采购合同数量约束条款

采购合同数量约束条款

篇一：采购合同基本条款

篇一：采购合同主要条款

采购合同主要条款

甲方：

乙方：

鉴于甲方于年 月 日接受乙方对 的投标，双方根据

《中华人民共和国合同法》和本项目的竞争性谈判文件、竞

标文件及其竞标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，

共同遵守：

一、采购产品内容：

依据谈判文件内容。

二、采购产品价格：

1、本合同总金额为人民币： 元（大写）

人民币： 元（小写）

2、 付款方式与结算：

。

三、产品的交货方式：

1、交货方式：

2、运输方式：

3、到货地点：

四、甲方的权利和义务

1.质量验收。苗木送至指定造林地点后，由甲方组织人

员进行验收，验收合格后填写验收报告，验收不符合要求作

退货处理，一切损失由乙方负责。

2.起运时间。甲方提前一天通知乙方起苗时间、树种、

规格、数量。乙方负责运苗到甲方指定造林地点。

3.甲方按合同数量，如数收购乙方达到标准的苗木。

五、乙方的权利和义务

1.乙方按照甲方标准要求提供合格苗木，不得擅自降低

质量，规格标准。

2.乙方负责把苗木运到甲方指定造林地点。

3.乙方在接到甲方起苗通知后方可起苗，不得提前或延

迟起苗时间，做到随用随起。

4.乙方按合同要求，保证数量足额供给甲方苗木。六、

违约赔偿：

除不可抗力（指战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和

地震）外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生

中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着

友好的态度进行协商，如协商无效，按下列规定处以罚金：

天计算，不足一周按一周计算）

2、乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。违约金按合

同总价的 %计算。

甲方中途退货，应向乙方支付与上述相同的违约金。

3、逾期交货的违约赔偿最高限额为货物合同总价的%，

如违约金达到最高限额时已方仍不能交货，甲方可考虑终止

合同。

4、经双方友好协商同意延期交货或经双方友好协商同

意退货无须罚款者不在此例。

七、争议的解决

本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不

成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1、合同应在双方签字盖章后开始生效。

2、 本合同一式份，甲方份，乙方份，采购监督机关份，

采购代理机构份。

3、 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书

面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

4、 与本合同有关的竞争性谈判文件、竞标文件和本合

同具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法人代表（签字）： 法人代表（签字）：

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

日期：日期：篇二：基本采购合同范本

基本采购合同

甲 方：

地 址：

电 话： 传 真：

乙 方：

地 址：

电 话： 传 真：

鉴于甲方(本合同采购方)拟从乙方采购本合同项下的

货物，而且乙方同意向甲方提供符合本合同约定的货物：甲

乙双方本着互惠互利、共同发展原则，在平等自愿的基础上，

特签订本合同。

第一条 基本合同

合同效力：本合同为双方关于乙方向甲方供货业务的

基本合同，仅对双方商定的基本条款

进行约定。本合同签订之前，双方已经签订的相关合同、

协议等与本合同相抵

触的或未涉及到的条款均以本合同为准。

本合同附件：在双方往来业务中，与履行本合同相关

的协议、合同、传真、订单、图表、 信函等均为本合同的

有效附件，对双方具有约束力，但与本合同冲突时应以本

合同为准。

具体合同：双方之间按照以下第二条约定的程序达成

具体合同，乙方接受甲方订单之时具

体合同成立。双方之间每一份具体合同均受本合同的约

束。

第二条 具体合同

订单：乙方具体供货的品名、货物型号、数量、供货

时间及商标以甲方的书面订单为准。 甲方下达的订单具有

法律效力，乙方应在十二小时内或甲方订单之上要求的期限

内确认或反馈意见，超期未确认或未反馈视同接受甲方

订单；若无正当理由，乙

方不得拒绝接受订单。

交货：乙方应按其接受的甲方订单规定的数量、时间

准时送货至甲方所在地或甲方指定地

包装方式及包装费用：乙方供货的包装标准，应达到

双方书面同意的包装标准，包装费由

乙方承担。

订单的变更：甲方认为终止或变更订单时，需提前书

面通知乙方，对变更订单的处理乙方应该按第条规定执行，

如由此造成乙方不便，双方应协商解决，原则上需

避免并解决乙方因此导致的不必要的损失。

第三条 验收及不合格的处理、异议期限

验收：乙方送货后5个工作日内，双方按照已经确定

封样的样品或双方协商确认的质量

标准、图纸及双方同意的技术要求进行验收。本条款下

的验收合格并不免除乙方应承担的 质量担保责任。

验收不合格：甲方对乙方供货验收不合格，应及时通

知乙方，乙方应在接到通知一天内或

双方另行协商确定的时间内将不合格品取回并同时向

甲方交付同等数量的合

格品。乙方如有异议应在现场提出书面异议与鉴定结

论，否则，视同接受甲

方的意见。双方对乙方提出的异议进行协商解决，在乙

方提出该异议后五日

内双方协商解决不成时，乙方应在七日内提交双方认可

的技术权威部门进行

检测并以该部门的检测意见为准(如双方在此期间未就

检测的权威部门达成

一致意见，则双方一直同意委托由双方共同所在的质量

技术监督局授权的部

门进行检测)，否则视同乙方放弃提出的该异议及相关

权利。

第四条 质量保证

质量要求：乙方保证为甲方提供的货物完全符合国家

的相关法律法规，符合安全、环保等

要求，并符合甲方的特殊技术要求(如有，应作为本合

同或本合同项下具体合同

之附件，与本合同具有同等法律效力)，并使用在有效

期内、性能良好的原材料

制作而成。货物出厂之前经严格检验，包装方式良好，

可以避免一般装卸引起

的零部件不良。双方将在作为本合同附件一的质量协议

中约定货物的具体质量

要求或特殊技术要求。

质量事故：若乙方所提供货物发生质量责任事故，从

而导致甲方被第三方索赔或遭受国家

机构处罚，经双方过技术监督部门或其他权威机构认定

是乙方责任，则应由乙

方承担给甲方及第三者造成的所有直接或者间接的损

失(包括甲方因此事故支

付给第三方的赔偿金额，甲方处理事故所花的必要合理

之费用等)。

第五条 定价与结算

定价：乙方应本着诚实信用与长期合作的原则合理报

价，保证其报价具有竞争力。

及时入帐：当月的供货，乙方应于货物正式验收合格

后十个工作日内向甲方提交合格发票、

送货单及双方约定的其他材料以便甲方及时完成财务

入账手续。结算数量以送货

单上双方确认的数量为准。

付款方式：乙方供货后，甲方自货物检验合格、发票

入账后天 内现金付款。

第六条 保密及知识产权条款

保密：一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及

其他相关供货(价格、数量等)与质量

信息等所有技术和经营信息有保密义务。接受方应以书

面形式要求其职工及相关协 作厂承担相应保密义务。

不侵权保证：乙方在此向甲方承诺如下：

乙方保证其向甲方提供的任何货物或其任何部分或该

货物与其他货物一起使用

后不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘

密权或其他任何权利。

如因上述原因，第三方向甲方提起侵权诉讼，乙方有义

务协助甲方。如因此给

甲方造成损失，乙方同意给予赔偿甲方遭受的损失。 甲

方标识的使用：甲方标识(为本条款的目的，包括最终用户

的标识)经甲方授权只可用于

供应给甲方的合同货物，本合同解除后，授权自动失效，

乙方不得继续

使用，否则追究乙方的法律责任。

本条款的效力：本条之上述任何条款，在双方合同期

间及合同终止后持续有效。

第七条 合同的变更

甲乙双方协商一致，可以变更本合同。任何对本合同的

变更，均必须以书面形式作出，并 由甲乙双方在变更协议

上盖章。

第八条 合同的解除

甲乙双方协商一致解除的，应签署书面的解除协议。

有下列情形之一的，甲乙双方任何一方可以解除本合同

和具体合同。

①一方违反合同约定，并在合理期限内未予补救的；

②因不可抗力致使不能实现本合同或者具体合同的目

的；

③在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己的行

为表明不履行主要债务；

④一方迟延履行主要债务超过 的；

⑤一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实

现本合同或者具体合同的目的； ⑥一方进入破产清算程序

或者解散清算程序； ⑦一方的营业执照副本已经失效或其

营业执照被主管部门吊销时；

⑧一方发生分立、合并（兼并）、重组、合资（合作）、

产权转让等变更事项通知对方后另 一方要求新设关联主体

提供担保而该方未能提供的；

⑨乙方无正当理由拒绝接受订单或超过三次以上接受

订单后不能按照订单供货的，甲方有权解除本合同并保留就

因此受到的损失向乙方索赔的权利；

甲乙双方任何一方依照前款的规定主张解除合同的，应

当通知对方。合同自通知到达对方时解除。

第九条 合同解除的效果

本合同以及具体合同依照第八条的规定被解除后，双方

尚未履行的义务终止履行。甲方已经履行产品交付义务的，

乙方未到期的债务视为到期，乙方应在合同解除后 柒 日

内向甲方清偿所有债务。

本合同以及具体合同因甲乙双方的任何一方的违约依

照第八条的规定而由对方解除的，不 影响对方要求违约方

承担违约责任或者赔偿损失。

第十条 违约条款

拒绝订单：乙方无故拒绝甲方订单，应按照拒绝订单

货物金额的百分之五向甲方支付违约金。

逾期供货：乙方逾期供货的，应按照逾期供货金额的

5%%/日向甲方支付违约金，直至交货之日。

不得留置：乙方如系利用甲方的材料，设备或模具等给

甲方供货，乙方同意放弃留置权。 逾期付款的违约金责

任：如甲方无正当理由逾期付款，乙方有权要求甲方按当时

同期中国人民银行存款利率赔偿乙方损失。

第十一条 不可抗力

本合同下的“不可抗力”指足以影响到本合同相关义务

正常履行的不可预见、不可避免、不可克服的事件，如由于

地震、水灾、火灾、暴风雪、战争、罢工、政府禁令、流行

疫情等或其他不可抗力原因以及双方书面确认的其他不可

抗拒的因素。受不可抗力影响的一方应在出现不可抗力的二

十四小时内通知另一方，并在七日内提供不可抗力时间发生

地区的公证机关或经另一方认可的其他机构出具的证明材

料。超出规定时间未提供有效的证明文件将被视为未出现不

可抗力。

第十二条 廉政条款

乙方在本合同签署前以及双方保持业务关系期间，不得

出现以下任一情形：

l、有关本合同业务甲方的经办人员、各级业务主管(以

后统称“甲方人员”)，以及其近亲属。

在乙方或乙方的关联公司(关联公司指在其他公司持有

或被持有股权或股份，或事实上控制或被控制的公司、企业

或其他形式的组织)持有股权或股权中的部分权益．(包括但

不限于分红权)；

2、甲方人员以及其近亲属在乙方或乙方的关联公司任

职；

3、乙方接受甲方人员或其近亲属指定的人员取得乙方

或者乙方的关联公司的股权，或在乙方或乙方的关联公司任

职：乙方自己或通过任何第三方对甲方人员或其亲属请客、

送礼：4、乙方自己或通过任何第三方给予甲方人员以及其

近亲属，或甲方及其近亲属指定的人员回扣、佣金、有价证

券、实物、股权或其它形式的好处。乙方违反以上任何一项

禁止性约定，应按已经发生的业务总额的百分之三十向甲方

支付违约金，甲方并有权解除合同。如果乙方主动或者在甲

方提出的情况下向甲方提供实际发生的全部违约事实以及

相关证据材料，则甲方可免予追究乙方以上违约责任。其他

具体约束条款双方可另行鉴定廉政共建责任书。 第十三条

不竞争条款

乙方承诺，在双方业务往来期间及合作终止后三年内不

对甲方同类业务员，包括但不限于： 董事、经理、职员等

采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联公司工作或

任职。若出现该类情况，则属乙方违约及侵犯甲方合法权益

的行为，参照“廉政条款”的相关违约责任规定执行。

第十四条 其他约定

责任限制：甲方除按合同约定向乙方支付相关款项外，

不需承担乙方的任何费用、利润损

失、其他特殊或间接或意外或后续的损失、应由乙方负

担的税金和其他款项等。

抵消权：依据法律或本合同约定乙方应支付给甲方的

违约金或其他款项将被视为甲方的可

向乙方主张的债权，对该债权的实现双方同意甲方可以

主张从甲方应支付乙方的 本合同下的款项或其他甲方应支

付乙方的款项中直接扣除直至抵消完毕，不足的 部分乙方

同意予以补足。

不放弃：除非双方另有明确约定，各方未主张或行使

本协议下的任何一项权利不应被视为

默示放弃。

标题：本合同下的各标题仅为方便阅读而设立，不具

有实意义，各条款的含义应按照条款

的内容进行解释。

第十五条 纠纷解决

因本合同或本合同履行中或本合同签署前双方业务关

系发生的纠纷，双方应协商解决，协商不成，提交甲方所在

地人民法院诉讼解决。

第十六条 其他

生效条件：合同经双方签字盖章后生效，本合同及其

附件(如果有的话)除填写必要的合同

签约主体、签约人、签约时间或已有的空格外，任何涂

改、删除、增添均无效。 合同份数：本合同正本贰份具有

相同法律效力，甲乙双方各一份。

合同有效期：本合同自签署后生效，但其效力将追溯

至双方发生业务关系之时，及本合同

项下具体合同履行完毕至。本合同有效期原则上为一

年，一年期满双方根据

业务情况重新签订基本供货合同。本合同有效期限届满

前30日内甲乙双方均

未向对方发出终止合同的书面通知的，本合同有效期限

则自动延长1年，以

篇二：购销合同(适用于预计采购数量)

合 同 书 格 式

目录

1. 标的、数量、交货及合同有效

期 ....................................... 2

2. 价

格 ................................................

.............. 2

3. 货物清单（详见附

件） .............................................. 3

4. 履约保证金（有履约保证金时适

用） ................................... 3

5. 交货时

间 ................................................

........... 4

6. 支

付 ................................................

............... 4

7. 专利

权 ................................................

............. 5

8. 交货地

点 ................................................

........... 5

9． 包装和装

运 ................................................

......... 5

10. 质量标

准 ................................................

........... 5

11. 验收与质量保

证 ................................................

..... 6

12. 违约索赔与赔

偿 ................................................

..... 7

13. 不可抗

力 ................................................

........... 8

14. 合同变更与修

改 ................................................

..... 9

15. 税

费 ................................................

............... 9

16. 争端的解

决 ................................................

........ 10

17. 合同解除和终

止 ................................................

.... 10

18. 合同生

效 ................................................

.......... 11

19. 其

它 ................................................

.............. 11

购销合同（适用于预计采购数量）

合同编号：

（以下简称甲方）与 （以下简称乙方），经过双方平

等协商一致，签订本合同，并共同遵守本合同所列的各条款。

1. 标的、数量、交货及合同有效期

标的名称、品种、型号规格、单价、金额见合同“货

物清单”，乙方交付

的货物必须与合同“货物清单”的内容要求相一致。

供货数量和交货时间：本合同“货物清单”的供货数

量是预计数，实际供

货数量以每次甲方实际要求的供货数量为准。

合同有效期： 年 月 日起至 年 月 日止。

除技术规格另有规定外，计量单位使用公制。

2.价格

合同金额暂定为人民币（大写）元（￥： 元）。详

见合同“货物

清单”。

本合同总价格为预计数，实际价格按每次实际供货数

量乘以本合同单

价为准，本合同实际采购总价超过本合同暂定总额 元

时，甲乙双

方另行签订补充协议，在补充协议有效期内实际采购总

额超过本合同暂定总额50%时，本协议自动终止。合同单价

已包含各种税费、设计、制造、检验、包装、运输、安装、

保险、售后服务等发生的所有费用及一切税费，乙方按甲方

要求的交货地点分批交货。

除双方同意根据合同规定对合同进行变更或修改外，

在合同执行期间

合同单价按、条执行。

单价：在合同执行期间单价不变。

货物的单价详见合同“货物清单”。

3. 货物清单（详见附件）

4. 履约保证金（有履约保证金时适用）

履约保证金为合同金额的 5 %即（人民币）大写 ：

（￥ 元）。乙方应在本合同签订之日起 10 日内以银

行划帐或现金方式向甲方提交履约保证金。

乙方未在规定的时间内提交履约保证金，每延迟一天应

按履约保证金

金额的1%向甲方支付违约金，该违约金的支付，不影响

乙方应提交履约保证金的责任及本合同规定的其它违约责

任，延迟超过10天的，甲方有权解除合同。（适用于非招

标项目）

乙方应当按照招标文件规定的时间内提交履约保证

金。乙方未在规定

的时间内提交履约保证金，每延迟一天应按履约保证金

金额的1%向甲方支付违约金，该违约金的支付，不影响乙方

应提交履约保证金的责任及本合同规定的其它违约责任，甲

方同时有权解除合同。（适用于招标

项目）

在乙方不能履行其合同项下任何一项义务的情况下，

甲方有权不退还履

约保证金。

履约保证金的有效期至本合同项下最后一批货物质

保期结束为止。

履约保证金在有效期满后将无息退回。如在退还履约保

证金时发生合同约定的费用，则在履约保证金金额内扣减相

应费用后将履约保证金余额退回。

5. 交货时间

在合同有效期内，乙方按合同“货物清单”中的货物（包

括数量增加部分）。

按甲方的要求分批供货。

乙方接到甲方的当批交货通知后， 天内将当批货物送

到合同规定的

地点。

交货时必须携带送货清单（一式三份，加盖乙方公章并

注明物资编码、

名称、型号规格、厂家/品牌、单位、数量、单价、总

价和本合同编号、甲方计划号）及本合同；并同时开具有效

发票（发票顾客名称为: ，且注明本合同编号与甲方计划号）

6. 支付

本合同以人民币为货币单位，采用支票或电汇方式支

付。

按合同单价和乙方实际送货数量，且每批货物通过质量

验收合格

后 。乙方需先提交下列完整单据：1）乙方出具的金

额为本次

支付金额百分之一百100%的有效发票正本一份；2）经

甲方验收合格的送货清单。

7. 专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受

第三方提出侵犯

其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其

他知识产权工业设计权的起诉及索赔。若甲方受到此类索赔

或起诉，则责任由乙方承担。

8. 交货地点

。

广州市内甲方指定的其它地点。

9． 包装和装运

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装

费用均由乙方负

责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何

损坏由乙方负责。

包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储

存等，充分考虑到

运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地

区的气候特点，以及露天存放的需要。

包装费、运费、保险费及其他相关费用已包含在合同

价内。

10. 质量标准

根据国家或行业的有关标准。

篇三：采购合同主要条款

采购合同主要条款

甲方：

乙方：

鉴于甲方于年 月 日接受乙方对 的投标，双方根据

《中华人民共和国合同法》和本项目的竞争性谈判文件、竞

标文件及其竞标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，

共同遵守：

一、采购产品内容：

依据谈判文件内容。

二、采购产品价格：

1、本合同总金额为人民币： 元（大写）

人民币： 元（小写）

2、 付款方式与结算：

。

三、产品的交货方式：

1、交货方式：

2、运输方式：

3、到货地点：

四、甲方的权利和义务

1.质量验收。苗木送至指定造林地点后，由甲方组织人

员进行验收，验收合格后填写验收报告，验收不符合要求作

退货处理，一切损失由乙方负责。

2.起运时间。甲方提前一天通知乙方起苗时间、树种、

规格、数量。乙方负责运苗到甲方指定造林地点。

3.甲方按合同数量，如数收购乙方达到标准的苗木。

五、乙方的权利和义务

1.乙方按照甲方标准要求提供合格苗木，不得擅自降低

质量，规格标准。

2.乙方负责把苗木运到甲方指定造林地点。

3.乙方在接到甲方起苗通知后方可起苗，不得提前或延

迟起苗时间，做到随用随起。

4.乙方按合同要求，保证数量足额供给甲方苗木。

六、违约赔偿：

除不可抗力（指战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和

地震）外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生

中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着

友好的态度进行协商，如协商无效，按下列规定处以罚金：

1、逾期交货

乙方逾期交货，应向甲方偿付违约金，每逾一周违约罚

款按迟交货物交货价的 计收，直至交货为止。（一周按7

天计算，不足一周按一周计算）

2、乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。违约金按合

同总价的 %计算。

甲方中途退货，应向乙方支付与上述相同的违约金。

3、逾期交货的违约赔偿最高限额为货物合同总价的%，

如违约金达到最高限额时已方仍不能交货，甲方可考虑终止

合同。

4、经双方友好协商同意延期交货或经双方友好协商同

意退货无须罚款者不在此例。

七、争议的解决

本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不

成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1、合同应在双方签字盖章后开始生效。

2、 本合同一式份，甲方份，乙方份，采购监督机关份，

采购代理机构份。

3、 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书

面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

4、 与本合同有关的竞争性谈判文件、竞标文件和本合

同具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法人代表（签字）： 法人代表（签字）：

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

日期：日期：

篇四：采购合作协议书(通用条款)

采购合作协议书

（通用条款）

甲方：棕榈园林股份有限公司

乙方：吉林市华茂园林绿化有限公司

乙方作为甲方工程项目产品的合作供应商，为保障双方

的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规

定，经双方协商一致签订本协议。

一、适用范围：

1、本采购合作协议书（通用条款）适用于甲方（含下

属分公司、子公司）与乙方（含下属分公司、子公司）进行

的一切采购合作以及签署的所有采购合同（专用条款）（以

下简称“合同”），本协议均作为其附件并与之具有同等法

律效力。除甲、乙双方另行签订协议对本协议进行变更或终

止外，本协议自双方签章之日起一直有效，不因采购合同的

解除、期满终止、无效等而失效。

2、本协议及双方订立的采购合同及其相关附件是甲乙

双方经过平等协商拟定，甲乙双方对本协议条款已进行了充

分的沟通和说明，乙方已充分理解其全部条款并且无异议。

二、价格条款

1、供货名称、规格、产地、数量、单价等内容详见采

购合同附件的供货清单（须双方加盖公章及骑缝章）。最终

为准。

2、凡货到甲方指定地点经甲方验收合格交付前所产生

的费用及毁损灭失风险均由乙方承担。

四、提供发票

甲方支付任何一笔款项时，乙方须先提供符合甲方要求

的国内等额、真实、有效的正式发票，若乙方不能提供发票

或提供发票不符合甲方要求的，甲方有权拒绝支付任何款

项。

一旦发现乙方提供虚假发票，则乙方应按所提供的虚假

发票票面金额的30%向甲方支付违约金，重新向甲方开具符

合要求的真实发票，并且承担赔偿甲方一切损失的责任。

五、质量要求与保证

1、质量要求：乙方提供的货物必须符合国家（包括行

业）现行最新的质量标准和环保标准。

符合甲方与业主单位要求的规格和质量标准，并确保最

2、包装要求：乙方对货物的包装应按现行的国家标准

或行业标准，适应货物特性和运输要求。因包装不当而造成

的一切损失均由乙方承担。包装物的供应与回收（如需要）

由乙方负责，所产生的相关费用由乙方承担。

3、提供资料：乙方需自行将所供货物提交国家承认的

质检机构检测，所有货物必须有产品说明书、质量合格证书、

检测检疫证等证明货物符合质量要求的证明文件。

4、质保期不得低于原厂质保期，自甲方验收合格之日

起计算。如果质保期在甲方与业主单位的工程质保期以内

的，则质保期顺延至工程质保期届满。货物在质保期内出现

烂、裂、非人为等原因造成的质量问题，乙方必须立即无条

件进行免费更换，并承担由此造成的一切经济损失。

5、如出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后24小

时内义务免费给予更换或者按甲方要求到现场进行修复工

作，如果乙方未按要求到达维护的，甲方有权委托第三方维

修，所发生一切费用乘以120%后在应付乙方的任何款项中直

接扣除，同时甲方保留向乙方追偿的权利。

六、违约责任

1、采购合同签订后，甲方在乙方开始备货后单方解除

采购合同的，甲方有责任处理、消化乙方已生产的产品。如

用。

2、乙方在采购合同签订后或者甲方支付预付款（即备

料款）后单方解除合同的，乙方须按采购合同总价款的20%

支付违约金，对该采购合同解除之前乙方有供货的则甲方可

直接在乙方应收的货款中给予扣除。

3、乙方在供货中出现以次充好的，每发现一次应向甲

方支付该采购合同总价款10%的违约金，同时甲方有权解除

采购合同并不再支付剩余未付款项。乙方提供假冒伪劣产品

的，其产品质量责任不受采购合同规定的质保期限限制。

4、乙方不按约定时间到货，每延误一天应向甲方支付

采购合同总价款5‰的违约金，并赔偿由此引起的一切损失。

逾期超过10天或者导致业主单位要求退货的，甲方有权解

除采购合同并不再支付剩余未付款项，同时乙方应向甲方支

付采购合同总价款20%的违约金。

5、乙方如出现虚报数量情况经核实后，每发现一次应

向甲方支付采购合同总价款5%的违约金，累计超过两次则甲

方有权解除采购合同并不再支付剩余未付款项。

6、对产品质量最终以通过甲方和业主单位竣工验收为

准，不符合质量要求的，已构成违约。

乙方必须进行无条件修理或更换并赔偿甲方所有损失。

7、因乙方原因导致甲方向第三方承担任何形式的违约

金、赔偿金或履行相应责任的，甲方在支付相应款项或履行

相应责任后，可凭支付违约金、赔偿金或履行责任的证明直

接向乙方追偿，乙方对此应予以认可。甲方有权直接要求乙

方立即予以赔付或者从应支付给乙方的任何款项中予以扣

除相应款项（而且不限于该采购合同项目）；乙方不予赔付

或者无款可扣的，甲方还有权要求乙方支付该款项的逾期利

息（按同期银行贷款利息计算）。

8、任何一方违背合同的约定，应对因此给对方造成的

损失承担赔偿责任，包括产品本身损失、赔偿给第三方的违

约金、维权所产生的诉讼费、律师费、差旅费等。

七、结算方式

1、按双方签订的采购合同单价和实际供货的数量（双

苗木顺利通关查验和种植）。

2、甲方有权根据实际情况（如交场地时间拖延等原因）

合理地调整进度计划，乙方交货时间必须按照甲方指令执

行。

3、采购合同必须附上合同清单，对不签订合同或有合

同但无合同清单的，甲方有权不予支付任何款项。

4、当供货货款超出原采购合同价10％时，必须签订补

充采购合同及补充清单，否则超出10％之外的供货甲方概不

承认。若有增加供货材料需甲方现场管理人员签字确认生效

并于七日之内签订补充协议，否则无效。

5、乙方必须在每月25日前将当月完成供货量以书面形

式（要有详细子目内容）提交给甲方审核，凡不报者一律不

付进度款。所报进度（结算）如果超出最终审核金额的5%，

扣罚超出最终审核金额5%以上的部分，以杜绝虚报。

6、乙方名称、银行账户、通讯地址或者联系方式等资

料发生变更时应提前一个月书面通知甲方，否则甲方有权暂

停付款且不承担违约责任，因此产生的一切后果由乙方自行

承担。

7、本协议（通用条款）未尽事宜由甲乙双方另行签订

采购合同（专用条款）、补充协议进行约定，如相互有不一

致的，则以采购合同（专用条款）、补充协议的约定为准。

8、因采购合同（专用条款）及本合作协议书（通用条

款）发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，甲乙双方

协商提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。

九、廉政条款

1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、

收受乙方礼金、礼品或接受乙方提供的其他私人便利或利

益。如果甲方人员明示或暗示要求宴请、招待或索取礼金、

礼品、礼券、其他利益，或故意刁难现象，乙方可以向甲方

监督部门进行举报。具体举报渠道如下：①举报电话

4008800433 ②举报传真：③举报邮箱：

2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行

贿或者进行非正常商务宴请。如果出现乙方在履约过程中进

行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常

的经济活动，一经查实，按5000元/人次进行惩罚，同时，

甲方有权单方解除合同，因解除相关合同给甲方造成损失

的，由乙方承担赔偿责任；乙方如有违约，还须承担违约责

任。如果乙方事后主动积极向甲方称述事实，或乙方有证据

显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则经甲方确认

后可保留合作关系或免除相关惩罚。

十、本协议壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，自双

方签字盖章之时生效。本合作协议书终止后，甲、乙双方应

当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

（以下无正文）

甲 方：棕榈园林股份有限公司 乙 方：吉林市华茂园

林绿化有限公司 住 所： 住 所：

签约代表： 签约代表：

联系电话： 联系电话：

传 真： 传 真：

签约日期： 年月日签约日期： 年月日

篇五：采购合同违约条款约定技巧

篇一：如何处理采购合同中的违约

如何处理采购合同中的违约

课程描述：

采购合同出现违约情况，对整个采购活动的顺利完成影

响巨大。当采购合同出现质量违约时，该如何处理？当采购

合同出现价格违约时，是否就非要索赔和上诉？当采购合同

出现前置期违约时，最佳的处理方案是什么？本课程将结合

实际案例，为您详细阐述处理采购合同中的违约的方法与技

巧！

解决方案：

他山之石，可以攻玉！

虽然各企业在处理采购合同中的违约时，都会有一些差

异，但万变不离其宗。下面我们从工作经验中给大家总结一

些方法流程，以便大家参考借鉴！

采购合同中的违约，主要包括这几个方面内容：

一是质量违约；

二是价格违约；

三是前置期和数量违约；

四是服务违约。

在处理采购合同中的质量违约时，要处理好常规品违约

和定制品违约情况。

其中，对于常规质量违约，主要有这两种情况：

一是产品不符合标准，这里的标准可以是国际标准、国

内标准、行业标准、或者双方约定的公司标准。但不管哪种

标准，合同中必须明确标出同时附带违约的处理方法及意

见，比如退货、换货等，同时要规定在此期间延误定单损失

的惩罚额度。

二是产品合格率低于合同规定下限，在这种情况下我们

其三，所供产品技术规格不符，如公差过大、用料纯度

或者标号不对、或者生产工艺不正确，此种情况如果订单不

允许改动或者公差无法修葺，必须要求对方退货，并支付赔

偿金。 其四，产品功能与性能规格不符，比如功能达不到

要求、操作过于复杂不人性化，公司无法接受，此时必须终

止合同，宣告采购失败。

处理采购合同中的价格违约。

首先要找到违约的原因，违约原因一般有两种情况，一

是合同中没有价格调整协议；二是有了价格调整协议，但价

格变化超出了协议范围。

其次，根据原因采取对应处理办法。在签署采购合同时，

应附上价格调整协议，价格调整协议一定要规定合同生效的

价格变化幅度最大限度，防止价格变化过大。如果合同执行

过程中价格有变，我们应该在价格协议的基础上与供方交

务违约、设备维护服务违约。

为避免出现物流服务违约，如运输方式选择不正确、包

装方式简单不足以保护运输物品、交货地点不明确或不准

确、物流公司选择不恰当致使货物丢失等，我门要在采购合

同中写明运输方式、包装要求、物流公司要求，并采用货到

付款方式。

对于培训服务违约，如果是前期培训不足，我们除了积

极争取销售方提供服务外，可以采取扣除设备质保金的方式

作为违约惩罚。如果是后期培训不及时或者根本没有培训，

在合同签订时要写入产品生命周期内培训事宜，明确培训费

用。如培训不及时应向该公司领导投诉，或者协商由供方承

担请第三方培训的费用。

对于设备维护服务违约，如设备维护人员工作效率低

下、费用过高、维护中断等。 首先应与供方进行沟通，如

维导图，能让你更加形象的理解和明白该如何处理采购合同

中的违约。篇二：合同约定违约条款互相矛盾如何适用

合同约定违约条款互相矛盾如何适用

一、案件基本事实

上诉人（原审原告、反诉被告）：宝源公司。

上诉人（原审被告、反诉原告）：华宝公司。

1997年8月14日和10月17日，北京新世纪宝源装饰

工程有限公司（以下简称宝源公司）与大连华宝房地产开发

有限公司（以下简称会华宝公司）分别签订华宝大厦公寓楼

和写字楼的装修工程合同意向书，两份协议约定：宝源公司

为宏孚公司垫付30%的工程款，工程进行到30%形象时，宝

源公司按施工计划、进度拨付工程款，工程竣工时，拨到70%，

余下30%工程款，宝源公司购买宏孚公司的华宝大厦房产。

1997年9月29日，宝源公司向华宝公司交付了公寓楼装修

工程设计资料和工程概算书。1997年11月13日，华宝公司

与宝源公司就华宝大厦公寓楼室内装饰、装修工程签订了

《建设工程施工合同》，约定：承包范围包括华宝大厦公寓

楼6～23层。工程内容为除公寓走廊、地面、室内地面、楼

梯间以外图纸所含的全部内容（不含家具）。初步定开工日

期为1998年3月10日，初步定竣工日期为1998年9月10

日。工程总日历天数为180天。工程质量等级为优良。承包

方式为包工包料、一次包死。合同价款为2060万元，协议

条款约定的增减范围应控制在100万元内，即该工程结算款

受中途变更的影响而应不超过正负100万元。工程进度完成

30%，华宝公司付30%工程款；完成60%，华宝公司再付30%

的工程款；完成70%，华宝公司付10%的工程款；其余30%

工程款视为购房款。华宝公司提供的材料应有有关部门确认

的合格证明及检测报告，宝源公司若提供不出报告及合格

证，材料检测费用由宝源公司承担。华宝公司额外提出的材

料检测（包括消防部门）所发生的费用由华宝公司承担。工

程造价中的50万元作为工程质量及工期保证金待双方验收

合格后一次付清。该工程3%营业税由华宝公司代扣代缴。达

到四星级装修工艺标准（包括选用的装修材料及相关配件）。

关于违约责任，华宝公司不按合同约定，及时发出指令、确

认、批准，以及提供场地、材料等其他义务，致使施工无法

进行，给宝源公司造成窝工、停工，除工期顺延外，每停工

一天支付违约金3万元。华宝公司不按合同约定支付款项或

履行其他义务及其他使合同无法履行的行为，应承担违约责

任，华宝公司应支付（包括因违约造成宝源公司的费用）违

约金及工程款相应利息。违约金的计算最高不超过工程总造

价的10%。

支付利息标准为10%。宝源公司施工质量达不到设计和

规范的要求，应负责返工，并支付相应费用及违约金，宝源

公司应支付违约金最高不超过工程价款的10%。

签约当日，辽宁省第一建筑工程公司大连公司第一工程

处（以下简称工程一处）以发包方名义与宝源公司就公寓楼

装修工程也签订一份与上述合同内容相同的建设工程施工

合同。代表工程一处在合同上签名的是华宝公司的法定代李

人李宴清。当日，华宝公司与宝源公司又签订了《关于华宝

大厦商住公寓装饰装修合同的说明》，双方确认，上述两份

装修工程施工合同内容相同。在具体实施中，以工程一处与

宝源公司签订的合同为准。

1997年12月12日，华宝公司与宝源公司又就写字楼装

修工程签订了《建设工程施工合同》。双方约定，宝源公司

的施工范围为华宝大厦写字楼室内装修工程，不包括公共走

廊、七层以上办公室地面。开工日期初步定为1998年3月

20日，竣工日期初步定为1998年8月20日，工期总天数为

150天。包工包料（卫生间瓷砖、地砖、洁具由上华宝公司

提供，数量由宝源公司提供。六层会议室、多功能厅、商务

中心花岗岩由华宝公司提供）。工程款为1700万元，除合

同及合同补充条款以及华宝公司审定的图纸以外，施工过程

中因设计和材料变更调整合同价款，调整幅度不超过100万

元。工程3%营业税由华宝公司在支付工程款时代扣代缴。工

程质量等级为优良。工程款按施工进度拨付。按工程施工进

度付款，工程完成30%，华宝公司付款30%；完成60%，再付

款30%；完成70%，付款10%，扣除50万元质量、工期保证

金，待双方验收合格后一次付清。其余30%视为购房款。合

同约定，如华宝公司未按约定履行义务，宝源公司可以书面

方式索赔。如华宝公司接到索赔通知10天内未予答复，视

为该项索赔已经批准。双方还对具体的施工范围和材料供应

办法作出约定。

关于华宝大厦写字楼的装修工程，工程一处与宝源公司

也签订了一份内容相同的《建设工程施工合同》，由华宝公

司的法定代表人李宴清代表工程一处在合同上签字。但该合

同书未注明签约时间。

公寓和写字楼工程为何分别签订内容相同的两份合同。

宝源公司解释为，华宝公司之所以要求宝源公司与工程一处

签订同样的施工合同，是为了少缴投资方向调节税。而华宝

公司解释为，华宝公司在土建工程发包合同中，已将装修工

程一并发包给了工程一处，故要求宝源公司与工程一处再签

订一份同样的施工合同。虽然双方当事人对同一工程出现两

份合同的原因做出了不同解释，但双方对本案争议工程的发

包方是华宝公司、承包方是宝源公司的事实均无异议。

签订上述合同后，因现场不具备施工条件，两项装修工

程均未能按初步约定的时间开工。1998年9月10日，写字

楼装修工程正式开工；1999年2月，公寓楼装修工程开工。

期间，华宝大厦改名为宏孚大厦。由于华宝公司资金不足及

完工。实际施工中，在双方确认的前提下，写字楼装修工程

在原设计基础上局部施工面发生部分变更。至1999年8月，

写字楼装修工程期基本完工，公寓楼装修工程因华宝公司资

金困难而停工。

1999年8月12日，宝源公司与华宝公司共同签署了《大

连宏孚大厦竣工概况》。双方确认，工程自1998年9月开

始正式进入施工，由于各种因素及华宝公司资金因素影响，

到现在大厦内各工种仍不能全部竣工验收，影响最终的装修

验收。至1999年8月，本工程才由华宝公司及监理单位进

行了部分竣工及验收，并交付使用。工程总施工面积50 000

平方米左右，现已竣工验收交付使用的面积约12 000平方

米，本月底准备再交付使用17 000余平方米。剩余20 000

多平方米工程已完成了三分之一工作量，但由于华宝公司资

金问题，现已暂时停工。 1999年9月6日，华宝大厦写字

楼装修工程竣工。1999年9月20日宝源公司、华宝公司和

监理单位共同签署了写字楼《工程竣工验收证明》。经三方

共同确认，写字楼工程于1998年9月10日开工，1999年9

月6日竣工，总装饰面积27 000平方米。该工程按照相应

规范和技术标准及设计图纸要求施工，经监理单位和华宝公

司检查，工程质量可达优质标准。写字

楼装修工程竣工、公寓楼装修工程停工后，因双方未能

及时办理写字楼工程款结算，且公寓楼装修工程停工后，因

双方未能及时办理写字楼工程款结算，且公寓楼不能及时复

工。宝源公司多次致函华宝公司，要求结算写字楼工程款并

赔偿写字楼误工损失84．4万元。同时要求恢复公寓楼施工，

按约支付公寓楼工程进度款并赔偿公寓楼停工、误工损失

2299．45万元。为此，宝源公司将写字楼决算资料、写字楼

和公寓楼的索赔资料送达华宝公司。华宝公司认为，已付工

程款数额已经超出了宝源公司施工完成的工程量，要求宝源

公司恢复公寓楼的装修工程施工。对宝源公司的索赔要求，

华宝公司未予答复。双方由此发生纠纷。上述合同履行期间，

自1998年9月11日至20XX年11月10日，华宝公司分36

笔共向宝源公司支付工程款15 506 508．10元。20XX年11

月12日，因双方争议示能协商解决，公寓楼装修工程停工

后不能及时复工，宝源公司的施工队伍撤出现场。宝源公司

称，是华宝公司将其施工队伍赶出现场。华宝公司称，是宝

源公司拒不复工，主动撤离现场。双方观点不一，但均未提

供确实充分的证据。撤离时，宝源公司现场遗留了部分施工

工具和材料，为此双方人员签署了遗留物品清单。

20XX年1月19日，宝源公司起诉称，其依据施工合同

为华宝公司施工，完成华宝大厦公寓楼和写字楼的室内装修

工程。工程施工期间，华宝公司违约，未能及时提供相应的

施工条件，拖欠应支付工程款，并中途扣留机械设备，将宝

源公司施工人员赶出现场，请求解除双方签订的施工合同，

判令华宝公司立即支付拖欠的工程款、赔偿误工损失、承担

违约金及银行利息合计58 572 200元。同时要求判令华宝

公司返还扣留的机械设备并承担本案全部的诉讼费用。华宝

公司提起反诉。华宝公司反诉认为，其拨付的工程款已经超

出了宝源公司实际完成的工程量，为宝源公司贷款500万元

提供了担保，也应视为工程付款。宝源公司以工程拨款不足

为由多次停工并擅自撤出工地属违约。请求解除双方签订的

施工合同，并要求宝源公司退还超额拨付的工程款10 297

340元。同时要求宝源公司赔偿因工程质量问题和逾期完工

造成的经济损失3 345 960元，并承担本案全部的诉讼费用。

诉讼期间，一审法院根据华宝公司提出的鉴定申请，委托中

国建设银行辽宁省分行造价咨询中心（以下简称咨询中心）

对本案争议的装修工程造价进行了鉴定。鉴定机构按照实际

发生的工程内容和工程量做出鉴定结论：写字楼装修工程造

价为14 144 422元，其中变更增加部分的工程价款为1 925

536元。公寓楼已完装修工程造价为2 420 302元。关于装

饰工程设计费问题，鉴定机构按照双方当事人提供的两种不

同的计费计费标准，分别以写字楼和公寓楼工程造价的合同

金额和鉴定金额为计费基数，计算出了四组共八项鉴定数

据。其中，宝源公司提供的设计费标准是国家物价局、原轻

工业部1992年9月10日颁布的《全国室内装饰设计取费办

法》。按照该文件规定，本案争议工程的设计制图收费为工

程概算造价的8%，施工监督指导收费为2%～4%。如工程总

造价在1000万元至20XX万元，降低1%取费，20XX万元至

3000万元，降低1．5%取费。华宝公司提供了建筑工程设计

收费标准说明，该说明第四项规定，对现有建筑物进行专门

装饰设计时，根据装饰设计的复杂程度，按装饰费用的3%～

5%收费。一审法院对公寓楼和写字楼均进行鉴定，采信公寓

楼造价鉴定结论而未采信写字楼造价鉴定结论。20XX年7月

16日，华宝公司向一审法院提交《鉴定申请》，称：庭审中，

双方对应付工程款争议较大，我方请求对华宝大厦写字楼应

付装修工程款和华宝大厦公寓楼部分宝源公司施工的已完

工程量及应付工程款进行鉴定。20XX年7月2日，鉴定机构

咨询中心针对宝源公司对鉴定提出的异议，作了《关于对“大

连宏孚大厦”写字楼和公寓楼装饰工程鉴定结论提出异议的

答复意见》，称：合同是否有效应当由法庭认定，不属于鉴

定范畴。咨询中心对“大连宏孚大厦”写字楼和公寓楼的鉴

定完全是按照工程实际完成的内容进行的。其中的工程量是

双方认可的，其基价是按照以方约定的单位估价表及有关定

额确定的，材料价格主要是以市场的实际价格为准。关于设

计费我们在鉴定中提供了八组数据，选择哪组数据应由法庭

决定。关于违约金的证据是由宝源公司提供的，没有经过质

证和法庭认定，故违约金没有计算。在鉴定中有质证和答疑

的过程。

讼争工程于1994年11月4日取得《建设用地规划许可

证》。20XX年12月25日，取得《建设工程规划许可证》。

宝源公司注册资金200万美元，企业类别为中外合资经营，

经营范围包括：生产装饰材料、工艺品、家具；室内外装饰、

装修等。经营期限自1992年8月15日至20XX年8月14日，

成立日期为1992年8月15日。1997年8月1日，宝源公司

取得建筑装饰装修工程施工一级企业资质证书。20XX年6月

29日，宝源公司的资质等级降为二级。1999年3月3日，

经大连市工商行政管理局批准宝源公司成立非法人组织宝

源公司大连分公司，经营范围包括：装饰装修工程设计施工。

华宝公司成立日期为1994年9月2日。经营期限自1994年

9月2日至20XX年9月1日。注册资本1800万元。企业类

别合作经营（台、港、澳资）。经营范围：房地产开发、出

租、出售开发的楼盘。宝源公司于1996年10月28日取得

房地产开发企业资质证书。宏孚大厦写字楼、公寓楼装修工

程设计由宝源公司大连分公司完成。

1999年12月27日，华宝公司董事会做出决议，因华宝

公司欠付宝源公司装修工程款1000万元，同意用华宝大厦

写字楼1000平方米面积为宝源公司从银行贷款提供担保。

1999年12月29日，宝源公司与民生银行阜成门支行（以下

简称民生银行）签订了金额为500万元人民币的借款合同，

期限为4个月。华宝公司为此项借款提供了抵押担保。该合

同到期后，宝源公司未能偿还借款本息，华宝公司亦未履行

担保责任，民生银行诉至北京市第一中级人民法院。20XX年

9月27日，宝源公司和华宝公司签订协议，约定如华宝公司

因担保责任而损失华宝大厦房产，宝源公司应给予赔偿。华

宝公司派员出庭，住宿及差旅费由宝源公司负责。20XX年

11月10日，北京市第一中级人民法院作出（20XX）一中级

初字第1499号民事判决，判决宝源公司偿还民生银行借款

本金500万元及相应的利息、罚息、复利。同时判令华宝公

司以其抵押的房产所实现的价款抵偿上述债务。该判决执行

期间，北京市第一中级人民法院强制拍卖了查封的华宝公司

7套房屋。该房产由大连宏孚实业有限公司以650万元买受

成交。 20XX年12月20日，华宝公司向一审法院提交了《房

屋预购协议》和《工程决算书》的复印件。20XX年12月30

日，华宝公司又向一审法院提交了《室内装饰工程施工合同》

及补充协议复印件。因其提交上述四份证据超出法院指定的

举证期限，宝源公司拒绝对此进行质证。 最高人民法院二

审查明：20XX年11月14日，宝源公司以《关于华宝大厦（现

名宏孚大厦）写字楼拨付工程结算款的催办函，即索赔通知》

为题向华宝公司发函，称：华宝大厦（宏孚大厦）写字楼装

修工程已于1999年9月20日经贵我双方及大连市理工工程

建设监理公司共同认可通过了工程竣工验收，我司并于9月

29日将竣工结算报告及完整的结算资料送达贵公司，但贵公

司未能及时给出给算意见。1999年12月在北京第二次将完

整的结算报告及资料给了贵公司李总，均未见任何答复。该

工程已交付使用一年零两个月，保修期业已结束，请贵公司

收到此函10日内将工程结算款及余额及自1999年11月1

日起至给付之日的利息并相应的违约赔偿金，包括但不限于

《宏孚大厦a区公办楼成本结算明细表》的结算金额扣除已

付款后的余额给付我司，其余索赔事项我司在60天内另行

通知。明细表共计25 948 485元为实际成本报价。购房款

为：实际成本×30%=7 784 546元。同日，宝源公司又给华

宝公司发出《关于宏孚大厦公寓楼（暨华宝大厦公寓楼）给

付工程款及复工的要求函》，要求华宝公司于20XX年11月

17日前给付公寓楼装修工程款及由于华宝公司原因造成的

停工、窝工、利息等相应损失并于20XX年11月17日前复

工。11月16日，宝源公司又向华宝公司发出《索赔通知》，

要求华宝公司支付公寓楼延期付款违约金2391万元。如不

能立即给付工程款及违约金并复工，造成合同无法履行，华

宝公司还应再支付206万元违约金及利息。11月16日，宝

源公司再次致函华宝公司要求在11月17日前回函。同日，

华宝公司回函称：因我公司董事长兼总经理李宴清先生出国

考察，需11月29日才能回国，故请贵司所提有关事宜需李

总回国后再协商，请谅解。12月7日，华宝公司致函宝源公

司称，1999年应宝源公司要求华宝

篇六：采购合同中的保密条款

篇一：采购保密合同

采购岗位保密协议

甲方： 广州市拉科文化传播有限公司

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人

民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国合同法》、

《广州市拉科文化传播有限公司劳动合同》和《广州市拉科

文化传播有限公司保密制度》以及国家、地方政府有关规定，

鉴于乙方在甲方任职，并将获得甲方支付的相应报酬，双方

当事人就乙方在任职期间及离职以后保守甲方技术秘密和

其他商业秘密的有关事项，在遵循平等自愿、协商一致、诚

实信用的原则下，达成如下协议：

第一条：乙方工作地点为：苏荷酒吧 店，该酒吧是甲

方直接管理的下属单

位；

第二条：乙方必须遵守甲方的各项管理规定、岗位职责、

行业规定和职业操守， 保守公司的商业秘密；

第三条：乙方必须维护甲方的品牌形象，不允许做有损

甲方品牌形象的行为；

第四条：保密内容：以下为甲、乙双方约定的保密内容：

1. 甲方的交易秘密，包括商品产、供、销渠道，客户

名单，买卖意向，成交或商谈的价格，商品性能、质量、数

量、交货日期；

2. 甲方的经营秘密，包括经营方针，投资决策意向，

产品服务定价，市场分析，广告策略，装修风格；

3. 甲方的管理秘密，包括财务资料、人事资料、工资

薪酬资料、物流资料、客户资料；

4. 甲方的技术秘密，包括所有产品设计、产品图纸、

生产模具、作业蓝图、工程设计图、生产制造工艺、制造技

术、计算机程序、技术数据、专利技术、科研成果。

5．甲方的产品秘密，包括公司各种产品，比如：书籍、

cd、杂志等；

6、其他应当保密的内容。

第五条：乙方在甲方工作期间，执行采购工作岗位的保

密要求：

1、遵守公司采购制度和岗位职业道德；

2、不得泄露供应商的资料和信息，不得泄露公司的物

品采购量及采购渠道；

3、定期接受财务核查。第六条：乙方在劳动合同签订

之前所持有的技术成果和技术秘密，经双方协议，乙方同意

甲方应用和生产的，属于保密范围；

第七条：乙方在劳动合同期内的职务发明、工作成果、

技术成果和专利技术都属于保密范围；

第八条：乙方在劳动合同签订之期前和劳动合同履行中

甲方已有的或产生的商业秘密属于保密范围。

第九条：因履行劳动合同约定条件发生变化，乙方要求

解除劳动合同的必须以书面形式提前两个月通知甲方，由甲

方采取保密措施，安排乙方脱离涉密岗位；乙方应完整办妥

涉秘资料的交接工作；

第十条：劳动合同终止双方无意续签的，提出方必须以

书面形式提前一个月通知对方，由甲方采取保密措施，安排

乙方脱离涉密岗位；乙方应该接受甲方的工作安排并完整办

妥涉秘资料的交接工作；

第十一条：劳动合同解除或期满终止后，乙方必须信守

解决，如协商不成的可向甲方所在地劳动仲裁机构申请仲裁

或向人民法院提出诉讼；

第十六条：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经

甲、乙双方签字盖章之日起生效。 甲方： 乙方：

代表人：

年月日年月 日篇二：采购保密协议

保密协议

本协议由披露方和接受方于_____年____月____日在

签订。

双方为发展、评估双方进行业务往来的机会（“业务往

来”），追求双方的共同利益，将 进行协商和讨论，在讨

论和协商过程中，披露方将向接受方披露保密信息，为保证

保密信息 的安全和机密以及双方的合法权利，经过平等协

商和在公平、平等的原则基础上，双方约定 如下：

1. 术语

本协议所指的“保密信息”，是指在本协议签订之前或

之后，由披露方或受其委托的 第三方所披露或提供的，不

论双方以口头、书面或电子形式为载体，也不论披露方是否

在该 信息上标明“保密”或其他类似标记的所有数据、信

息和资料。保密信息包括但不限于：

与该披露方及其供应商、子公司、关联公司、客户、董

事、股东未来的或潜在的

业务、项目、产品、系统、服务、技术、运作、流程、

计划、发明创造、技术诀窍、设计， 软件等相关的所有数

据、信息和资料。

关于披露方及其供应商、子公司、关联公司、客户、董

事、股东的各种管理制度、 操作规范、市场策略、竞争策

略、价格策略、市场营销的所有数据、信息和资料。

关于本协议及业务往来（已经进行了和拟进行的）的信

息和细节。

尽管存在上述规定，保密信息不包括以下信息：

接受方已经独立开发的信息，且接受方未曾违反任何法

律、法规或侵犯披露方的 任何权利，并且该等信息是在接

受方依照本协议条款从披露方获悉该等信息之前独立开发

的。

接受方在依照本协议条款从披露方获悉之前已合法占

有的信息，且接受方无需对 该等信息承担任何具有约束力

的保密义务。

属于公知信息，且公知状态并非由于接受方的过错所导

致。

接受方在未违反其对披露方承担的任何义务的情况下

从第三方获得的信息。

2. 保密信息的使用

披露方事先书面同意，接 受方不得基于本合同以外的目的

使用保密信息，也不得将保密信息披露给任何第三方。

接受方应建立并维持有效的安全保密措施来保护保密

信息，防止任何违背本协议而对保密信息的了解或使用；在

履行上述义务时，接受方均应采取不低于保护其自身保密信

息所采用的措施，并自行承担相关的费用。

若接受方的有关董事、监事、经理、高级职员和雇员其

职责要求他们获知、处

理保密信息，则接受方将保证指示该等人员遵守保密义

务，并责成上述人员签订一份与本协 议条款同样严格的保

密协议。

除非为实现本业务往来之目的而必须得到接受方专业

顾问、供应商、分支机构、

关联机构的服务而由此专业顾问、供应商、分支机构、

关联机构必须知晓该等保密信息外， 不得向上述机构/人员

披露保密信息；并且接受方在向上述机构/人员披露保密信

息时，应要

求其签订与本协议条款同样严格的保密协议，以确保保

密信息的保密性。

接受方不得复印、复制披露方所提供的保密信息，除非

是因为业务往来所必须，且

副本或复制品应属于披露方的财产。即使在上述情况

下，副本的数量也不得超过符合本业务 往来之目的的必要

限度，同时，接受方对复印件、复制品应采用与原件相同或

相应的保密水 平。

3. 强制性披露

相关法律、法规、法院命令、政府机关或者法律法规授

权的组织要求接受方披露保密信 息，接受方披露该等信息

不受本协议的约束，条件是接受方应即时通知披露方该等保

密信息 被要求披露。

4. 保密信息的所有权

披露方保留对其所披露的保密信息的所有权利和利益，

除披露方书面同意外，本协议的 任何规定均未向接受方明

示或者暗示授予任何与保密信息有关的任何专有权或所有

权。

5. 陈述与保证

披露方不对保密信息是否适于特定目的进行陈述和保

证，也不对应用上述保密信息是否 会导致侵犯第三方权利

或利益进行任何的陈述和保证；同时，披露方亦无义务主动

向接受方 提供额外信息以及对保密信息进行更新。

6. 文件退还

接受方应在业务往来终止后的十五个日历日内，向披露

方退还其全部保密信息及其全部 副本（不论其是否是在计

算机磁盘、光盘读取器、光盘、硬盘或软件中或纸张载体上

存储、 保存或记录的）；若接受方退还上述保密信息及其

全部副本为不可行，则接受方应将其销毁， 或者从计算机

或其他电子系统中删除。

7. 违约责任

协议一方违反本协议项下规定的行为将被视为违约，违

约方除应当立即停止违约行为之 外，还应当赔偿非违约方

因此所遭受的损失。其赔偿损失的范围包括但不限于：非违

约方的 实际损失、丧失商业机会的损失、丧失相关权利的

损失、调查违约行为而支出的合理费用以 及仲裁费、诉讼

费、律师费等。

8. 协议的生效与终止

本协议自双方签字盖章之日起生效，在双方为实现本业

务往来之目的而进行的讨论与谈 判的过程中，本协议应持

续有效。

9. 其他约定

非经披露方事先书面同意，接受方不得部分或全部转让

或以其他方式转移本协议项 下的权利和义务。

若本合同中任何条款按任何法律、法规、规章或其他规

定已告失效或无法执行，此

条款应视为在仅需符合该法律、法规、规章或其他规定

的限度内进行修改或删除，本合同的 其他条款仍应继续有

效。

本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均应适

用中华人民共和国的法律（香 港、澳门特别行政区和中国

台湾地区除外）。

任何源于、产生于或涉及本合同的争议应由双方通过友

好协商解决。若不能通过协 商解决争议，则此争议应提交

披露方所在地人民法院诉讼解决。

除非双方采用书面形式，否则对本协议的任何修正均属

无效。

披 露 方：接 受 方：

授权代表人： 授权代表人：

单位公章：单位公章：

日 期：201 年 月 日日期：201 年 月 日篇三：

公司采购合同

订 购 合 同

采 购 方：

住所：

法定代表人：

联系电话： 传真：

联系地址：

邮政编码：

供 货 方： (以下简称“乙方”)

住所：

法定代表人：

联系电话：传真：

联系地址：

邮政编码：

根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规，

甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方远洋城物管中心项目提

供工程物资相关事宜达成如下协议，以兹双方共同遵守。

第一条 订购物、数量、价款

1、1、物品名称：

2、2、物品材质：

3、3、定货数量：

4、4、计量单位：

第二条 合同价款及付款方式

单 价：__________/_______元人民币。

总 价：_ 元人民币（大写）_元_ (小写)。

价款支付方式： __货到验收合格，一次性付款

___________。

价款的支付时间：

年 月日，乙方交付全部货物，经甲方确认若全部货品

没有出现任何质量问题，则甲方应在本合同签署后30日内

支付相应款项，本合同为封口合同，报价的工程量与实际有

差距，按照实际工程量结算。

发票开具：乙方应在收到甲方支付各阶段款项的同时，

开具相应合法

有效的发票，如乙方拒绝提供发票，甲方有权拒绝支付

该笔款项且不承担任何违约责任。同时，乙方不得因此停止

工作。

本合同约定之价款为包死价，乙方不得以任何理由向

甲方收取任何其

他费用。同时不得擅自增加单价或总价。

第三条 样品约定

乙方应于___年____月____日前提供样品，经甲方确认

后，双方将其妥善封

存于_____，双方签字后，样品由甲方保管。

货物交付时，样品可选择以下第 a 种方式处理：

a.可抵作应交付货物,此项费用已经包括在合同价款

中；

b.返还给乙方。

第四条 质量标准

符合国家或行业对于合同标的产品的相关技术要求。

乙方所交所有成品，各项质量指标与样式均需与样品

一致。

产品交付时完整无损、外型美观、表面光洁、包装齐

全。

第五条 物品交付

交付时间：____________________________。

交付地点： _ _________________ _______。

运输费用：____由乙方负责__

_________________________________。

产品包装：产品包装应保证货物在正常运输及存放过

程中，保持完好

无破损及磨损。

交付状况：__所有采购物资符合相应国家质量标准_

_______________。

第六条 验收

验收标准：按照本合同约定质量要求及样品作为验收

标准。

验收方式：产品交付时，需由甲方人员确认，并签署

相关文件。如无

签署之书面文件，视为甲方未收取物品。

消防验收前，乙方消除部分错误地址码，待验收合格

后，将地址码全部恢复。

第七条 保修

订购物的保修期为产品交付后___30_天。在此期间，

对于订购物的非

人为损坏，乙方应在接到甲方通知后 2小时内到达甲

方指定地点进行免费维修及更换物品或零部件。

保修期过后，乙方负责对物品进行维修，并只收取成

本费用。

其他约定：_____无

______________________________。

第八条 甲方的权利和义务

甲方收到乙方货品后应于3日内，组织人员对货物进

行验收，并应于_

当__日内出具相应的书面文件。

甲方应按合同约定按时向乙方付款。

第九条 乙方的权利和义务

乙方有权要求甲方在约定的时间内组织人员对物品进

行验收。

乙方应依照合同约定或双方议定按时向甲方供货。

乙方应确保送至甲方处的物品外包装满足产品运输及

安装要求。

乙方应确保购得的材料质量满足本合同约定。

甲方所购买的物品所需安装的，乙方负责安装完毕并

调试合格。

其他权利义务： 无 。

第十条 保密条款

双方承认保密信息构成有价值的商业秘密。双方同意严

格按照本合同的规定使用对方的保密信息，未经对方的事先

书面许可，不得向第三方，或允许向第三方直接或间接地透

露保密信息。

第十一条 合同的变更、解除、终止和续订

甲乙双方经协商同意后可以变更、解除、终止本合同。

在本合同履行期间，如发生不能预见、不能避免并不

能克服的客观情

况即不可抗力，如战争、恐怖事件、地震等，致使本合

同不能履行，遭受不可抗力的一方应立即通知合同的另一

方，并应在7日内提供不可抗力发生之有效证明，遭受不可

抗力的一方可由此免除违约的责任；双方协商一致可以解除

合同。

如甲方向乙方继续续订本合同约定之物品，乙方应按

照本合同约定之 价格、质量标准等与甲方签订合同。

第十二条 违约责任

双方均应认真履行本合同，由于任何一方的过错使本

合同不能履行、

不能完全履行、延迟履行或者履行不符合约定条件的，

由过错方承担责任，如属双方过错，则根据各自过错大小，

分别承担相应的责任。

篇七：商品采购合同》商务条款

北京御养上健康科技有限公司 [AAD2G]

《商品采购合同》商务条款 本《商品采购合同》商务

条款，适用于亚马逊向供应商采购的所有商品（包括商

品包装）。

供应商 北京御养上健康科技有限公司 在亚马逊的供

应商编号是 AAD2G

一、商品

供应商应向亚马逊提供具体准确的商品信息和图片，包

括品牌、名称、规格、单位、价格、数量、交货时间及交货

地点等，以亚马逊发出并经供应商确认的订单为准。除非另

行约定，商品价格为含税价，已包含适用的税收及其它费用。

供应商向亚马逊交付的商品应为全新商品，不应有瑕疵或残

损，包装完整并应为不需亚马逊进行任何加工而直接交付给

消费者的状态。最优惠价格：供应商保证其向亚马逊提供的

所有商品价格、折扣、促销或返利以及其它优惠与供应商向

任何其它现有客户提供的条件是相等的或更优的。若供应商

向任何其它客户提供了更优折扣、返利或更优惠的促销或条

件，本合同项下商品价格应被视为自供应商向其它客户提供

优惠时已经修订，供应商应同时向亚马逊提供该等更优惠商

品价格及条件。亚马逊保留主张相应赔偿的权利。

二、订货

亚马逊通过供应商平台(Vendor Central)将订单通过电

子方式发送给供应商，供应商应在亚马逊发出订单后24小

时内对订单进行反馈，包括确认或拒绝订单。如果供应商未

于规定时间内反应，则供应商同意将被视为拒绝订单。

三、交货

1. 供应商应在确认订单后根据订单规定时间将商品交

付至订单列明的指定库房。供应商送货前应通知该库房，预

约送货具体时间并在约定时间按照供应商通过电子方式确

认的数量送货。

2. 供应商在向亚马逊交付商品的同时应向亚马逊提交

商品的简介、使用说明、警示说明、质量保证书、售后服务

承诺书等相关单证和资料。

3. 供应商负责对商品按照行业通用标准进行包装,并

应在内外包装上按照国家规定预印商品的条形码。包装必须

牢固，适合本合同附件或订单（以适用者为准）

约定的运输方式，并足以保护商品。如供应商不能在商

品包装上按国家规定预印商品的条形码，亚马逊可在商品包

装上印制条形码，但条形码及条形码印制费用由供应商承

担。

4. 亚马逊有权对供应商交付的商品进行检验，如发现

商品名称、规格、数量、包装等不符合合同或订单规定有权

拒绝收货或在合理时间内向供应商提出异议。供应商的交货

数量应以亚马逊实际收到并在供应商平台（Vendor Central）

中确认验收合格的商品数量为准。 四、付款

1. 付款方式：

付款方式：

月结[30]天，亚马逊、供应商之间的货款按月进行结算。

2. 尽管有本条第1款的规定，如果亚马逊确认供应商

的预计应付款总额大于预计应收款总额，亚马逊有权在结算

应付款款中预留一部分款项（预留款项以亚马逊的通知为

准）。亚马逊有权在接收供应商首单商品前冻结支付供应商

的货款。

3. 对于任一订单，在本条第1款规定的结算期限已届

满，且双方对结算货款（包括本条第2款规定的预留款）均

已确认无误的前提下，亚马逊将在收到供应商开具的其作为

一般纳税人所须提供的增值税发票后十个工作日内向供应

商支付该订单下的相应价款。如供应商不能开具合格的增值

税发票，应向亚马逊补偿其提供的增值税发票或普通发票与

其作为一般纳税人所应提供的增值税发票之间的税款差额。

4. 除另有其他书面约定，亚马逊将通过银行转账或电

汇方式向供应商在供应商平台中录入的合法有效的供应商

银行账号付款。供应商将承担亚马逊根据供应商未更新的付

款信息向供应商进行任何付款所发生的一切后果。

5. 对于任一订单，供应商应在送货后结算期满前在供

应商平台及时与亚马逊进行对帐。如供应商未按照亚马逊要

求进行对帐，亚马逊对于付款迟延不承担任何责任。如供应

商未能在送货后六（6）个月内在供应平台确认送货数量，

则视默认为同意亚马逊在供应商平台上确认的收货数量，并

以此为依据进行对账和结算。如供应商于结算期满后6个月

仍未按照亚马逊要求对帐, 亚马逊有权暂停结算货款直至

供应商执行对账操作。对于亚马逊用预付款结算的供应商，

供应商应在送货后六（6）个月在供应商平台及时与亚马逊

进行对帐。如供应商未按照亚马逊要求进行对帐，亚马逊对

于帐务差异不承担任何责任。如供应商未能在送货后六

（6）个月内在供应商平台确认送货数量，则被默认为

同意亚马逊在供应商平台上确认的收货数量，并以此为依据

进行对账和结算。

五、供货成本

亚马逊按照商品的定价

向供应商采购商品（对于供应商重点促销的商品，价格

折扣可由双方另行商定）。除非双方另有约定，商品价格为

含税价，并已包含适用的税收及其它费用。

六、退货

七、售后服务

供应商同意，亚马逊从供应商采购的商品系用于向消费

者销售。对于中国法律法规规定和/或商品生产商和/或供应

商承诺保修期或质量保证期的商品以及出现质量瑕疵的商

品，无论亚马逊与供应商的合作是否终止，如消费者未能从

商品生产商或其指定维修商处获得售后服务，而要求亚马逊

对任何供应商提供的商品质量瑕疵进行保修，亚马逊将该等

要求通知供应商。供应商应在收到亚马逊通知后10天内从

亚马逊收回商品并：（1）修复该等商品，（2）更换商品，

或（3）返还消费者为该等商品所支付的货款。如果供应商

未能在上述期限内对该等商品进行修复、更换或退款，则供

应商同意，亚马逊可立即向消费者退款，并从应付供应商货

款中直接扣除该款项。

八、特别约定（仅适用于图书商品）

1. 供应商保证，在供应商决定授予任何其它客户图书

商品的独家或排他销售权利时，供应商将提前15天书面通

知亚马逊，供应商保证亚马逊享有同等竞争的权利。

2. 供应商免费向亚马逊提供图书商品的部分内容（简

称“内容摘要”），并授权亚马逊为了推广和销售图书商品，

按照《商品采购合同》通用条款第四条第2款规定的方式使

用。亚马逊不向供应商承诺必须复制、使用或展示全部或部

分内容摘要。本规定也不限制或约束亚马逊在适用法律允许

和获得供应商任何其他授权情况下所享有的复制、展示、发

布和以其他方式使用内容摘要的任何权利。供应商保证，就

上述内容摘要，供应商拥有全部合法权利或已获得全部权利

人的合法授权，可以授予亚马逊上述权利和许可。

3. 对于供应商所提供的质量有问题的图书，如缺页、

装帧、内容等问题，供应商承诺给予亚马逊问题图书所涉及

亚马逊销售总金额作为补偿，以弥补亚马逊由此造成的库

房、物流、人员等相关损失。亚马逊保留按照《商品采购合

同》通用条款第三条、第七条规定合理主张退货或赔偿的权

利。 九、正品承诺

除《商品采购合同》通用条款已有相关约定继续适用外，

供应商承诺其向亚马逊供应的商品均为正品行货，商品具备

适用法律法规规定的资质文件，供应商拥有商品销售授权证

明以及合法的进货凭证。如供应商提供给亚马逊的商品为非

法、侵权商品或非正品行货，包括但不限于盗版商品、假货、

水货以及二手货等，供应商将按照向亚马逊所供应该商品的

全部金额的十倍向亚马逊承担赔偿责任，亚马逊有权将其从

应支付供应商的货款中直接扣除，货款不足赔偿部分，供应

及亚马逊不时发布的供应商平台政策向亚马逊提供服务。如

供应商全部或部分违反任何服务规则，亚马逊有权对供应商

收取违约金。供应商应在收到亚马逊以电子方式发送的违约

通知书之日起10个工作日内通过电子方式给予反馈并支付。

逾期未支付的，亚马逊有权从其应付供应商款项中直接扣除

该等违约金。

篇八：采购通用条款

采购通用合同条款

1、定义

本合同下列术语应解释为：

“采购人”，是指参加集中上采购活动的医疗机构。

“供应商”，指已列入《陕西省医疗机构药品集中上采

购挂候选品种清单》（以下简称“挂候选品种”）的挂企业

及其委托的配送企业。挂企业对其委托的配送企业所配送的

药品质量和相关服务负责。

“经办机构”，此文件中指陕西省卫生厅药品及医用耗

材集中招标采购办公室。

“合同”,指采购人和挂企业按照药品购销合同格式签

署的协议，内容包括：

挂企业提交的报价函和报价表；

挂候选通知书；

药品购销合同和采购品种一览表；

其他相关文件。

“合同价”，是指供应商在完全履行合同义务后采购人

应支付给供应商的价款，也可解释为供应商对采购人的实际

供应价。

“成交品种”,是指采购人从“挂候选品种”中选择的

拟采购和使用的药品。

“伴随服务”，是指根据合同规定供应商承担的与供货

有关的辅助服务和合同中规定其应承担的其他义务。

2、供应的药品

供应的药品应与《陕西省医疗机构药品集中上采购挂候

选品种清单》中的项目内容相一致。

除非采购人对有效期另有约定，供应商所提供药品的有

效期不得少于8个月。

供应商应保证采购人在使用成交药品时，不受第三方提

出的侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

供应商提供的全部药品均应按标准保护措施进行包装，

以防止药品在转运中损坏或变质，确保药品安全无损运抵指

定地点。

每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告

书。包装、标记和包装箱内外的单据应符合合同的特殊要求，

包括采购人后来提出的特殊要求。

3、药品配送

药品的配送由供应商承担；每次配送的时间和数量以采

购人的采购计划及订单为准。配送时应提供同批号的药检报

告书和发票。

4、伴随服务

供应商可能被要求提供下列服务中的一项或全部服务。

药品的现场搬运或入库。

提供药品开箱或分装的用具。

对开箱时发现的破损、近效期药品或其他不合格包装药

品及时更换。

在采购人指定地点为所供药品的临床应用进行现场讲

解或培训。

供应商应提供的相关服务项目。

如果供应商对可能发生的伴随服务需要收取费用，应在

报价时予以注明。

5、付款

医疗机构付款周期三个月。

6、质量保证及检验

按合同交付的药品质量应符合药典或国家药品监督管

理部门规定的标准，并与申报时承诺的质量相一致，以确保

临床用药安全有效。

采购人在接收药品时，应对药品进行验货确认，对不符

合合同要求或质量要求的，有权拒绝接受。供应商应及时更

换被拒绝的药品，不得影响采购人的临床用药。

采购人如果发现药品存在质量问题（以检验报告及其他