路面施工合同6篇

路面施工合同6篇

路面施工合同 (1)

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、规章的规定，遵循平等、自愿、

公平和诚实守信的原则，甲乙将就 沥青路面施工及透层油委托乙方施工作业，

双方经现场踏看并友好磋商，达成如下协议，以便共同遵守：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：预计新铺筑路面积约 ㎡，最终以实际收方面积为准。

四、本工程计量办法：

1、乙方按甲方要求铺筑的沥青混凝土型号、厚度将沥青砼热料搅拌后运输

至甲方指定的铺筑地段，同时人工配合摊铺机、压路机铺筑碾压成型;工程完工

后，由甲乙双方依据实际铺筑面积共同验收并签认。

2、本工程沥青砼铺筑面积以(㎡)为单位作为结算依据。若有异议，应当在

验收之时提出，验收之时未提出的，即视为认可。

五、工程单价：

AC—13型，设计厚度4cm，含透层油及沾层油、运输、摊铺。包干价为103.6

元/㎡(不含税金)。

六、付款方式：

甲乙双方签订合同后，乙方砼铺完底料甲方支付总工程款的30%，乙方砼铺

完面料，甲方支付总工程的70%，工程整体验收合格后付25%，余留5%保质金，

满一年后支付。

七、竣工资料及后期回访：

1 / 16

1、保修期内，已完成路面沥青砼铺筑地段，乙方每年巡查回访一次，发现

有问题或出现病害，即使会同甲方商量，属乙方沥青混凝土自身质量或铺筑质量

问题的，由乙方自行负责修复完善;若由于加宽部分路基或基层质量造成的病害，

或人为因素，自然灾害造成的损害、破坏，则不属于乙方质量修复范围。

八、工期：根据甲方路基基层完成情况通知乙方，乙方接到甲方通知后立即

着手准备，个工作日内进场，并根据气候及基层情况实施铺筑，确保工期。

九、施工前的准备工作：

1、根据乙方现场施工需求，乙方负责组织前场临工和铺筑热料辅助工人，

安全执勤人员，管理人员及时到位，施工中甲方应负责协调乙方与原施工单位，

监理单位的关系，保证乙方顺利施工。

2、乙方在铺筑中如果发现路面基层有问题，及时通知甲方现场处理。

十、工程质量及保修。

1、工程质量满足交通部《公路工程质量检验评定标准》要求，路面工程质

量等级合格。

2、缺陷修复责任期为翌年。在缺陷修复责任期内，因乙方原因如沥青同质

量或施工质量造成的路面损坏或缺陷，由乙方自行负责修复。因路基或路面基层

质量不符合要求或强度不符要求、排水不畅等原因造成的路面损坏，不属于乙方

保修范畴。

3、缺陷修复责任期内，因不可抗力、自然灾害，或者是人为的破坏行为造

成的路面损坏或缺陷，不属于乙方的保修范畴。

十一、安全：

乙方施工人员及机械设备安全由乙方负责，施工期间，施工区域内严禁外来

车辆和外来人员进入，甲方应协助乙方把好外来车辆及人员进入关。

十二、合同的生效与终止：

1、 本合同经双方法定代表人或其委托 签字且加盖公章或合同专用章后生

2 / 16

效。

2、 该工程经双方验收合格，甲方支付完乙方全部工程款后，合同即告终止。

十三、纠纷解决方式：甲乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商，

协商不成时2，由进贤法院仲裁。

十四、本合同一式二份，双方各执一份，均具有同等法律效力。

十五、本合同未尽事宜，由双方签订补充协议，补充协议与合同条款具有同

等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

合同签订时间： 年 月 日

合同签订地点：

路面施工合同 (2)

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、规章的规定，遵循平等、自愿、

公平和诚实守信的原则，甲乙将就 沥青路面施工及透层油委托乙方施工作业，

双方经现场踏看并友好磋商，达成如下协议，以便共同遵守：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：预计新铺筑路面积约 ㎡，最终以实际收方面积为准。

四、本工程计量办法：

3 / 16

1、乙方按甲方要求铺筑的沥青混凝土型号、厚度将沥青砼热料搅拌后运输

至甲方指定的铺筑地段，同时人工配合摊铺机、压路机铺筑碾压成型;工程完工

后，由甲乙双方依据实际铺筑面积共同验收并签认。

2、本工程沥青砼铺筑面积以(㎡)为单位作为结算依据。若有异议，应当在

验收之时提出，验收之时未提出的，即视为认可。

五、工程单价：

AC—13型，设计厚度4cm，含透层油及沾层油、运输、摊铺。包干价为103.6

元/㎡(不含税金)。

六、付款方式：

甲乙双方签订合同后，乙方砼铺完底料甲方支付总工程款的30%，乙方砼铺

完面料，甲方支付总工程的70%，工程整体验收合格后付25%，余留5%保质金，

满一年后支付。

七、竣工资料及后期回访：

保修期内，已完成路面沥青砼铺筑地段，乙方每年巡查回访一次，发现有问

题或出现病害，即使会同甲方商量，属乙方沥青混凝土自身质量或铺筑质量问题

的，由乙方自行负责修复完善;若由于加宽部分路基或基层质量造成的病害，或

人为因素，自然灾害造成的损害、破坏，则不属于乙方质量修复范围。

八、工期：根据甲方路基基层完成情况通知乙方，乙方接到甲方通知后立即

着手准备，个工作日内进场，并根据气候及基层情况实施铺筑，确保工期。

九、施工前的准备工作：

1、根据乙方现场施工需求，乙方负责组织前场临工和铺筑热料辅助工人，

安全执勤人员，管理人员及时到位，施工中甲方应负责协调乙方与原施工单位，

监理单位的关系，保证乙方顺利施工。

2、乙方在铺筑中如果发现路面基层有问题，及时通知甲方现场处理。 十、

工程质量及保修。

4 / 16

1、工程质量满足交通部《公路工程质量检验评定标准》要求，路面工程质

量等级合格。

2、缺陷修复责任期为翌年。在缺陷修复责任期内，因乙方原因如沥青同质

量或施工质量造成的路面损坏或缺陷，由乙方自行负责修复。因路基或路面基层

质量不符合要求或强度不符要求、排水不畅等原因造成的路面损坏，不属于乙方

保修范畴。

3、缺陷修复责任期内，因不可抗力、自然灾害，或者是人为的破坏行为造

成的路面损坏或缺陷，不属于乙方的保修范畴。

十一、安全：

乙方施工人员及机械设备安全由乙方负责，施工期间，施工区域内严禁外来

车辆和外来人员进入，甲方应协助乙方把好外来车辆及人员进入关。 十二、合

同的生效与终止：

1、 本合同经双方法定代表人或其委托 签字且加盖公章或合同专用章后生

效。

2、 该工程经双方验收合格，甲方支付完乙方全部工程款后，合同即告终止。

十三、纠纷解决方式：甲乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商，协

商不成时2，由进贤法院仲裁。

十四、本合同一式二份，双方各执一份，均具有同等法律效力。

十五、本合同未尽事宜，由双方签订补充协议，补充协议与合同条款具有同

等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

路面施工合同 (3)

5 / 16

甲方(发包人)：

身份证号： 地址：

乙方(承包人)：

身份证号： 地址：

《中华人民共依照和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律

的规定，本着平等、自愿公平的诚实信用的原则、双方就本工程具体事项，协商

一致订立本合同。

—、合同标的：乙方按甲方要求进行沥青砼路面摊铺施工，甲方按照约定支

付工程款。

二、合同项下工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程内容：沥青混合料

三、工程造价：

3.1工程款按实际工作内容及下列结算单价计算，但最终具体金额以实际工

备注：

(1)以上工程量均为估算数量，粘层油结算按双方共同丈量或根据甲方申报

的资料数据：计量单位为吨的项目，有甲方派人进后场 监磅前场签票。

(2)施工中，涉及安全设施(如护栏和标志标牌等)均由甲方负责提供维护，

甲方提供完好路面给乙方喷油。

(3)其中挡洪闸至泵站南侧道路及泵站广场为单独价格一层AC-13玄武岩面

层料(按规范添加抗剥离剂)，单价为430元/吨，约700吨，约长1.45公里。

(4)确保质量情况下添加1%再生料

3.2承包人以供料施工的形式承包本合同项下的工程，本合同中所约定的沥

6 / 16

青混合料单价包含供应的沥青混合原料的价格以及沥青混合料摊铺施工费用，同

时包含施工准备，试验，修补缺陷，运输等费用以及承包人有关经营管理费和利

润。

四、甲方驻工地代表： 乙方驻工地代表：

五、建设工期和竣工时间：

六、付款支付方式

6.1 工程预付款：合同生效后不迟于开工前，甲方预先付乙方工程价款总额

的 50%人民币 万元

6.2 甲方向乙方支付工程款(进度款)的方式与时间：机械进场预付工程款的

50%，施工结束后七日内付足实际工程量的95%工程款，剩余5%计入质量保证金

于沥青路面工程全部结束后，起第13月止如无发生因沥青路面质量原因的损坏

的甲方如期返还乙方全部5%工程质量保证金

(1)工程施工结束后，甲方未按合约时间支付工程款、延期每月按江苏銀行

贷款的三倍计算给承包人。

6.3税金按照下列第 条方式执行

本工程结算单位为不含税价格，税金由甲方承担。

七、质量标准与完工验收

7.1 乙方按照本工程合同要求进行施工并做好沥青砼摊铺前的准备工作(其

它占路施工物由甲方负责清移)，甲方提供经过验收合格的下承层，处理好施工

路段的社会车辆、行人的疏导管制工作，因甲方下承层质量问题和路基质量问题

而引起的沥青路面质量问题由甲方负责，并承担由此产生的维修费用。

7.2 乙方必须按照双方合同的约定和甲方提供的工程设计标准、施工技术规

范等相关要求进行供料施工，工程质量应达到工程设计要求，质量标准的评定以

国家或行业的质量检验评定标准为依据，同时应配合甲方做好沥青路面的自检工

作，提供相关的试验资料。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承

担缺陷修补，因甲方未能提供该工程的相关要求，乙方则按国家规范或行业标准

7 / 16

进行施工，验收也按国家规范或行业标准执行

7.3 本工程外形尺寸应按设计图纸进行施工，沥青路面厚度由甲方控制，因

厚度达不到标准而引起的质量问题由甲方承担。

7.4 乙方在完工结束后应做好清扫工作，本合同项下沥青路面摊铺视为结

束，其路面维护工作也自动移交付给甲方。

7.5 甲方向乙方购买沥青混合材料，明确沥青混合材料AC-13为玄武岩沥青

混合料(按规范添加抗剥离剂)拌合生产含油量不低于5.0±0.3(按国家规范进

行操作生产)，AC-25为石灰岩沥青混合料拌合生产含油量不低于4.0±0.3(按国

家规范进行操作生产)，原材料送检依据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》

JTJ052—20xx对沥青混合材料进行检测试验。

7.6 乙方在生产及供料时由甲方安排专人在拌合楼现场监督生产，如甲方发

现乙方在生产及供应过程中违反甲方在合作协议书所明确的沥青混合料标准，甲

方有权拒绝使用并要求立即改正，由此造成一切损失由乙方自行承担，如乙方拒

不改正及改正后还不符合甲方在合作协议书所明确的沥青混合料标准，甲方有权

单方面终止合同并拒付实际工程量的余款及扣除前期工程量5%质保金作为甲方

损失补偿金。

7.7 乙方在拌合生产及供应甲方沥青混合料期间禁止中途变更及生产供应

其它与甲方无关的沥青混合料，如乙方违反本条规定甲方按每次为10000元/次

从乙方余款里扣除做为甲方材料供应损失补偿。

7.8 甲方应在进场施工前提前3日告知乙方做好进场施工准备工作，甲方负

责清扫提供路面，乙方接到甲方通知要及时备原材料用于生产，如因乙方原材料

不足而照成甲方工程标段误工及工程延期如超过24小时起，乙方须按每天1000

元标准向甲方支付赔偿金。

7.9 工程设计变更：本工程如有设计变更或甲方对本工程另有特殊要求应提

前3天书面通知乙方，待完工时应按甲方书面通知的内容为准，但任何工程设计

变更均不能使本合同中止或者无效。

8.0 工程决算：本工程完工后乙方应及时按规定向甲方交付各种结算相关的

8 / 16

文件，甲方与乙方应及时根据实际施工数量进行工程款的决算。甲方在收到承包

人完工决算之日起14天不予答复，视为认可完工决算文件的工程款项

8.1 事故处理：凡在施工现场发生的一切安全事故，均为按照国家相关法律、

法规、规章规定的手续和程序进行处理，事故的责任由乙方自行负责，甲方不承

担任何责任。

8.2 争议解决方法：一方的违约照成另一方的经济损失由违约方全部承担，

发包人与承包人在履行合同发生争议时，首先应当协商解决，协商解决不成，可

向工程所在地的人民法院起诉。

8.3合同解除：发包人与承包人协商一致，可以解除合同，但不影响双方在

合同约定中的结算和解决争议的条款的效力

8.4 合同生效与终止：本合同经双方法定代表或其代表签字并盖章后生效，

尾款结清后自行失效。

8.5若甲方不符合约定及时提供工作面因其它矛盾导致乙方无法正常施工

造成乙方现场机械设备闲置或人员窝工(不超过12小时)，如超过12小时不能正

常施工甲方须按每天10000元的标准向乙方支付赔偿金，机械进场施工，如发生

第二次机械所产生的运费由甲方负责承担。

8.6、补充条款

1、本合同的附件及在履行本合同中所形成的一切信件、数据(电报、电传、

传真、电子数据交换和电子邮件)

2、本合同一式四份，甲方与乙方各保持二份，均有同等的法律效力

8.6、另行协商条款(如双方无该条款填写“空白”二字)

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

路面施工合同 (4)

9 / 16

甲方：

乙方：

甲方将 水泥路面发包给乙方，甲、乙双方本着共同负责，安全第一，质量

第一的原则，特定以下条款：

1、该村道路全长约 公里，据实结算，每公里综合价万元，整体承包给乙方，

乙方负责施工。其中每公里村民筹资 万元，财政补贴 万元。

2、该条道路基层以老路为基础，整平路基宽为5米，长约2.4公里水泥路

面为宽4米，厚0.18米。

3、甲方提供水电到现场及住宿安排，乙方自行组织施工，确保工程质量达

到合格验收标准。

4、施工日期：本工程自 年 月 日至 月 日，工期 天，特殊情况顺延。

5、付款方式：工程竣工后，由村、镇、县局等有关部门验收合格后，一次

付清村民筹资款，财政补贴由有关部门付给。

6、质量要求：乙方必须严格按照施工要求施工，确保工程质量。

7、乙方施工过程中，必须服从甲方的领导，遵守施工的一切规章制度，安

全规范施工，杜绝违章施工。如违章施工所造成的一切责任事故安全由乙方自己

解决，甲方不承担任何责任。

8、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，本合同一式两份，甲乙双方签字

生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

路面施工合同 (5)

甲方：

10 / 16

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、规章的规定，遵循平等、自愿、

公平和诚实守信的原则，甲乙将就 沥青路面施工及透层油委托乙方施工作业，

双方经现场踏看并友好磋商，达成如下协议，以便共同遵守：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：预计新铺筑路面积约 ㎡，最终以实际收方面积为准。

四、本工程计量办法：

1、乙方按甲方要求铺筑的沥青混凝土型号、厚度将沥青砼热料搅拌后运输

至甲方指定的铺筑地段，同时人工配合摊铺机、压路机铺筑碾压成型;工程完工

后，由甲乙双方依据实际铺筑面积共同验收并签认。

2、本工程沥青砼铺筑面积以(㎡)为单位作为结算依据。若有异议，应当在

验收之时提出，验收之时未提出的，即视为认可。

五、工程单价：

AC—13型，设计厚度4cm，含透层油及沾层油、运输、摊铺。包干价为103.6

元/㎡(不含税金)。

六、付款方式：

甲乙双方签订合同后，乙方砼铺完底料甲方支付总工程款的30%，乙方砼铺

完面料，甲方支付总工程的70%，工程整体验收合格后付25%，余留5%保质金，

满一年后支付。

七、竣工资料及后期回访：

1、保修期内，已完成路面沥青砼铺筑地段，乙方每年巡查回访一次，发现

有问题或出现病害，即使会同甲方商量，属乙方沥青混凝土自身质量或铺筑质量

问题的，由乙方自行负责修复完善;若由于加宽部分路基或基层质量造成的病害，

或人为因素，自然灾害造成的损害、破坏，则不属于乙方质量修复范围。

11 / 16

八、工期：根据甲方路基基层完成情况通知乙方，乙方接到甲方通知后立即

着手准备，个工作日内进场，并根据气候及基层情况实施铺筑，确保工期。

九、施工前的准备工作：

1、根据乙方现场施工需求，乙方负责组织前场临工和铺筑热料辅助工人，

安全执勤人员，管理人员及时到位，施工中甲方应负责协调乙方与原施工单位，

监理单位的关系，保证乙方顺利施工。

2、乙方在铺筑中如果发现路面基层有问题，及时通知甲方现场处理。

十、工程质量及保修。

1、工程质量满足交通部《公路工程质量检验评定标准》要求，路面工程质

量等级合格。

2、缺陷修复责任期为翌年。在缺陷修复责任期内，因乙方原因如沥青同质

量或施工质量造成的路面损坏或缺陷，由乙方自行负责修复。因路基或路面基层

质量不符合要求或强度不符要求、排水不畅等原因造成的路面损坏，不属于乙方

保修范畴。

3、缺陷修复责任期内，因不可抗力、自然灾害，或者是人为的破坏行为造

成的路面损坏或缺陷，不属于乙方的保修范畴。

十一、安全：

乙方施工人员及机械设备安全由乙方负责，施工期间，施工区域内严禁外来

车辆和外来人员进入，甲方应协助乙方把好外来车辆及人员进入关。

十二、合同的生效与终止：

1、 本合同经双方法定代表人或其委托 签字且加盖公章或合同专用章后生

效。

2、 该工程经双方验收合格，甲方支付完乙方全部工程款后，合同即告终止。

十三、纠纷解决方式：甲乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商，

协商不成时2，由进贤法院仲裁。

12 / 16

十四、本合同一式二份，双方各执一份，均具有同等法律效力。

十五、本合同未尽事宜，由双方签订补充协议，补充协议与合同条款具有同

等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

路面施工合同 (6)

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、规章的规定，遵循平等、

自愿、公平和诚实守信的原则，甲方将 沥青混凝土路面及透层油委托乙方施工

作业,双方经现场踏看并友好磋商，达成如下协议，以便共同遵守：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程量：预计新铺筑路面积约 ㎡，最终以实际收方面积为准。

四、本工程计量办法：

1、乙方按甲方要求铺筑的沥青混凝土型号、厚度将沥青砼热料搅拌后运输

至甲方指定的铺筑地段,同时人工配合摊铺机、压路机铺筑碾压成型;工程完工

后，由甲乙双方依据实际铺筑面积共同验收并签认。

2、本工程沥青砼铺筑面积以(㎡)为单位作为结算依据。若有异议，应当在

验收之时提出，验收之时未提出的，即视为认可。

五、工程单价：

路面工程铺筑下面层设计为AC—20型沥青混凝土，厚度为6㎝，单价 元/

13 / 16

㎡，即 元/㎝/㎡; 上面层为AC-13型，设计厚度4㎝，单价为 元/㎡，即 元/

㎝/㎡，合价为10㎝共 元/吨( 元/㎡〃10㎝)

含透层油及沾层油、运输、摊铺、税金。

六、付款方式：

甲乙双方签订协议后,甲方预付 万元工程材料款，工程路面铺筑完甲乙双方

签证验收后在办理施工决算资料、竣工资料给甲方后，甲方在30日内支付清全

部工程款的97%，剩余3%在壹年的质保期满后，10个工作日内甲方全部支付给

乙方。

七、竣工资料及后期回访：

1、路面铺筑完工后，乙方向甲方提供完整的竣工资料和各项有关路面工程

(沥青砼)试验检测资料，质量保证资料，自检资料，并装订成册。

2、保修期内，已完成路面沥青砼铺筑地段，乙方每月巡查回访一次，发现

有问题或出现病害，及时会同甲方商量，属乙方沥青混凝土自身质量或铺筑质量

问题的，由乙方自行负责修复完善;若由于加宽部分路基或基层质量造成的病害，

或人为因素，自然灾害造成的损害、破坏，则不属于乙方质量修复范围。

八、工期：根据甲方路基基层完成情况通知乙方，乙方接到甲方通知后立即

着手准备，5个工作日内进场，并根据气候及基层情况实施铺筑，确保工期。

九、施工前的准备工作：

1、根据乙方现场施工需求，乙方负责组织前场临工和铺筑热料辅助工人，

安全执勤人员，管理人员及时到位，施工中甲方应负责协调乙方与原施工单位，

监理单位的关系，保证乙方顺利施工。

2、乙方在铺筑中如果发现路面基层有问题，及时通知甲方现场处理。

十、工程质量及保修：

1、工程质量满足交通部《公路工程质量检验评定标准》要求，路面工程质

量等级合格。

14 / 16

2、缺陷修复责任期为壹年。在缺陷修复责任期内，因乙方原因如沥青砼质

量或施工质量造成的路面损坏或缺陷，由乙方自行负责修复。因路基或路面基层

质量不符合要求或强度不符合要求、排水不畅等原因造成的路面损坏，不属于乙

方保修范畴。

3、缺陷修复责任期内，因不可抗力、自然灾害，或者是人为的破坏行为造

成的路面损坏或缺陷，不属于乙方的保修范畴。 十一、安全：乙方施工人员及

机械设备安全由乙方负责，施工期间，施工区域内严禁外来车辆和外来人员进入，

甲方应协助乙方把好外来车辆及人员进入关。

十二、违约责任：

1、甲方未按合同约定履行各项义务和不按时支付工程款,以及由于甲方的行

为致使合同无法履行,甲方应承担违约责任,并按合同总价款的5%支付违约金。

2、乙方未按合同约定铺筑隆昌县金鹅镇石油西路沥青混凝土,给甲方造成损

失,应承担违约责任, 并按合同总价款的5%支付违约金。

十三、免责条款：当事人一方因不可抗力或自然灾害等原因不能履行合同时，

应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构的证明文件，可以全部或部分

免除该方当事人的责任。

十四、合同的生效与终止：

1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖公章或合同专用章

后生效。

2、该工程经双方验收合格，甲方支付完乙方全部工程款后，本合同即告终

止。

十五、纠纷解决方式：甲乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商，

协商不成时，由泸州市仲裁委员会仲裁。

十六、本合同一式肆份，双方各执贰份，均具有同等法律效力。

十七、本合同未尽事宜，由双方签订补充协议，补充协议与合同条款具有同

等法律效力。

15 / 16

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

16 / 16