委托建设工程施工合同书(精选3篇)

委托建设工程施工合同书（精选3篇）

委托建设工程书 篇1

发包人(全称)：__________________

承包人(全称)：__________________

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事

项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：___________________________。

2.工程地点：___________________________。

3.工程立项批准文号：__________________。

4.资金来源：___________________________。

5.工程内容：___________________________。

6.工程承包范围：

_____________________________________________。

二、合同工期

计划开工日期：______年____月_____日。

计划竣工日期：______年____月_____日。

工期总日历天数：_________天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一

致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合___________________________标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写__________________)(￥_________元);

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写__________________)(￥_________元);

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写__________________)(￥_________元);

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写__________________)(￥_________元);

(4)暂列金额：

人民币(大写__________________)(￥_________元);

2.合同价格形式：__________________。

五、项目经理

承包人项目经理：__________________。

六、合同文件构成

本与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标(如果有);

(2)投标函;

(3)专用合同条款;

(4)通用合同条款;

(5)技术标准和要求;

(6)图纸;

(7)已标价工程量清单或预算书;

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文

件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充

和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资

金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保

工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期

内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺

不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_________年_________月_________日签订。

十、签订地点

本合同在___________________________签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同

的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_________生效。

十三、合同份数

本合同一式_________份，均具有同等法律效力，发包人执

_________份，承包人执_________份。

发包人：_________________(公章)承包人：_______________(公章)

组织机构代码：________________组织机构代码：________________

地址：_______________________地址：_______________________

邮政编码：____________________邮政编码：____________________

法定代表人：__________________法定代表人：__________________

委托代理人：__________________委托代理人：__________________

电话：_______________________电话：_______________________

传真：_______________________传真：_______________________

电子信箱：____________________电子信箱：____________________

开户银行：____________________开户银行：____________________

账号：_______________________账号：_______________________

委托建设工程施工合同书 篇2

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及

有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程立项批准文号：

4. 资金来源：

5. 工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：(具体开工日期以开工令为准)。

计划竣工日期：(竣工日期应以开工令计算为准)。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日

期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量达到国家建筑工程质量验收g规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为

人民币(大写)元(￥元);

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写)元(￥元);

(2)建安劳保费：

人民币(大写)元(￥元);

(3)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) 元(￥元);

(4)专业工程暂估价金额：

人民币(大写) 元(￥元);

(5)暂列金额：

人民币(大写) 元(￥元)。

2. 合同价格形式：

五、项目经理

承包人项目经理：

六、合同文件构

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如有);

(2)投标函及其附录(如有);

(3)专用合同条款及其附件;

(4)通用合同条款;

(5)技术标准和要求;

(6)已标价工程量清单或预算书;

(7)图纸;

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文

件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充

和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条

款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资

金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保

工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期

内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺

不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同

的组成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

委托建设工程施工合同书 篇3

原告：___________________________省__________建筑有限责任公司

住所：___________________________市__________

法定代表人：______________________________________，总经理

被告：____________________________市__________管理有限公司

住所：____________________________市__________

法定代表人：_____________________________________，董事长

诉讼请求：_________________

1、判令被告支付原告工程款___________元(已扣除原告应支付的

钢材款___________元)及违约金___________元，合计___________元，

___________年___________月___________日后至判决生效止的违约金按

每天___________元计算;

2、判令被告支付原告因停工造成的材料损失费、误工费等损失

___________元;

3、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由：_________________

原告中标了被告建设的__________综合楼、殡仪馆的工程施工，双

方并签订了建设工程施工合同。原告按照被告的要求将综合楼及主楼

工程施工完毕。___________年___________月被告委托___________市

__________有限公司对已完工的工程进行结算审核。___________年

___________月___________日原、被告双方根据审核的结果进行了具体

的结算。经结算，被告尚欠原告工程款___________元整(含原告应支付

的钢材款___________元)，被告于结算当日出具了欠条给原告的内部承

包__________。___________年___________月___________日，被告对结算

后欠原告的工程款作出了书面的还款计划，并承诺了逾期付款的违约

责任。___________年___________月___________日，原被告双方对因被

告原因停工造成原告的损失进行了结算，经结算，被告另需赔偿原告

临时设施费、停工材料损失费、误工费共计___________元。原告多次

催促被告依约履行支付工程款及损失费的义务，但被告的法定代表人

却避而不见。为维护自身合法权益，现具状人民法院，望判如所请。

此致

___________市___________区人民法院

具状人：___________________________省__________建筑有限责任公

司

法定代表人：___________________________

代理律师____________________律师事务所_____________________