。
七、材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无
条件搬运。
八、垃圾清运
1、垃圾袋装化。
2、垃圾应日日清。
3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。
第 13 页 共 33 页
九、劳动力管理
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印
件。
2、未经甲方答应，非工地施工人员不得在工地过夜。
3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费
用。
4、乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引
起的相关损失由乙方自行承当。
5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。
6、在合同价内，乙方应提供人次跟随甲方挑选材料。
7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场
必须保持2人以上的施工人员。
8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、施工机具
1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好
使用性，乙方自行承当工具维修费。
2、因工具所产生的易耗品〔如钻头、锯片等〕由甲乙双
方各自承当一半，甲方代购，在工程完工后结算。
十一、工地现场管理
1、现场制止使用明火。
2、现场制止吸烟。
第 14 页 共 33 页
3、油漆材料必须和其他材料分开放置。
4、工人着装必须干净整洁。
十二、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在一年内无
偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，
特殊情况〔水、电问题〕乙方必须在24小时内赶到并维修。
3、假设因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排
其他施工队进展维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中
扣除。
十三、合同附件
1、施工工程清单。
2、双方认可的报价单。
3、乙方开出的材料采购清单。
十四、合同争议
1、出现争议甲乙双方先协商。
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
甲方：
乙方：
签约日期：年月日
篇8：施工合同协议书 发包人：____________
第 15 页 共 33 页
承包人：____________
根据《中华人民共和国合同法》《浙江省农村住房建立管
理方法》以及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和老
实信誉的原那么，双方就低层农村住房建立〔以下简称建房〕
施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、建房概况
1、建房地点：
2、建房规模：____________层，总建筑面积
____________㎡；构造形式〔在□中以划√方式选定，只能选
择一项〕：□框架构造；□砖混构造；□木构造；□其他
___________________________。
3、宅基地用地批准文件文号：____________；乡村建立
规划答应证〔建立工程规划答应证〕证号：____________。
二、承包内容和方式
1、承包人按照发包人提供的设计图纸，承当以下内容的
施工〔在□中以划√方式选定，可以选择多项〕：□地基根
底；□主体构造；□电气管线；□给排水管道；□化粪池工
程；□其他____________。
2、承包方式〔在□中以划√方式选定，只能选择一
项〕：□包工包料；□包清工；□局部承包；□其他
第 16 页 共 33 页
____________。建筑材料、建筑构〔配〕件和设备除附件预算
清单中注明由发包人提供的外，均由承包人提供。
三、合同工期
方案开工日期：____年____月____日；方案开工日期：
____年____月____日。工期总日历天数：____天。
四、价款支付和费用承当
1、总价款：人民币〔大写〕____〔元〕，价款构成详见
附件预算清单。经双方协商一致变更施工内容的，变更局部的
费用按实增减。
2、发包人按照以下约定向承包人支付合同价款〔在□中
以划√方式选定，只能选择一项〕：
□按施工进度支付：
〔1〕开工时支付预付款人民币〔大写〕____〔元〕；
〔2〕地基根底验收合格之日起____日内支付进度款人民
币〔大写〕____〔元〕；
〔3〕地上一层验收合格之日起____日内支付进度款人民
币〔大写〕____〔元〕；
〔4〕地上二层验收合格之日起____日内支付进度款人民
币〔大写〕____〔元〕；
〔5〕地上三层验收合格之日起____日内支付进度款人民
币〔大写〕____〔元〕；
第 17 页 共 33 页
〔6〕开工结算完成后____日内付清剩余价款人民币〔大
写〕____〔元〕。
□其他付款方式：
3、承包人承当其雇佣的施工人员的劳动报酬，以及因施
工活动导致的施工人员或者其别人员的人身、财产损失，但
是，因发包人原因导致或者加重的损失，由发包人承当。
五、施工要求
1、发包人应当在开工____日前向承包人提供设计图纸，
并保证建房地点通电、通水、通路，场地具备施工条件，与周
边邻居不存在影响施工的纠纷。
2、发包人和承包人提供的建筑材料、建筑构〔配〕件和
设备均应当符合国家和省规定标准，除就地取材的竹、木等材
料外，应当有消费合格证。发包人不得要求承包人使用不合格
的建筑材料、建筑构〔____配〕件和设备。
3、承包人应当按照设计图纸、施工技术标准和操作规程
施工，采取平安施工措施，及时发现和消除施工、消防等平安
隐患。承包人应当承受发包人、设计单位或者人员、行政机关
及其委托的专业机构依法施行的监视检查，对检查中发现的质
量、平安隐患及时整改。
4、承包人完成隐蔽工程施工后，应当提早____日通知发
包人验收。发包人不能按时验收的，应当在验收前向承包人提
第 18 页 共 33 页
出延期要求。发包人未按时进展验收，也未通知承包人延期
的，承包人有权自行验收，验收结果视为发包人认可。隐蔽工
程未经历收合格的，不得进入下一道工序施工。
5、承包人完成全部施工内容，并备齐施工档案资料后，
可以通知发包人进展开工验收。发包人应当自收到通知之日起
____日内组织承包人和设计、监理等单位或者人员进展开工验
收。验收合格的，发包人应当在____日内向承包人签发承受交
付的凭证。验收不合格的，承包人应当返工、修复或采取其他
补救措施，由此增加的费用和〔或〕延误的工期由承包人承
当。承包人在完成返工、修复或采取其他补救措施后，应当通
知发包人，按本项约定的程序重新进展开工验收。建房未经历
收或验收不合格的，发包人不得使用。
6、承包人对建房承当质量保修责任，保修期为：地基根
底和主体构造____年，屋面防水、有防水要求的卫生间、房间
和外墙面防渗____年，电气管线、给排水管道____年。保修期
自开工验收合格之日起算；建房未经开工验收，发包人擅自使
用的，保修期自其实际占有之日起算。
7、建房经开工验收合格的'，以承包人通知发包人进展开
工验收之日为开工日期；因发包人原因，自收到通知之日起
____日内未完成开工验收的，以承包人通知发包人进展开工验
第 19 页 共 33 页
收之日为开工日期；建房未经开工验收，发包人擅自使用的，
以其实际占有之日为开工日期。
六、开工结算
承包人应当自开工验收合格之日起____日内向发包人提供
结算清单，发包人应当自收到结算清单之日起____日内完成审
核，逾期未完成审核且未提出异议的，视为认可承包人提交的
结算清单。承包人对发包人审核意见有异议的，应当自收到审
核意见之日起____日内提出，逾期未提出异议的，视为认可审
核意见。对于双方认可的结算价款，发包人应当按照本合同第
四条的约定支付给承包人；对于其中一方有异议的结算价款，
按照本合同第八条约定的争议解决方式处理。
七、违约责任
1、发包人具有以下情形之一的，承当相应的违约责任：
〔1〕发包人未按合同约定期限和数额支付合同价款的，
按日计算向承包人支付逾期应付款万分之____的违约金，逾期
超过____日的，承包人可以解除合同；
〔2〕发包人提供的建筑材料、建筑构〔配〕件和设备的
规格、数量或质量不符合合同约定，导致承包人返工、修复或
者给承包人造成其他损失的，承当承包人相应损失；
〔3〕发包人违背合同约定造成停工的，按每日____元的
标准向承包人支付违约金；
第 20 页 共 33 页
〔4〕发包人未能按照合同约定履行其他义务的，承当因
此造成的承包人实际损失。
2、承包人具有以下违约情形之一的，承当相应的违约责
任：
〔1〕承包人违背合同约定采购和使用不合格的建筑材
料、建筑构〔配〕件和设备，给发包人造成损失的，承当发包
人相应损失；
〔2〕承包人施工质量不符合合同约定的，承当发包人相
应损失；
〔3〕承包人未按合同约定期限完成施工，造成工期延误
的，按每日____元的标准向发包人支付违约金，工期延误超过
____日的，发包人可以解除合同；
〔4〕承包人未按照合同约定履行保修义务或者其他义务
的，承当因此造成的发包人实际损失。
八、争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，双方可以通过协商、
调解解决，也可以按以下方式解决〔在□中以划√方式选定，
只能选择一项〕：
□向____仲裁委员会申请仲裁；
□向____人民法院提起诉讼。
九、其他事项
第 21 页 共 33 页
1、附件预算清单是合同的组成局部。合同未尽事宜，双
方可以另行签订补充协议，补充协议是合同的组成局部。
2、本合同自双方签字或者盖章之日起生效。
3、本合同一式____份，具有同等法律效力，发包人执
____份，承包人执____份。
发包人〔签字或者盖章〕：
承包人〔签字或者盖章〕：
签订日期：____年____月____日
篇9：简易施工合同协议书 甲方：xx省xx公路局
乙方：xx省xx市公路局机修厂
为确保工程工程顺利完工，经甲乙双方充分协商，并在此
根底上达成如下协议内容：
1、工程工程：s207线吉河桥便道抢修工程。工程内容包
括：环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路平安标
志、后期养护及旧桥的交通管制等一切工作。
2、工程总价：____元(大写__元)。
3、工程工期：自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，
工期XX天。
4、工程质量：乙方必须按照公路工程相关工程的技术标
准、规程要求施工，认真选择施工方案及施工工艺，对关键工
第 22 页 共 33 页
序的施工方法和工艺，必须报经甲方或甲方代表审查同意前方
可施行。工程质量乙方负全部责任。
5、工程平安及法规制度
①、合同签订后由甲方平安、消费负责人对施工现场进展
移交，乙方应对全部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定
性和平安性负责，甲方不承当责任。
②、乙方在合同执行期间，应对工程中的所有构造、材
料、设备、临时工程等进展积极保护，如因管理不善造成的经
济损失，由乙方全部自理和承当相关责任。
③、乙方应加强平安消费管理，并做到平安消费、文明施
工，由于管理不善或民工的过失，或第三者原因造成自身或第
三方的人身伤亡，机械设备及其它财产损失事故等，均由乙方
自行负责处理并将事故处理结果向建立单位书面汇报，甲方不
负任何责任，也不支付任何费用。
④、人员必须持有公安机关核发的证，采购的火工器材要
有运输证、存放证，存放要分类，建帐，严格实行领发制度，
绝对不能流向其它工地或别人。
⑥、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理，
必要时甲方予以协助，所发生的一切费用由乙方承当。
6、工程结算及支付
①、工程中期借款额度以上月实际进度并检验合格工程价
款的60%。
②、工程完工后一个月内办理工程价款结算手续。
7、其它：
①、本协议为总价合同，合同执行期间单价不予变更。
②、本协议一式四份，甲方、乙方各二份。
③、本协议自签字之日生效，止于新建桥梁施工单位进场
交付后完毕。
④、其它未尽事宜双方另行协商解决，并订立补充条款为
准。
8、附件：施工图纸及及材料供给。
8.1、合同签字后，由建立单位提供图纸壹份，未经同意
不得将图纸交第三方。
8.2、完本钱合同工程所需的材料均由乙方负责采购、验
收，所有材料运输和保管，甲方不承当任何费用，对进场的材
料应按照标准要求分批抽检，合格前方可使用。对于不合格材
料乙方应及时去除施工现场。材料试验由施工员现场取样，所
发生的一切费用由乙方自理。
第 24 页 共 33 页
甲方：xx省xx公路管理局
法定代表：
乙方：xx省xx市公路局机修厂
法定代表：
篇10：终止施工合同协议书 施工合同的终止相对于其
他合同的终止更为复杂，一般情况下，合同能履行的，要坚决
履行。例如主体不适格的，完善到主体资格适宜即可，一般不
宜过分追究，而发包方不能按进度支付工程款的，可按合同约
定予以索赔，尽量履行合同。而双方实在不能继续履行合同，
应以和谈为根底解决问题，而不应互相制约，延误工期。
目前的《施工合同》示范文本中条款大多缺少合同中途解
除的约定，示范文本内容又过于笼统，这是目前建筑市场中途
停顿施工而陷入僵局的一个重要现象，应该引起各方面高度关
注，以维护良好的市场经济秩序、社会秩序。
篇11：终止施工合同协议书 (一)标准建筑市场，坚持
杜绝无主体资格者进入建筑市场。对于已经发生的问题，不宜
简单的以合同无效理由予以否认。而是尽量恢复合同的本来面
目，减少损失。如笔者作为一家建筑单位的常年法律参谋，在
遇到曹某借用我方名义施工问题后。参与三方会谈，最终以曹
某离去而圆满完毕。
第 25 页 共 33 页
(二)完善合同解除的约定，使双方做到有法可依，有据可
查。
建立部、国家工商行政管理局12月制定的《建立工程施
工合同》示范文本中涉及通用条款是47条款，但在合同解除
条款的第44条中，规定过于简单，不利于现实操作。
问题1：合同解除的规定过于简单，有的甚至无可操作
性。格式合同第44条第5款中说到：“一方根据44.2，
44.3，44.4款”约定要求解除合同的，应以书面形式向对方
发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到
达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第
37条关于争议的约定处理。
而示范文本的第37条内容是这样的：发包人、承包人在
履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。
当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的.，双方可以在
专用条款内约定以下一种方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员
会申请仲裁。
篇12：终止施工合同协议书 施工合同的特殊性决定了
中途停工后相当严重的法律后果。
(一)机械设备闲置，施工人员闲置，窝工损失等。有的仅
此一项，就造成了上百万，甚至上千万元的经济损失。
第 26 页 共 33 页
(二)工程延期，造成严重社会影响，而工期延误后预期利
益损失，那么更是无法估量。
(三)工程量核算非常棘手。
由于是非正常原因停顿施工，双方措手不及，但又要对前
期工程量进展审核，争议较多，一时难以平息，使双方陷入马
拉松式的会谈和诉讼中。
(四)影响社会稳定，甚至诱发刑事案件。
中途停顿，施工方要求及时结清工程款，发包方急于按时
完工，另寻合作伙伴。这边是你不付款，我不撤离工地，那边
是另签了合同，却进不了工地，以致造成连环违约，致使情况
更加复杂，有的甚至动用武力，强行清场。
篇13：终止施工合同协议书 (一)承包方主体资格不
当，造成合同无法履行。
近年来，为标准建立市场，有关部门出台了相关法律、法
规，对施工方主体资格进展了严格限制。尽管如此，建筑市场
仍然存在诸多问题，例如：有资格的无关系，无资格的却有关
系等，这就造成了施工合同中的承包方主体不当的问题较多发
生。例如曹某，今年三十多岁，未成立任何建筑公司，但却凭
着自己的关系联络了一起价值五百万元的建筑工程。但施工合
同毕竟有自身条件和要求，他就借用一家有资质的施工单位名
义签订了施工合同，施工单位只收取5%的管理费，其余问题
第 27 页 共 33 页
全部由曹某负责。但曹某毕竟是一个人，根本无法正常进展施
工，致使施工合同的履行陷入僵局，带来了非常棘手的现实问
题和法律问题。
(二)工程状况复杂，施工方无才能继续施工。
这种状况大多发生于地基隐蔽工程，由于前期准备工作不
充分，出现了双方无法意料的情况发生。如某建筑公司在承接
了旬阳某大厦的施工任务后，在挖地基时，发现建筑段地下水
位有流沙层，且建筑物距河床太近，与河水相贯穿，会出现大
量漏水，而原定的人工挖沙存在重大平安隐患，只好由建立单
位自行选择具备桩基施工资质的专业单位另行施工。
(三)发包方原因致使合同终止。
篇14：施工平安合同协议书 甲方：
乙方：
为了做好某改造施工的平安管理工作，防止平安事故的发
生，确保人身平安，经甲乙双方充分、友好协商，本着平等互
利、公平公正的原那么，在根据国家相关法律法规和公司相关
规定的根底上，本着自愿平等的原那么签订此协议。
一、甲方的职责和义务
1、甲方在乙方进展施工时，有权对乙方进展监视、检
查、指导，对于检查当中发现的问题，甲方将根据公司相关的
奖惩制度进展处分、状况严重，责令停工。
第 28 页 共 33 页
2、施工过程中，如出现人员伤害状况，甲方有义务协助
乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门
做好事故的取证工作，但期间发生的一切费用由乙方承当。
二、乙方的平安措施与职责
1、乙方应认真贯彻执行国家和省、市地方有关高空作业
平安的法律、法规、标准、操作规程;
2、乙方应建立健全平安消费规章制度，结合本工程制定
专项平安施工方案，相关职责落实到人。
3、乙方负责人同时即为工程平安消费第一职责人，应严
格遵守平安消费规章制度，负责该工程工程的日常平安管理工
作，并指定专人负责监管平安施工作业。
4、乙方在作业过程中，应遵守甲方的各项规章制度，对
于作业时发现的平安隐患，及时采取措施，予以消除。
5、乙方高空作业人员应经过相关平安培训教育，具备高
空作业资格，且应身体安康，凡有饮酒、精神不振状况的，制
止进展高空作业。
6、乙方应对施工中使用的吊篮、电器、相关平安防护工
具等务必做好平安检查、管理工作，按相关操作规程要求使
引起的事故，乙方负全部职责。8、乙方应做好施工区域的平
安防护管理，施工时安排专人值守，严禁无关人员靠近，如因
施工过程管理不到位，对无关人员造成伤害的，乙方应承当全
部平安职责。
9、乙方在作业过程中，出现的平安事故，将由乙方负责
解决，并承当全部职责，假设对甲方造成损失的'，乙方应负
责赔偿损失。
三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，做
好平安施工管理工作。
本协议自签订之日起生效至工程完毕，一式两份，甲乙双
方各执一份。
甲方盖章:
代表签字:
日期:
乙方盖章:
代表签字:
日期:
篇15：施工平安合同协议书 为了搞好高空作业的平安
管理工作，防止平安事故的发生，确保人身平安，经甲乙双方
充分协商，在根据国家相关法律法规和公司相关规定的根底
上，本着自愿平等的原那么签订此协议。
第 30 页 共 33 页
一、甲方的职责：
1、甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进展平安告
知，为乙方带给《平安操作规程》，对乙方人员进展平安培
训，告知乙方人员平安方面的处分制度。
2、甲方在乙方进展高空作业时，有权对乙方进展监视、
检查、指导，对于检查当中发现的问题，甲方将根据公司相关
的处分制度进展处分。
3、作业过程中出现人员伤亡状况，甲方有义务协助乙方
做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好
事故的调查取证工作，但期间发生的一切费用由乙方承当。甲
方承当任何职责。
二、乙方的职责
1、本次施工过程中，乙方务必设立专职平安员，负责作
业人员的平安防护告知，平安操作规程培训。
2、乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对
于作业时发现的平安隐患，及时采取措施，予以消除。
3、乙方在作业过程中，出现的平安事故，将由乙方承当
全部职责，假设对公司造成损失，乙方赔偿损失。
4、乙方在作业过程中，制止酗酒，疲劳作业，违规作
业，甲方将不定时进展抽查，在抽查过程中假设发现违规行
相关规定对乙方进展处分。
5、根据“一岗双责”的规定：乙方的工程负责人，也是
平安负责人，负责施工人员的日常平安管理工作，并对乙方作
业人员的平安负责。
6、在作业开场前，乙方工程负责人应对作业人员进展平
安防护措施教育，并有文字存根以备检查，不得安排未经教育
的员工进入现场。
7、不得随意进入非该施工作业工程区域外的场所及触
摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否那么来由此而引起的
事故，乙方负全部职责。
8、乙方所使用的工具应对其平安防护措施负责并承当平
安职责。不得随意进入非该施工作业工程区域外的场所及触
摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否那么来由此而引起的
事故，乙方负全部职责。
三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞
好礼貌作业。
四、本协议自签订之日起生效至工程完毕，一式两份，甲
乙双方各执一份。
五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原那么解决。
签订日期：
乙方：
职责人：
签订日期：
第 33 页 共 33 页
-
