-
2023年11月11日发(作者：)
建设工程施工合同(合集15篇)
建设工程施工合同1
委托方： (简称甲方) 施工方： (简称乙方)
新建住房工程，经双方协商决定由乙方施工，根据《中华人民共和
国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的
情况。为了明确工程项目的双方责任，确保施工项目能保质保量完成的
原则，经协商签定本合同。
一、工程地点：
通州区四安镇庵东村。
二、工程概况：
新建别墅一栋、场地、围墙、下水坡;新建平房一栋、场地、围墙、
下水坡以及车库。该工程包括主体施工(不含水电施工)、木工制模、内
外粉刷、屋面制作等(具体按图施工或按甲方指挥施工)。
三、工程承包及付款方式：
包清工(自带一系列施工工具，甲方该不提供。因甲方的条件因素
导致不能提供伙食，自开伙食)别墅 元/平方米(场地、下水坡不作平方
计算，楼梯间按两层算。);围墙元/米(包括门墩);车库元/平方米;一层
平房 元/平方米(场地、下水坡不作平方计算);围墙元/米(包括门墩);
车库/平方米。开工后一个星期付 ﹪工程款;主体结束后付 ﹪工程款;
工程验收竣工后付 ﹪工程款;年前付 ﹪工程款;余款 作为质保金，一
年后支付(应保证无任何质量问题，如有质量问题及时解决)。
四、工程工期：
经双方协商本工程共天(雨天顺延)，从 月 日开工; 月 日竣工。
(不得拖延，拖延一天扣除工程款二百元)。
五、工程双方责任：
1、甲方责任：提供施工图纸一份或口头交涉，提供水电，材料及
时到场，按时支付工程款，做好监督工作。
2、乙方责任：做好施工组织管理、精心施工、保质保量、按时完
工、做到材料的合理使用、工完料净(如发现乙方浪费材料，甲方有权
对乙方进行罚款处理，乙方必须无条件服从)。
六、安全工作：
甲方一次性支付给乙方安全费用 元，若发生安全问题与甲方无关。
乙方必须给施工人员做好安全保险，并且每天做好施工安全防范措施以
及宣传工作，确保施工安全。
七、工程质量要求：
砖砌要求满缝墙横平竖直，混凝土不允许出现蜂窝和露筋现象(达
到应有的保护层)，门窗洞过梁应在同一条水平线上，砖砌墙体垂直度
(三米)允许误差八毫米，平整度(三米)允许误差八毫米，粉刷按规范施
工，楼层水平允许误差一公分，卫生间止水带必须做到无任何渗漏，内
外粉刷必须做到无渗水现象，刮糙分两天完成，内外墙地砖粘贴按《国
家室内装修验收规范》标准施工。
八、其他事项：
1、本合同执行中若发生争议，双方应通过协商解决。如协商无效，
可根据国家的有关法律提交仲裁机构解决。
2、本合同未尽事项，经双方协商解决。
九、合同效力：
本合同一式 份，其中甲方 份，乙方 份。均有同等效力。经双方
签字生效至工程竣工验收和结清工程款后失效。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
年 月 日
理想的人物不仅要在物质需要的满足上，还要在精神旨趣的满足上得到表现。通用参考 你我共享
建设工程施工合同2
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方委托乙方承担工程施工，经双方协商一致，签订本合同。
第一条承包方式：
1.按承包范围实行包工包料。
1.2未经甲方书面认可，乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和
材料采购之外的任何部分进行分包。
1.3为工程所需材料、设备都应符合技术规范所规定的标准，乙方
应根据投标时送交的样品或甲方书面确认的样品购买材料、设备。
第二条合同文件内容及解释次序构成合同的文件应能相互解释，互
为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释次序如
下：_________________
1)本合同签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文
件;
2)甲方驻工地总代表签发的有关通知、工程联系单、工程指令单及
工程会议纪要等;
3)本合同、双方确定的工程报价单;
4)中标通知书;
5)经双方协商认可的投标书及其附件;
6)招标文件及招标过程中双方来往的书面文件;
7)图纸;
8)工程量和设备材料清单;
9)现行的法律、法规、标准、规范
第三条承包范围：_________________
1.工程概况：_________________工程名称：_________________
化工程工程地点：_________________
2.承包内容：_________________招标范围：_________________
以及绿化图纸内及招标方提供的工程量清单内的内容以及追加的设计
变更的景观和绿化施工，场地水电工程施工，本工程所用材料的采购、
材料的运输、装卸、至招标单位指定地点、因工期或者甲方开放要求采
取的赶工措施、现场协调、现场配合验收、样品提供、产品保证、赶工
措施、成品保护、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、及技术培
训等。
第四条工程的施工期限：
_________________开工时间：_________________，完工时间：
_________________;
若有调整，以甲方书面通知为准;第五条甲方向乙方提交的有关资
料及文件：_________________期项目室外景观图纸及绿化图纸、景观
工程构造做法、绿化标准。第六条合同价格本合同暂定价为￥：
_________________元(小写)人民币：_________________(大写)
甲方___________
乙方 ___________
____年_____月_____日
事业参天树，诚信乃沃土。通用参考 你我共享
建设工程施工合同3
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有
关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施
工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程立项批准文号：
4、金同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充
和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款
及其附件须经合同当事人签字或盖章。
二、承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资
金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保
工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内
承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺
不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
三、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
四、签订时间
本合同于___年___月___日签订。
五、签订地点
本合同在签订。
六、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的
组成部分。
七、合同生效
本合同自生效。
八、合同份数
本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人
执___份。
发包人：（公章）
承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：
组织机构代码：
邮政编码：
组织机构代码：
邮政编码：
世界抛弃了我，可还有篮球陪着我。通用参考 你我共享
建设工程施工合同4
摘要:《中华人民共和国合同法》已颁布实施三年多了,但在建筑工
程的建设过程中,人们对合同的管理仍还不够重视。作者通过合同管理
的重要性及其意义、合同管理的工作要点、建设工程合同的种类、合同
管理的存大问题和措施等五个方面进行分析探讨,试图使人们对合同管
理有更深一步的了解,以便更好地从合同管理方面实现“三控”目标。
关键词：建设工程；合同种类；合同管理；管理措施；探讨
建筑工程合同属于经济合同的范畴，是指建筑工程发包单位和承包
单位为了完成其二者所共同商定的工程建设目标及与工程建设目标相
关的具体内容，明确双方相互权利、义务关系的协议。它是订立合同的
当事人在建筑工程项目实施建设过程当中的最高行为准则，是规范双方
的经济活动、协调双方工作关系、解决合同纠纷的法律依据。加强建筑
工程执法力度,确保建设工程的质量控制、投资控制、进度控制“三控”
目标的实现，,提高合同履约率,维护合同双方当事人的合法权益,促进
行业发展诸方面起到了十分重要的作用。
合同管理则是建设行政主管部门、工商行政部门、建设单位、监理
单位、承包单位等依照法律、行政法规及规章制度，采取法律的、行政
的手段，对合同关系进行组织、指导、协调和监督，从而保护合同当事
人的合法权益，处理合同纠纷，防止、制裁违法违规行为，确保合同条
款实施的一系列活动。
1、工程施工合同管理的意义
建设工程合同管理,是市场经济和工程建设管理中一项十分重要的
内容。在工程项目的建筑过程中,其主体的行为必定会形成各个方面的
社会关系,诸如政府建筑管理机关、项目法人单位(业主)、设计单位、
施工单位、监理单位、材料设备供应商等。其中除了政府管理机关是依
据法律、法规对工程建设主体行使行政监督管理外,其他各方面社会关
系却是通过“合同”这一契约关系来完成的。工程建
设活动的质量、投资和进度都是在合同管理的调整、保护和制约下
进行的。建设工程合同管理的特点是涉及面广、综合性强,其重要性和
意义表现在:
1)社会主义市场经济的要求。市场经济的一个重要特征是依法办事
和鼓励自由竞争,合同管理就是法制(合同法、建筑法等等)管理。
2)现代企业自身发展要求。现代企业产权明晰,权责明确,政企分
开,科学管理,建筑工程合同中的施工合同是业主与建筑施工企业进行
工程发包和承包的重要法律形式,是工程施工、监理和验收的重要法律
依据,是建筑施工企业走向市场的桥梁和纽带,合同的内容也直接关系
双方的根本利益。
3)强化合同管理,提高履约率。
4)合同管理对开拓国际市场,尽快与国际接轨,也有十分重要意义。
我国已加入世界贸易组织
WTO,引用国际通用条款或FIDIC土木工程合同条款,规范合同当事
人自觉按合同办事,对开拓和开放工程建设市场,发展建筑业,为国家创
汇和节约建设资金,全面提高工程建设和管理水平具有重要和现实的意
义。
2、建设工程合同管理的工作要点
1)建立合同管理体系及管理制度,建立、健全合同管理档案。
2)合同订立前的管理。采取认真、严格的态度,做好市场预测、资
信调查和订立应具备的相应条件调查等合同订立前的准备工作。
3)合同订立中的管理。订立合同是一种法律行为,双方应当认真凭
实据严肃拟定合同条款,做到合同合法、公平、全面、明确、有效。
4)合同履行中的管理。认真分析和跟踪管理合同执行情况,及时处
理有关工程索赔事宜和合同纠纷事宜。
3、建设工程合同的种类一个工程项目从立项到投入使用,特别是大
中型项目,需要经历一个十分复杂的过程。在这个过程中,鉴订的合同可
能有很多,但主要有以下几种:
1)建筑工程勘察设计合同:项目法人(业主,发包人)与勘察人、设计
人(承包人)为完成一定的勘察、设计任务,明确双方权利、义务的协议。
主要内容包括提交有关基础资料和勘察设计文件(包括概预算)的日期
和质量要求、费用及其他协作条件等条款。
2)建设工程委托监理合同:业主聘请监理单位代其对建设工程项目
进行监督管理,明确双方权利、义务、责任的协议,该协议称为建设工程
委托监理合同简称监理合同。其主要内容包括监理对象,双方权利、义
务、责任、酬金、违约责任和争议解决方式,其主要特征是高智能的技
术性服务。
3)建设工程施工合同:建设工程施工合同是承包人进行工程建设施
工,发包人支付价款的合同。合同的主要内容包括工程范围、建设工期、
开工与竣工时间、工程质量标准、工程造价、技术资料交付时间、材料
设备供应、质量保修范围和保证期、双方互相协作条款等。
4)建设工程物资采购合同:建设工程物资采购合同是具有平等主体
的自然人、法人、其他组织之间为实现建设工程物资买卖,设立、变更、
终止相互权利、义务关系的协议,一般分为材料采购合同和设备采购合
同。其主要内容包括双方当事人的详情、合同价款、技术标准和质量标
准、采购数量和计量方法、包装方式、付款方式和办法、交货期限、违
约责任及其他条款等。
5)其他合同:加工承揽合同、技术合同、租赁合同等在《合同法》
中均有所涉及,他们在建筑工程中应用。
4、建筑工程施工合同管理中存在的常见问题
正确的合同管理在工程中发挥着积极的作用，对进度控制、质量控
制和成本控制，尤其是对投资控制具有特别重要的作用。目前，我国的
建筑工程施工合同本身还存在一些薄弱的环节，给施工合同管理带来一
定的困难。
1）一些项目签订的承包合同不采用标准的合同文本，不符合国际
上通行的合同文本的要求。少数合同中一些重要的条款含混不清，为日
后产生合同纠纷埋下隐患。有些业主以各种理由、客观原因，除按招标
文件签订“阳合同”，供建设行政主管部门审查备案外，私下与承包商
再签订一份在实际施工活动中被双方认可的 “阴合同”，在内容上与
原合同相违背，形成一份违法的合同。这种工程承发包双方责任、利益
不对等的“阴阳合同”，违反国家有关法律、法规，严重损害承包商利
益，将直接影响工程建设目标的实现，进而给业主带来不可避免的损失。
2）少数合同有失公正。合同文件存在合同双方权利、义务不对等
现象。从目前实施的建筑施工合同文本看，施工合同中绝大多数条款是
针对发包方制定的，其中大多强调了承包方的义务，对业主的制约条款
偏少，特别是对业主违约、赔偿等方面的约定不具体，也缺少行之有效
的处罚办法。这不利于施工合同的公平、公正履行，成为施工合同执行
过程中发生争议较多的一个原因。同时，由于目前建筑市场的激烈竞争
和不规范管理，大量的施工队伍与建设规模严重失衡，致使业主在建设
工程承包中占据主导地位，提出一些苛刻和不平等的条件，将自身的风
险转移到承包商身上。承包商为了获得工程，只好接受。个别承包商在
实施这样的工程合同时，为了使自己的利益不受损失，会采取偷工减料
或非法分包甚至非法转包，给工程建设带来隐患。
3）签约双方不认真执行合同，随意修改或违背合同规定。比如发
包方不按合同规定的时限和数额支付工程款等。而大多数承包方在遭遇
此种情况时往往既
不采取索赔措施，也不敢擅自停工，致使施工承包合同对合同双方
都不能起到应有的约束作用。
4）合同纠纷解决方式不当。在合同执行过程中产生合同纠纷后，
合同双方很少按照国际惯例请监理工程师对争议做出公正的决定并执
行，而是分别设法用行政手段解决，直接导致合同争议复杂化。产生纠
纷后，索赔工作难以进行，建筑市场的过度竞争，不平等合同条件等问
题，给索赔造成了许多干扰，再加上承包商自我保护意识差、索赔意识
淡薄，导致合同索赔难以进行，受损害者往往是承包商。
5）总包单位难以约束部分分包单位。实践中存在业主指定分包单
位的情况，在管理和拨付进度款等方面均按指定分包商对待。在法律上，
这些分包单位是普通分包商，但实际上对这些分包商出现的违反合同的
行为，总包单位难以约束。
6）违法承包人利用其他承包商名义签订合同或超越本企业资质等
级签订合同的情况普遍存在。有些不法承包商在自己不具备相应建设项
目施工资质的情况下为了达到承包的目的，非法借用他人资质参加工程
投标，并以不法手段获得承包资格，签订无效合同。一些不法承包商利
用不法手段获得承包资质，专门从事资质证件租用业务，非法谋取私利。
7）违法签订转包、分包合同情况普遍存在。一些承包商为了获得
建设项目承包资格，不惜以低价中标。在中标之后又将工程肢解后以更
低价格非法转包给一些没有资质的小的施工队伍。这些承包商缺乏对承
包工程的基本控制步骤和监督手段，进而对工程进度、质量造成严重影
响。
5、加强合同管理的措施
1）提高管理人员的素质。专业人才缺乏也是影响建设项目合同管
理效果的一个重要因素， 建设合同涉及内容多， 专业面广， 需要熟
练掌握和运用各种法律、法规、精通合同业务； 熟悉合同履行和工程
索赔管理的管理技术人员。在对工程建设过程中可能出现的各种情况，
在合同的签订过程中作出有利于工程造价控制的对策。
学而不思则罔，思而不学则殆。同学互助 一起进步
建设工程施工合同5
如何理解建设工程施工合同中的“实际施工人”
作者 王国章
在建设工程施工合同中，与建设工程施工合同有关的主体主要包括
发包人、总承包人、分包人、第三人、施工人、转包人、实际施工人等。
根据《中华人民共和国合同法》第十六章第272条：“发包人可以与总
承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立
勘察、设计、施工承包合同。”“总承包人或者勘察、设计、施工承包
人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人
就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人
承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者
将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三
人。”“禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁
止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承
包人自行完成。” 第281：“因施工人的原因致使建设工程质量不符
合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改
建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违
约责任。”《中华人民共和国合同法》是从合法合同的角度规制行为主
体，一般不会以违法合同作为直接规制的对象，因此，从合同法中有关
“施工人”的规定可以看出，这一概念涵盖了建设工程施工有效合同中
从事施工活动的主体，但不应当包括转承包和违法分包等无效合同中的
“承包人”。正是为了区别《中华人民共和国合同法》中规定的“施工
人”概念，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法
律问题的解释》第4条、第25条、第26条使用了“实际施工人”概念，
这里的“实际施工人”均指无效工程合同中的“承包人”，主要有以下
几类：①未取得建筑施工企业资质的“承包人”；②超越资质等级且在
竣工前没有取得相应资质等级的建筑施工企业在建设工程施工合同中
的“承包人”；③没有资质等级借用有资质等级的建筑施工企业名义从
事建设工程施工的“承包人”；④建设工程依法必须进行招投标而未进
行招投标或中标无效的建设工程施工合同中的“承包人”⑤承包人转包
工程合同中的“承包人”；⑥违法分包合同中的“承包人”。
据此，司法实践中，有人认为根据司法解释的有关规定，只要欠付
农民工的工资，农民工可以直接起诉发包方索要工资是不正确的，实质
上这是对司法解释的误解。符合司法解释中“实际施工人以发包人为被
告主张权利的??”中的行为主体必须符合“实际施工人”要求，否则以
此主张权利将面临败诉的风险。
当一个人真正觉悟的一刻，他放弃追寻外在世界的财富，而开始追寻他内心世界的真正财富。简单易用 轻享办公
建设工程施工合同6
工程名称：
甲方：_______
乙方：_______
____年__月__日
甲方____为兴建____工程，接受了乙方____对本工程的投标，为明
确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：
1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含
义相同。
2.下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有
不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。
(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;
(2)合同协议书;
(3)双方签署的合同谈判备忘录;
(4)合同专用条款;
(5)合同通用条款;
(6)中标通知书、投标书和招标书;
(7)与本合同有关的其他文件。
3.本合同总价款为人民币____万元。
4.本合同工程的施工期为____个月(天)，或：自____年__月__日至
____年__月__日。
5.甲、乙方双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各
自的全部责任和义务。
6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章
后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清的
合同终止。
7.本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力;副本___
份，双方各执___份，当副本与正本不一致时，以正本为准。
甲方：_______ 乙方：__________
法定代表人：____ 法定代表人：_______
签字日期：_____ 签字日期：________
单位_____ 单位________
联系电话：_____ 联系电话：________
传真：_______ 传真：__________
邮政编码：_____ 邮政编码：________
开户银行：_____ 开户银行：________
帐号：_______ 帐号：__________
签约日期：_____ 签约地点：_____
什么叫做失败。失败是到达较佳境地的第一步。整合汇编 简单易用
建设工程施工合同7
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，
《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的
有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的'
具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项
目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
1、工程概况
(一)工程名称： __________________
(二)工程地点： ______________________
2、工程承包范围
安全维护及整改
3、合同工期 30天
4、工程造价
工程造价为： __________________x 元整
5、质量标准
5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)：
5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技
术(验收)规程和规范。
5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。
6、承包方式
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、
包安全大包干。
7、工程计价
7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价
[]406号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-), 《湖南省建设
工程造价管理办法》(省人民政府令第192号), 《湖南省建设工程计价
办法》,《湖南省修缮定额》、《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、
《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编
制。
7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅
文件湘建价[]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长
沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
8、工期
有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战
争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，
以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以
上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。
8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际
情况顺延。
8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方
承担。
8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
9、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。
9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保
修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天
内全额返还，保修金不计利息。
10、违约责任
10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，
案合同法及相关法规执行。
10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不
足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。
11、安全生产和文明施工
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单
位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，
同时做好社会综合治理工作。
12、争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当
地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地
人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。
13、其他
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项
目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工
程款中支付民工工资。 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签
字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
人生的磨难是很多的，所以我们不可对于每一件轻微的伤害都过于敏感。通用参考 你我共享
建设工程施工合同8
合同编号：____________
__________（发包人名称）（以下称发包人）拟修建_____________
工程，接受了___________（承包人名称）（以下称承包人）的投标，
双方达成如下协议，并于______年______月______日签订了本协议书，
合同总金额为人民币（大写）_________________。
1．本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通
用合同条款中的词语涵义相同。
2．本合同包括下列文件（示例）
（1）协议书（包括补充协议）；
（2）中标通知书；
（3）投标报价书；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术条款；
（7）图纸；
（8）已标价的工程量清单；
（9）经双方确认进入合同的其他文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有
协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3．承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同
规定的承包人的全部义务和责任。
4．发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部
义务和责任。
5．本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单
位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。
6．本合同一式_______份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本
_______份，发包人执_______份，承包人执_______份，其余副本由发
包人分送有关单位。
发包人（盖章）：____________承包人（盖章）：____________
法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：________
____________________________________________
网址：______________________网址：______________________
电话：______________________电话：______________________
电传：______________________电传：______________________
传真：______________________传真：______________________
电报挂号：__________________电报挂号：__________________
邮政编码：__________________邮政编码：__________________
开户银行：__________________开户银行：__________________
账号：______________________账号：______________________
_________年______月_______日_________年______月_______日
签订地点：__________________签订地点：__________________
附件 （略）
注：若承包人为联合体，除责任方处，其他各方的法定代表人（或
委托代理人）也均应在本协议书上签名并盖单位公章。
一个人的价值，应该看他贡献什么，而不应当看他取得什么。简单易用 轻享办公
建设工程施工合同9
甲方(全称)：
乙方(全称)：
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方已签订的
合同中的定义相同。
鉴于：
前期签订合同中甲乙双方确定的计费方式，在后期施工过程中乙方
提出定价偏低，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际
情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分：
1)按照表一计价。
2)按照表二计价。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同
具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的
其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方财务各执
一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(合同章)：
乙方(公章)：
法定代表人或委托代理人：
法定代表人或委托代理人：
签字：_________________
签字：_________________
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
过去一切时代的精华尽在书中。悉心整理 助您一臂
建设工程施工合同10
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》
的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议：
一、 工程概况：
（一）、工程名称：
（二）、工程地点：南宁市
（三）、工程内容及承包范围：祥见附表1
（四）、承包方式：包工包料，依照合同单价和甲方代表签证的实
际完成工程量。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进
行结算。
二、合同工期：
于 月日至月日，总工期为天。
三、质量要求：
满足设计图纸要求。
四、合同造价：
工程预算总造价：
（一）、甲方责任：
1、乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好，施工期间
如有需要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。
2、甲方应协调好工地的其他施工单位，尽快清理施工场地，确保
施工顺利进展。
3、负责向乙方支付工程费用。
（二）、乙方责任：
1、乙方必须按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。
2、乙方必须遵守甲方工地规章制度，服从甲方管理。
3、乙方必须最好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由乙
方承担全部责任。
4、乙方必须按合同工期完工。
五、工期延误：
对以下原因竣工日期推迟延误，经甲方代表确认工期相应顺延。
（一）、工程量变化或设计变更。
（二）、如遇不可抗拒的客观因素不能施工。
（三）、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。
六、工程验收：
工程完工，乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证，
甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。
七、工程造价、付款方式及工程结束：
（一）、工程预算造价：依照合同单价（附表1）和实际完成工程
量结算。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结
算。
（二）、付款方式：
1、合同签订之后，乙方进场施工2天内，甲方预付工程款金额为
2、工程竣工验收合格之日起，一个月内一次性结清工程余款。
八、违约责任
1、若乙方逾期交付使用，则按合同价的1%天向甲方支付违约金，
甲方有权从待付款中扣除。
2、若由于乙方原因无法按时按量完工交付使用，致使甲方受到业
主处罚的，由乙方承担责任，甲方有权单方面终止合同。
3、若甲方未按合同支付工程款，则按合同价的1%/天向乙方支付
逾期滞纳金。
4、如一方违约，按合同总价的20%支付给对方。
九、本合同经双方代表签字，盖章后生效，双方共同遵守，未尽事
宜经双方友好协商解决，如补充协议，补充协议与本合同同等效力。
九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等效力。
甲方：乙方：
法人代表： 法人代表：
经办人：经办人：
联系电话： 联系电话：
签约地点：
日期： 年 月 日
吾观自古贤达人，成功不退皆殒身。精品模板 助您成功
建设工程施工合同11
发包单位：（甲方）
承包人：（乙方）
根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的
原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第1条：工程概况
工程名称：九龙明珠D标段
工程地点：
工程内容：
含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖
后基坑的抽水（抽水工具由甲方提供）、基坑基槽采用人工整平、砖胎
模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两
侧后由甲方负责外运。
工程总价：按下室占地面积×18元（此价格含不可考虑的因素，
没有任何价格调差）。
工期：
第2条：合同使用标准和法律
1、合同使用标准：GBJ7—89、JGJ94—94
2、适用法律：中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合
同条例
第3条：甲方工作
1、公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、
材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各
种问题。
2、按照合同条款按时按量支付工程款。
3、如乙方不服从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，
或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。对造成甲方经济损
失的，由乙方负责赔偿。
4、负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。
5、对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规
定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不服从甲方现场施工员的安
排，不能按时、按量、按要求完成施工任务（或整改内容）的，甲方有
权另行安排人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡
教不改的，甲方有权终止协议；中途退场的，甲方有权不付任何工资费
用。
第4条：乙方工作
1、乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容
全部完成为止，
2、乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙
方必须派人员配合，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，
破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。
破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。
3、前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工，
施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员，如进度达不到要
求，甲方有权终止合同，并按完成的50%结算。
4、乙方进场后，甲方负责提供住宿及生活水电，乙方自带破桩工
具（包括空压机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合，确保施
工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班
必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公
司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，
如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。
第5条：工程款
工程款支付金额和时间：按地下室后浇带分成六块，每块垫层砼完
成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款项待地下室垫层全部
浇筑完一周内全部付清，甲方违约的责任：甲方不按期付款，乙方有权
停工，甲方应承担乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任
何税金，乙方只提供收款收据。
第6条：合同的生效与终止
合同签字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。
第7条：合同份数：甲乙双方各执2份。
第8条：合同款未尽事宜，经双方协商后，用补充协议补充或协商
解决。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
坚韧是成功的一大要素，只要在门上敲得够久够大声，终会把人唤醒的。简单易用 轻享办公
建设工程施工合同12
装饰合同号：________
甲方：________
乙方（施工责任方）：________
甲方承建之工程，现委托乙方采取（□A、包工□B、包工包料）、
机具、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工
程内容及双方责任，特商定如下条款，双方共同遵守执行。
第一条：工程内容
一、工程地点：_____________；
二、开工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____
日，总工期：____日；
三、分部分项工程工种类别：____；
四、工程质量标准：____；
五、乙方承包围：____；
第二条：组织领导
一、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方
现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
二、乙方必须确保进场人员的技术素质，特种工种均持证上岗。在
施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以
保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
三、乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、
技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、乙方不得采取任何形式同建设单位代表或建设监理单位代表联
系和沟通，只要与本工程有关的事宜，必须向甲方项目经理汇报与协商。
除甲方高层领导特批外，否则，给公司造成负面影响的处以1000元—
5000元的罚款。
五、乙方向工人发放生活费或工资，必须在本公司的项目经理监督
下进行。每个分部分项工程必须有工人的花名册，工人领取生活费或工
资要在花名册上签字认可，并花名册交项目经理保管并存档。
第三条：双方职责
一、甲方责任：
1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指
挥、监督和管理。
2、负责安排乙方工程量及现场进度、审核完成工程量，申报预决
算，申请划拨工程款。
3、负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工程联系并申报文
件资料。
二、乙方责任：
1、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施
工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督
与指挥，对工程质量全面负责并确保达到（□A、合格□B、优良）以上
等级。
2、强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱
搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行违章施工，严格杜绝火
灾及其他安全事故的发生。否则，由乙方承担由此产生的全部责任。乙
方进入施工现场必须检查各安全设施的安全状态，如发现不安全因素及
时向甲方书面提出，乙方在安全设施不安全状态下，有权拒绝施工，如
遇到突发性事件或不可抗力因素造成的事故，原则上由乙方负责，乙方
经费困难可与甲方协商申请适当补助。
3、乙方工人进入施工现场必须佩带安全帽，不穿拖鞋或穿高跟鞋、
不得赤脖、做到文明、安全施工、工完场清。未经许可，施工现场严禁
住人和带儿童入内，饮食做饭，大小便，乙方工人所使用的交通工具不
得进入施工现场，应在指定位置停放，违者甲方有权重罚。乙方有义务
保持宿舍内的卫生和清洁，宿舍内禁止留宿他人。
4、乙方绝对服从甲方工程进度安排，班组长每天必须在施工现场，
未经项目经理同意不得擅自离开。
5、必须保证有充足的施工人员及技术力量，施工人员数量稳定，
工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承
担。
6、具体施工作业中必须配备所需安全标准牌、安全围挡、指示牌
和指示灯等安全设施，并且必须符合国家装饰装修施工操作规程及相关
法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成的一切后果均由乙方
不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生的
一切法律后果均由乙方自行负责。
8、该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身
伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施
工人员引起的诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。
9、乙方不得将依据本协议书取得该分部分项工程进行转包，否则
甲方有权立即收回该工程项目并追究相关责任。
10、乙方必须提前二日向甲方项目部申报材料，并且必须在材料申
报单上签字负责，常规材料申报量不得大于实际用量的10%，非常规材
料申报量不得大于实际用量的5%（含合理损耗）。特别是非常规材料
若大于合理损耗多余部分由乙方支付相关采购成本，材料申报单上必须
有该工程项目经理签字认可，方可执行。现场领料必须有乙方签字认可，
其他集体或个人无权领料。
11、乙方在施工过程直到验收交工前，必须采取有效的半成品或成
品保护措施，若无故或恶意损坏成品或半成品，处以该成品或半成品工
程造价的三倍对乙方进行处罚。
12、工地内废旧物资回收归本公司所有，未经甲方项目经理许可，
乙方不得私自回收和出售，一旦发现处以该废旧物资价值5—10倍的罚
款。并对发现人或举报人给予奖励。
13、乙方施工质量达不到约定标准，必须无条件进行返工和修正，
乙方必须对所返工部分的主辅材进行赔偿，对于返工造成的损失和负面
影响，甲方有权对乙方处以500元—10000元的罚款。
14、施工现场工人之间打架斗殴、工种之间打架斗殴，甲方项目经
理有权对乙方重罚。若工地出现盗窃事件，经公司访查落实，对举报人
本公司给予盗窃物质价值相等经济奖励。情节严重者，甲方有权交给司
法部门处理。
15、乙方在所指定的工程完工后，应向甲方及时上报该分部分项工
程的施工总结，并积极配合甲方或第三方对施工质量进行验收。
第四条：工程质量及验收标准
乙方所施工的工程质量必须达到国家或专业质量检验部门质量评
定（□A、合格□B、优良）标准等级以上。因乙方盲目施工、只求速度
不按操作规程施工，导致工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方
有权责令乙方立即停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料
浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
第五条：工期约定
乙方必须严格按照甲方现场安排的季度、月、度及周施工计划所要
求的时间或期限，如期或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，
每延期一日，按（□A、结算总价‰□B、元）向甲方支付罚金。
第六条：付款方式
一、乙方进入施工现场必须大于天后，甲方按乙方所完成的实际施
工进度，每月日，日，日，按借款方式领取生活费（或材料备用金），
借款总额不得大于预算人工工费或预算工程款的﹪；根据甲方与业主结
算工程款的情况，到甲方帐户后三天内付到决算人工工费（或乙方承包
工程造价决算款）的95%支付给乙方。
二、质保金：质保金按分部分项工程决算人工工费（或乙方承包工
程造价决算款）5%扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还，
无银行利息。因质量原因造成的返修，乙方应在收到口头或书面通知三
日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在
乙方质保金中扣除，不足部分由乙方支付。
第七条：其他
一、若乙方无正当理由单方终止本协议书，除承担由此给甲方造成
的经济损失外，还应向甲方支付分部分项工程总人工工费（或乙方承包
工程总造价）3﹪的违约金。
二、若乙方违反本协议书的上述有关约定，不按工期竣工、质量达
不到设计规范或要求，存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他
导致本协议书无法履行的行为，甲方有权单方面解除本协议书并要求乙
方清场，乙方对其行为给甲方造成的经济损失应当给予赔偿。
三、甲方对本协议书上述各条款具有解释权。
本协议书一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力，该
协议书自双方签字或盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工分部
分项工程办完工程交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终
止。
甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）：
甲方代表：____________乙方代表：____________
经办人：____________经办人：____________
联系电话：____________联系电话：____________
签约日期：_____年_____月_____日签约日期：_____年_____月
_____日
签约地点：____________
附件：（备注：附件与本协议书具有同等的法律效力）
无论做什么事情，只要肯努力奋斗是没有不成功的。整合汇编 简单易用
建设工程施工合同13
一、 建设工程施工合同的类型
按计价方式不同，建设工程施工合同可以划分为总价合同、单价合
同和成本加酬金合同三大类。根据招标准备情况和建设工程项目的特点
不同，建设工程施工合同可选用其中的任何一种。
1、总价合同
总价合同又分为固定总价合同和可调总价合同。
（1）固定总价合同。承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包
死。在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包
商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款
的支付。
采用固定总价合同时，承包商要考虑承担合同履行过程中的全部风
险，因此，投标报价较高。固定总价合同的适用条件一般为： ① 工程
招标时的设计深度已达到施工图设计的深度，合同履行过程中不会出现
较大的设计变更，以及承包商依据的报价工程量与实际完成的工程量不
会有较大差异。 ② 工程规模较小，技术不太复杂的中小型工程或承包
内容较为简单的工程部位。这样，可以使承包商在报价时能够合理地预
见到实施过程中可能遇到的各种风险。 ③ 工程合同期较短（一般为1
年之内），双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响。
（2）可调总价合同。这类合同与固定总价合同基本相同，但合同
期较长（1年以上），只是在固定总价合同的基础上，增加合同履行过
程因市场价格浮动对承包价格调整的条款。由于合同期较长，承包商不
可能在投标报价时合理地预见1年后市场价格的浮动影响，因此，应在
合同内明确约定合同价款的调整原则、方法和依据。常用的调价方法有：
文件证明法、票据价格调整法和公式调价法。
2、单价合同
单价合同是指承包商按工程量报价单内分项工作内容填报单价，以
实际完成工程量乘以所报单价确定结算价款的合同。承包商所填报的单
价应为计入各种摊销费用后的综合单价，而非直接费单价。
单价合同大多用于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预
见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期，初步设
计完成后就进行施工招标的工程。单价合同的工程量清单内所开列的工
程量一般为估计工程量，而非准确工程量。
3、成本加酬金合同
成本加酬金合同时将工程项目的实际造价划分为直接成本费和承
包商完成工作后应得酬金两部分。工程实施过程中发生的直接成本费由
业主实报实销，另按合同约定的方式付给承包商相应报酬。
成本加酬金合同大多适用于边设计、边施工的紧急工程或灾后修复
工程。由于在签订合同时，业主还不可能为承包商提供用于准确报价的
详细资料，因此，在合同中只能商定酬金的计算方法。在成本加酬金合
同中，业主需承担工程项目实际发生的一切费用，因而也就承担了工程
项目的全部。而承包商由于无风险，其报酬往往也较低。
按照酬金的计算方式不同，成本加酬金合同的形式有：成本加固定
酬金合同、成本加固定百分比酬金合同、成本加浮动酬金合同、目标成
本加奖罚合同等。
二、 建设工程施工合同类型的选择
建设工程施工合同的形式繁多、特点各异，业主应综合考虑以下因
素选择不同计价模式的合同：
1、工程项目的复杂程度
规模大且技术复杂的工程项目，承包风险较大，各项费用不易准确
估算，因而不宜采用固定
总价合同。最好是有把握的部分采用总价合同，估算不准的部分采
用单价合同或成本加酬金合同。有时，在同一工程项目中采用不同的合
同形式，是业主和承包商合理分担施工风险因素的有效办法。
2、工程项目的设计深度
施工招标时所依据的工程项目设计深度，经常是选择合同类型的重
要因素。招标图纸和工程量清单的详细程度能否使投标人进行合理报
价，取决于已完成的设计深度。表2-1中列出了不同设计阶段与合同类
型的选择关系。
3、工程施工技术的先进程度
如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺，当业主和承包商
在这方面过去都没有经验，且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有
可作为依据时，为了避免投标人盲目地提高承包价款或由于对施工难度
估计不足而导致承包亏损，不宜采用固定价合同，而应选用成本加酬金
合同。 4、工程施工工期的紧迫程度
有些紧急工程（如灾后恢复工程等）要求尽快开工且工期较紧时，
可能仅有实施方案，还没有施工图纸，因此，承包商不可能报出合理的
价格，宜采用成本加酬金合同。
对于一个建设工程项目而言，采用何种合同形式不是固定的。即使
在同一个工程项目中，各个不同的工程部分或不同阶段，也可采用不同
类型的合同。在划分标段、进行合同策划时，应根据实际情况，综合考
虑各种因素后再作出决策。
一般而言，在合同工期在1年以内且施工图设计文件已通过审查的
建设工程，可选择总价合同；紧急抢修、救援、救灾等建设工程，可选
择成本加酬金合同；其他情形的建设工程，均宜选择单价合同。
游手好闲地学习，并不比学习游手好闲好。整合汇编 简单易用
建设工程施工合同14
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其
他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经
过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成
一致，签订本合同。
一工程概况
1.1工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作
1.2工程地点：平武县豆叩镇华丰村
1.3工程内容：
①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 (92米70米8米)
计51520立方米(含运输，运距不超过5km)。
②、厂区场平后保坎建设(92米8米高2.5米宽[均距])计：1840m3。
③、厂区道路硬化建设(130米10米)计：1300平方米。
④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。
⑤、待建部分场地绿化处理工程。
⑥、厂房建设图纸范围内容。
⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。
⑧、办公区域的装饰部分。
1.4工程承包范围：上述工作范围。
1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。
二、工程质量要求：合格。
三、工程工期约定：1月1日进场，竣工日期6月30日。
四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方
提供。
五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。
六、工程造价及支付：
此工程为合同包干价，总计工程造价为516.3万元(大写：伍佰壹
拾陆万叁仟元整)。
支付情况：
1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月25日结算
当月工程量);
2、工程完工后，甲方将工程款在一月内(25工作日内)付至97%;
3、剩余工程款3%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲
方全额支付给乙方。
七、组成合同的文件：
组成合同的文件包括：
1、本合同协议书;
2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201
合同范畴的通用条款和专用条款;
3、标准、规范和有关技术文件;
4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同
的组成部分。
八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，
如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。
九、纠纷解决方式
双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途
径解决。
十、此合同一式肆份，双方各执两份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
不勤勉的人生便是罪过。无技艺的勤劳就是粗野。勤学乐施 积极进取
建设工程施工合同15
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照国家《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、法规，遵循公
平、自愿、诚信互惠的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订
立本合同。
一、工程概况
工程名称：志丹人事劳动局办公楼
工程地点：志丹城内
工程规模：框架结构 层（ ），建筑面积约5227平米。
二、承包范围
1、志丹县劳动人事局办公楼全部土建工程（至建筑物外墙皮）。
注明：地下室层高3.6m，一、五层层高3.9M，二、三、四层层高3.3m。
2、除弱电、自喷系统、消防系统及电梯设备安装以外的安装工程，
给排水安装工程不包卫生洁具。
3、图纸以内的工程：内外墙毛墙毛地（卫生间的墙地砖全做），
外墙全部涂料。
4、图纸以外工程以实结算。
三、承包方式
根据乙方承包范围所含工程量，采用每平方米造价 承包方式承包，
所有材料价格结算时，以市场实际价格调整。
四、工期
从7月10日至8月30日。
主体工程必须于完成。
工期延误的认定和处理
1、因甲方原因造成的延误，工期顺延，造成的损失由甲方承担。
（1）不具备开工条件，而要求乙方进场;
（2）未按约定时间提供图纸并组织图纸交底;
（3）未按时支付工程进度款。
2、因乙方原因造成的工期延误，工期不予顺延，延误10日不实施
处罚，超过10日每超一天罚5000元，每提前一天按工程量总造价的4％
奖励给乙方。
3、甲乙双方均无过失和不可抗力造成工程的工期延误，工期顺延，
甲乙双方互不承担经济损失。
⑴不可抗力：自然灾害、战争、政府行为;
（2）连续发生停水、停电、下雨，按实际天数顺延，一周内累计
停水、停电、下雨，时间按每天8小时的工作时分解天数予以顺延。
五、合同保证约定
1、为保证本合同顺利实施，双方约定乙方应向甲方交付合同保证
金30万元，合同签订10日内甲方退回给乙方30万元保证金。
2、因设计变更造成的工程量增加，以甲、乙双方及监理审定的工
程量签证为依据进行结算。
七、工程款支付
1、开工付工程总造价的30％，作为工程的启动资金。
2、工程款按当月实际完成工程量的80％预付。
3、工程竣工验收合格后，15天内付至工程总造价的100％
八、工程质量标准与验收
（一）、本工程质量标准必须达到国家规定的合格工程验收标准
（二）、验收要求
十、保修义务约定
保修义务与约定按国家规定与要求执行。保修金随房屋验收合格后
一并交于物业管理，一年后退还乙方。
十一、争议的解决
本合同在执行过程中发生争议，双方应积极协商解决。协商无效时，
双方均有权向延安仲裁委员会申请仲裁，发生的费用由责任方承担。
十二、合同的解决
本合同工程保修期满，款项结清后自行终止。
十三、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。未尽事宜双方可协
商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
十四、补充条款：
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
如意算盘，不一定符合事实。精品模板 助您成功
-
