-
2023年11月11日发(作者：)
建设工程施工合同通用篇
(15)
建设工程施工合同
建设工程施工合同1
施工承包单位(乙方)：_________________
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协
作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵
守。
工程名称：_________________
五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设施安全防
护，如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。
六、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。如因技术原因或操作不规范导致原
材料浪费，乙方应承担责任如数偿还相关费用。
合同份数及相关说明：_________________
一、本合同一式两份，甲乙方各执一份;
二、本合同自双方签订之日生效。
三、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议
定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。
建设单位(甲方)签章：_________________
施工单位(乙方法人)签字：_________________
_______________年__________月__________日
发包方(甲方)：xx市xx电力实业总公司。
承包方(乙方)：xx省xx市xx电气安装工程有限责任公司。
第一条合同依据
本合同的法律依据是中华人民共和国(合同法)和(建设安装工程合同及施工条例);工程
内容及工程量是按xx能达电力设计有限责任公司设计的(xx岭110kv变电所新建工程电
气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地)施工图为依据进行计算及核
定。
2：xx岭110kv变电所全所照明安装。
第三条承包方式
本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用XX
年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行xx电力公司黔电定字(XX)04号文件颁发的
(关于发布xx省电力建设装置性材料综合预算价格(XX年价)的.通知);费用构成执行(电
力工业基本建设预算管理制度及规定)(XX年版);根据xx省电力公司电技经(XX)43、44
号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。
第四条工程价款支付及结算方式
1.该工程以xx省xx市xx电气安装工程有限责任公司编制的(xx岭110kv变电所全所接
地及照明工程预算书(其中工程款129760元))为依据签订施工合同。
2.预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的%即万元(万元整)付给乙方。
3.结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付
给乙方。
第五条工程质量标准、验收和保修条件
本工程参照国家(110kv及以下电气安装规范)进行施工，相关验收标准执行国家及电力
行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。
第六条双方协作事项
甲方负责：
一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。
二:甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.
乙方负责：
二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。三：竣工
资料报有关部门审核。
第七条违约责任
按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。
第八条发生经济纠纷处理方式
如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民
法院申请仲裁。
第九条施工工期
本工程年月日前完工。
第十条工程承包方式
本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。
责各单项预埋管线及线路工程的施工，乙方按照施工合同的开票金额（每个单项合同）
向甲方交纳%管理费。2、乙方通过甲方所承接施工的工程，根据工程建设单位要求，按
任，乙方不得以任何理由与甲方进行纠缠，甲方不负任何民事赔偿法律责任、行政法律
责任、刑事法律责任。
一、工程概况
1、工程名称：____实验学校建设项目二标段教学办公楼。
2、工程工期：____年____月____日至____年6月1日。
二、工程承包方式、包含内容及价款
（一）、工程承包形式：采用包工包机具不包料的形式、自负盈亏
（二）、承包内容及承包单价
1、基础工程：基础地梁承台墙体砌筑、上口找平；砂浆防水防潮层；土方回填后的整
平及打夯（甲方负责回填土的机械配合）；
三、质量要求
2、乙方在施工中造成的不合格产品，甲方有权拒付工程款，有权要求乙方返工，并
向甲方赔偿因质量不合格造成的一切损失（误工费、材料费及其他损失费等），并对乙
方处以返工总价值2—5倍的罚款。
四、甲乙双方责任
1、甲方必须保证材料及时运到工地。
2、甲方对工程质量进行监督，有权对乙方在施工过程中出现的质量问题要求乙方整
改，并对乙方进行经济处罚。
3、乙方必须严格按要求施工，注意节约材料、合理用料，不准浪费材料，如发现有
3、维持良好的社会秩序，严禁偷盗，如发生进行严处，偷一罚十。
4、不得损坏甲方财产，如损坏，照价赔偿。
5、乙方所雇佣的工人每天必须持身份证上岗，每天上班前在门卫处登记打卡，如有
遗漏造成不良后果，甲方概不负责。
六、工期要求
1、工期按照项目部的生产要求由项目部下达生产计划，双方签字认可，每个节点必须
在双方认可的工期内完成，逾期完工则由乙方按1000元/天予以赔偿。
七、付款方式
建设工程施工合同5
甲方：_________
乙方：_________
甲方：
乙方：
地点：
工程地点：王长官寨村五组、六组区间。
工程工期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日竣工，并交付使用，
工期120天。为了给王寨村民提供良好优越的公益性服务社区，改善党员、干部、村民
学习工作环境，根据目前新农村发展形势需要和各级政府的要求，我村按照中华人民共
和国招投标法之规定程序，择优选定了宝鸡市泰安建筑工程公司眉县分公司承建社区办
公楼工程，经协商签定以下合同。
合计工程造价1246800元。
1、工队进场后甲方预付给乙方工程启动资金_____元。其余款项由工队自筹解决。
2、主体建成竣工后，以结算单为准甲方付给乙方工程造价的_____元。
3、工程结束后除留质保金外剩余欠款在_____月内付清。
4、因变更或增加工程项目费用经双方商定后追加到后期结算清单中。
规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，
订立本合同。
一、工程概况
工程名称：苏地20xx-B-23地块项目外遮阳工程(一标段)(16#17#21#楼)
工程地点：苏州高新区马运路北，滨河路东天之运花园工程内容：外遮阳制作供货和安
装二、工期要求
四、质量标准及质保期
工程质量标准：合格;质保期：贰年
十、合同生效
合同订立地点：苏州
本合同双方约定签字盖章后生效。
8、工程预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定
3.2适用法律和法规
3.2.1需要明示的法律、行政法规：
3.2.2本合同适用的法律和法规不限于上述明示的法律法规。本合同订立时国家及相应
部门颁布的其它法律法规同样适用。
16.1本工程质量要求达到标准。
17.1双方约定中间验收部位：
40.6本工程双方约定投保内容如下：
⑴发包人投保内容：
⑵承包人投保内容：
41.3本工程双方约定担保事项如下：
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;
7、其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包
人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内
发包人(公章)：承包人(公章)：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
年月日年月日
建设工程施工合同9
发包方（以下称甲方）：
1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款；
2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；
3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规
范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行
计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。
1、甲方于支付元；
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核
二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整
竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收
合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工
导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。
第七条安全施工
第十一条附则
一、甲方代表为，乙方代表为。
二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同
六、双方一般权利和义务
1、发包人派驻的工程师
5、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：（1）需要办
理交通特别通行证时，由承包人负责办证。
3、严格执行操作规程，不得违章指挥和违章作业，对违章作业的指令有权拒绝并有
责任制止他人违章作业。
4、施工作业时必须正确穿戴个人防护用品，进入施工现场必须戴安全帽。不许私自
用火，严禁酒后操作。
2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：
竣工结算工程款=预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额－预
账号：
邮政编码：
______年___月___日
承包人：（公章）
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
二、国家有关单位对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照、计划任务
书，初步设计、总概算等文件号。
二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付
乙方前，甲方应负责商品检验（在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙
二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成
乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担：
二、竣工工程经检验合格，从验收之日起____天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不
能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。
二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期
一天，应按该项工程的预算造价（包工不包料工程按预算人工费计算），由乙方偿付给
二、本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，可作为本合同附
件，与本合同抵触之处，以本合同为准。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工
程质量保修责任。
具体保修的内容双方约定如下;
包括但不限于《建设工程质质量管理条例》涉及的结构工程、供热与供冷系统，电气管
线、给排水管道、设备安装工程，以及双方约定的其他项目。
1双方遵循《建设工程质量管理条例》及有关规定，以下工程的质量保修期按不低
于如下时间约定:
(1)结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限:
(2)电气管线、给排水管道、没各安装工程为1年:
(3)供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期;
(4)其他质量保修期限约定如下:工程竣工后1年。
(5)屋面防水保修期为1年。
2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
4、承包人对维修的质量负责，维修项目完成后要经业主或发包人验收签字方可，所
维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。否则，即使保修期满，也应该继续维
修，相应的质量保修金即使到期也必须等到维修完成六个月内不再出现类似问题后方可
支付。
四、保修费用
质量保修期内的保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、质量保修金的返还
规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，
订立本合同。
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
四、承包工作内容：
1、水沟底板混凝土浇筑。
2、沟壁混凝土支模及混凝土浇筑。
3、模板拆除转运。
五、承包方式及计算原则：
本工程所有工序按现场实收混凝土方量(底板厚度不小于100，因基底不平整，按平均厚
度150mm进行计算，及150mm×800mm、沟壁200mm×600mm)，以每个立方385元包干计
价。
六、甲方权利与义务：
2、工程完工后在30个工作日内工程款全部付清。
十一、争议解决：
本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商不成可向綦江区人民法院起
诉。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________甲方代表签
名：_______________乙方代表签名：___________________地址：
_______________________地址：___________________________电话：
二、公路建设的内容：
公路路基开挖工程。
三、公路建设技术要求：
1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6.1米；每公里设置4个错车
道，错车道有效宽度为6.1米。
2、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大XX不得大于10%，XX长度不得大于80
米，弯道最小半径不得小于15米。
3、土质边坡按1：0.5－1：0.75，坚石边坡按1：0.2，软石边坡按1：0.3的标准
进行开挖。
四、工程验收及付款方式：
1、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。
2、工程承包经费为每公里2.75万元，乙方进场并完成500米的路基开挖后，甲方
再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用；整个工程按时按按量完工，经
乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。
五、施工安全责任：
乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规程施工，达到安全生产
的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负
责。
六、双方的权利、责任和义务：
1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或
不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担。
2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞
好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第3天算起，每天按1000元计支付乙方的.误工
费。
3、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。
4、甲方必须派员协助乙方进行施工。
七、违约处理：
2、乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合
规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的`原则，双方就本建设工程施工事项订
立本合同。
第1条甲方将位于_______市_______内，所建筑的厂房发包给乙方。承包范围：
_______市_______厂房地面工程施工，包括窗台以下内外抹灰及厂房散水。乙方必须严
格按施工要求施工。乙方对安全及文明施工实行全面承担，包工包料，乙方为安全施
工、文明施工第一责任人。
第2条开工日期：_______年_______月_______日，竣工日期：_______年_______月
_______日。
第3条合同价款甲方按乙方所做工程量施工量标准合计总价款_______万元与乙方结
第8条本合同正本两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自双方在合同
上签字或盖章之日起生效。
-
