建筑工程施工合同范本
-
2023年3月18日发(作者：数字通信)建筑工程合同范本
建筑工程合同范本篇1
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法
律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作
事项协商一致，签定本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：基础与主体工程的施工建设(不包括水、暖、电、钢筋、木
工的施工)和与本项目相关的所有零星工程。
四、工程工期：本工程自接到甲方开工通知的次日起开工计算工期，到竣工
并通过验收之日止。计算实际工期。工期为_______天。工期每延误一天处罚元(从
合同总价中扣除)。遇不可抗力影响而不能正常施工的，必须在不可抗力终止后
24小时内经甲方代表签字后方可顺延工期。
五、质量要求：
严格按设计要求及国家有关规范进行施工。甲方指导现场管理代表及委托监
理公司对工程质量进行监督。
出现下列情况之一的，甲方有权责令乙方停止施工和终止合同，并作违约处
理：
1、拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;
2、工程或其它局部工程验收不合格又拒不返工，或返工以后仍然不合格的;
3、未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;
4、不服从甲方整体工程协调，施工过程中拒不接受甲方指挥的;
乙方因违反上述5条而被终止合同后，乙方已经完成的工程量按本合同第四
条决算后，乘以80%作为应付工程款，其余20%作为弥补甲方损失，并处没收全
部合同履约金。
六、单价：
1、质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内
2、计算方式：按主体建筑面积每平方米元为计算
3、质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达
4、结算工程量：按实际发生量计算。
七、工程承包方式：采用大轻包方式及包人工、包工具机械、包质量、包工
期、包安全生产、包文明施工。
八、工程价款的拨付及结算方式：
1、乙方自带一个月生活费，次月开始每月15日结算上月工资，按完成工程
量的50%付款：工程款的45%结构封顶并验收合格后一个月内支付，(办理结算后
一个月内，甲方支付至结算总额的95%)，剩余5%作为质量保证金。
2、乙方不得因甲方工程款不到位而停工，否则视为乙方违约。
3、对于未按本合同条款所增加的任务单金额均给予扣除，乙方不得有任何
异议。
4、乙方需上缴的人身保险元，由甲方代扣代缴。
5、政府规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方承担。
八、本工程式由甲方按工程式施工的进度计划供应材料，乙方设专人向甲方
办理各种材料的限额领料手续，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。
乙方施工中严格按照甲方提供的质量要求各材料配合比施工。乙方施工中用料浪
费及不合理的超出限额部分，由乙方负担，乙方在施工中应按垛堆使用材料，做
到日战日清，活完料净，保持现场整洁。
十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：
1、安全生产;乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全
制度，落实安全措施，确保施工安全。
2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施
工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的
要求。
3、工程工期：本工程工人自_________年_________月_________日进场施工，
确保甲方总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊
原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。
4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、
环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
十一、甲方责任：
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综
合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指
导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工人员的信宿、就餐等问题(费用由
乙方承担)，并及时对其进行卫生等方面的指导、监管。
5、照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任：
1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组
织施工。
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方
下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项
基本工作。
5、按国家的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。
(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质证书。等有效证
件。
(2)、乙方进入现场的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种
操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。
十三、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订〈〈安全生产协议书〉〉，
此协议书与本合同有同等的法律效力。
十四、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约
定。
十五、违约责任：
1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
(1)甲方不按约定核实乙方工程量，或不按约定支付工程款，或不按时支付
工程尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠工程款利率，并按拖
欠金额量向乙支付每日%0的违约金。
(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金元，甲方
尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延工期。
2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金：
(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定
的最低标准时，乙方应向甲方支付元的违约金;
(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付元的违约金，乙
方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违
约责任后仍应继续履行合同。
十六、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共
同负责履行本合同的各项约定。
十七、争议：
甲乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向
工程所在地法院提起诉讼。
十八、其它：
1、乙方进场后，乙方不能履行约定的文明、安全、进度、质量的规定，则
甲方有权扣除款项作为甲方经济损失。
2、甲方付给乙方承包价格中含合同期内乙方所有人员的福利、医疗费等一
切费用。
3、工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中，不得向甲方另
行计算。
4、本合同解释权属甲方。
十九、本合同自签定后生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清
后即失效。
二十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另行订补充协议。本合同正本一
式二份，双方各执一份。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表;
委托代理人：委托代理人：
地址;
电话：电话：
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
建筑工程合同范本篇2
招标编号（）
甲方（建设单位）：
乙方（施工单位）：
遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求，经工程项目报建和市招
标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商，特定协议
如下。
一、工程项目的综合说明
1、名称：2、3、规模：4、结构及层数：5、发包方式：6、发包范围：7、
年月天。
8、质量要求。
二、工程造价
1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为：
人民币：元（大写：）
人民币：元（大写：）
2、价格计算依据：
（1）标定的定额为：
（2）标定的取费标准：
（3）政策性调价文件截止日期：
三、材料采购供应
材料采购、运输、保管的责任和计价依据：
对材料质量的要求：
四、工程款支付方式
1、在合同签署后，开工前%作为工程付款。
2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。
3、按天津市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价
的%；留%做维修款，待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。
4、施工期允许调整的内容和依据：
五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取
1、施工过程三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。
2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含在总价内，待竣工结
算时按实际发生给与调整。
3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或
变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生
给予调整。
六、工程保修
本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。
七、遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合
同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。
八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决；协商不成，
按本合同约定的下列方法之一进行解决：
1、由仲裁委员会仲裁；
2、向人民法院起诉。
以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：电
话：电话：
签约日期：
签约地点：
建筑工程合同范本篇3
建设单位：__________________，以下简称甲方。
设计单位：__________________，以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质
等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称
甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目，建筑安装面积为
_________平方米，建设地点在_________________。
二、甲方义务
1、在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底。工程
俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
2、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改。未经乙方同意，甲方不
得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得
转让给第三方重复使用。
三、乙方义务
1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度
要求进行设计，并在________年____月____日以前，向甲方交付设计文件。其中，
设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____
份。
2、乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货
和编制施工图设计文件的需要。同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采
购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，
解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费
甲方将乙方提供的设计文件交由3—5家工程公司报价，若上述公司作出的
报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币25，
000元。
五、违约责任
1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规
定，向乙方偿付违约金。
2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向
甲方偿付相当于设计费的____%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。
5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成
的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应
承担赔偿金。
六、其它
本合同自________年____月____日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，
需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。
本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。本合同正本一式
二份，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程合同范本篇4
发包方(以下称甲方)：___________承包方(以下称乙方)：___________
法定代表人：___________________法定代表人：___________________
身份证号码：___________________身份证号码：___________________
为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，
经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建
筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双
方协商自愿签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：_________________________
2、工程地点：_________________________
3、工程内容：_________________________
4、工程面积：_________________________
5、工程立项批准文号：_________________
第二条工程项目期限
1、合同工期总共历时____________天(日历天);
开工日期：____________年____________月____________日;
竣工日期：____________年____________月____________日。
2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：
(1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停
电____________天以上(每次连续____________小时以上)，影响正常施工;停水
停电_______天以上;
(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;
(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程承包内容
1、工程承包形式：_________________________
2、工程承包范围：_________________________
第四条工程项目结算及付款方式
1、合同生效后____________日内，甲方付____________万元(大
写)(￥____________元)工程预付款。
2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报____________日内支付工程进
度款。
3、工程进度款支付达工程总造价的____________%时，不再按进度付工程款，
而在办完交工验收后一个月内支付____________%的款，留____________%的质保
金，保修期满后支付结乙方。
4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。
5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由
甲方承担，工期相应顺延。
6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由
施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚款。
7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，甲方凭盖有
乙方印章的发票拨付工程款。
8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否
则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。
第五条工程质量标准
1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以
及合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依
据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所
需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分
别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。
第六条工程验收
乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规
定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工
验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。
第七条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采
取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任
和因此发生的费用，由乙方承担。
第八条违约责任
1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的
____________%支付违约金。
2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的____________%支付
违约金。
3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常
使用的，除应一次性支付工程总额____________%的违约金，并及时采取措施返
工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的____________%支付违约
金。
第九条双方的权利与义务
1、甲方的权利与义务
(1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。
(2)在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式按时支付工程
款。
2、乙方的权利与义务
(1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不
得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。
(2)承担本工程施工中的一切安全事故责任。
(3)按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。
(4)把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收
工作。
(5)组织落实施工管理人员和材料设备进场。
(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙
方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。
(7)安全文明施工。
第十条争议解决
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提
起诉讼。
第十一条附则
1、本协议经双方签章后生效。
2、本协议于____________年____________月____________日在
____________签署。
3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应
协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
4、本协议一式____________份，双方各执____________份，具有同等法律
效力。
甲方(盖章)：___________________乙方(盖章)：___________________
代表人：______________________代表人：_______________________
_________年________月________日_________年________月________日
建筑工程合同范本篇5
发包方)甲方：______(承包方)乙方：______按照《中华人民共和国合同
法》、《全国室内装饰设计，施工企业管理规定》的规定，结合本工程具体情况，
双方协商达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称：_____________室内装饰工程
2、工程地点：________________________
3、承包范围：____________________________________
4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施
工。
5、工期：本工程自________年____月____日开工，于________年____月____
日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。
6、工程质量：按本合同第5条约定标准
7、合同价(人民币大写)：__________________元整。
二、甲方义务
1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部__或部分__房屋，清除影响施
工的障碍物。对只能部分__的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施。
2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续
和其他事宜。
三、乙方义务
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度
计划，交甲方审定。
2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，
解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严
格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制
工程结算。
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施
工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消
纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。
四、关于材料供应的约定
1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方
负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现
场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，
乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由
甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收
取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙
方负责赔偿。
2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。
3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，
非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的
双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，
应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
五、关于工程质量及验收的约定
1、本工程执行DB08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB3130-1999
《住宅装饰装修验收标准》____市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量
评定验收标准。
2、本工程由___方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方
承担，工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
六、关于工程价款及结算的约定
1、进场施工前后____日支付____________元整，工程进度过半支付
____________元整，工程完工支付____________元整，剩余款项____________
元于工程完工后三个月支付。
2、本合同价款以双方确认为结算依据，具体是指完成工程量清单中的一个
规定计量单位的分部分项工程所需的全部费用，包括了所有人工费、材料费、机
械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用
不可或缺的工作及责任的所有费用。
3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由乙方报给甲方审
核后确认)，其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合
同清单计价，不因任何因素而调整。
4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时，在合同预算价的基础
上对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，合同中有单价的，按合同中对应
的单价计算;合同中有类似项目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调
整后作为结算单价;合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制综合单价，
按甲方审核确认后之单价结算。
5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方
联系，在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由
此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的
一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
七、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知____日内
组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知
乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的
看管费用和其他相关费用。
八、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手
续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承
认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返
工费用由甲方承担，工期也予顺延。
九、有关安全生产和防火约定：甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地
应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道
畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及
相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事
故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，
乙方负责修复和赔偿。
十、违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工
所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的约定付款
的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲
方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备
管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事
故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。十
一、纠纷处理方式
1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，
可向____市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政
主管部门或消费者协会投拆。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照
本合同约定向―――市仲裁委员会申请仲裁―――人民法院提起诉讼。(将不
选定的解决方式划出)十
二、合同的变更和解除
1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生
效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签
订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同
总价款___%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双
方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十
三、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同
附件为本合同的组成部分。甲方(签章)：_____________________
乙方(签章)：______________________委托代理人：____________________
法定代表人：________________________住址：
__________________________
______________________________电话：__________________________
电话：______________________________签订日期：________年____月____
日
签订地点
建筑工程合同范本篇6
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
1、承包事项：
2、承包方式：平米包干，总建筑面积为：____________。
3、总价款为：________元。大写：____________。
4、承包范围：工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案，直
至竣工。
5、办公用品归属：电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、
钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供，资料软件由乙方承担。
6、工作分工乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步，工程竣工验收前
做好组卷和预验收工作。
①检验试验：甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作，乙
方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作。
②资料编制填写：施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要
求和方案要求的由甲方工程师编制，所有报验表、检验批表、验收表、统表等均
由乙方负责填写。
③资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。
④分包工程技术资料：乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料，并整
理归档。
7、结算地下室顶板结构封顶后付全部资料费的30%，主体结构封顶后付全
部资料费的40%，竣工验收备案后付全部资料费的30%。
8、资料整理要保证验收合格。
9、乙方进入现场要遵守甲方的各项规定。合同履行期间，乙方进入施工现
场要戴好安全帽并按规划的路线行走，防止出现人身伤亡事故。
甲方负责人：
乙方负责人：
________年____月____日
________年____月____日