施工劳务承包合同书(通用15篇)

施工劳务承包合同书（通用15篇）

施工劳务承包合同书 篇1

甲方(发包方)：海南润地投资有限公司

乙方(承包方)：

甲、乙双方在平等、互利的基础上，甲方把海南润城国际项目以

包工形式发包给乙方。

一、项目概况

1、工程名称：海南润城国际公寓;

2、工程地点：海南省澄迈县金江镇;

3、结构形式：框架结构;

4、最高层数：十七层;

5、建筑面积：22503.06平方米。

二、施工质量要求

本项目施工质量标准为合格，乙方应严格按照国家施工验收规范

的标准施工及验收，确保工程质量达到标准。

三、工期

酒店部分自20_年4月 日开工，20_年8月31日竣工，公寓部分

20_年4月 日开工，20_年9月30日竣工。

四、承包方式

此工程承包形式为包工，即乙方负责所有设计图纸中的土建、水

(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防

电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机

械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料

{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网

等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工

由甲方负责，乙方配合。

五、合同价款

按平方米单价计算合同价款，368元/m2(面积按建筑面积)，此单

价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价

为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;

甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等

工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。

六、甲方权利与责任

1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工

质量进行监管、指导，乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员

提出的合理意见，甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协

议)的有关规定对乙方进行处罚，如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上

签字，甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签，甲方将对

乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚，在乙方的进度款中扣除;

2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;

3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作，

乙方指定材料进场时间及位置，乙方负责卸货，甲方对提供的材料质

量负责;

4、甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方负责水、电接入施工

区及生活区;

5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，乙方给予相应配

合;

此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;

4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理，乙

方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为，同时可以向此行为人的上级

进行如实反映。

八、付款方式

乙方进入现场施工至±0.000，甲方按地下室建筑面积的80%乘以

平米单价付款，每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘

以平米单价再乘以80%价款，装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配

套全部完成的建筑面积的40%乘以平米单价再乘以80%价款;工程竣工

后两个月内，甲方支付乙方合同价款的15%，5%的质保金按照国家质

量管理条例的相关规定，进行返还。

九、违约责任

1、乙方如不能如期竣工，每延误一天罚乙方贰拾万人民币，如乙

方提前竣工，每提前一天，甲方奖励乙方壹万元;提前30天，甲方奖励

乙方四拾万元人民币;

2、乙方施工质量无法满足国家验收标准，乙方又没有质量保障措

施，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责;

3、乙方月计划无法满足项目的总计划，乙方应拿出赶工措施经甲

方总工程师及项目总监审批，如果乙方执行过程依然无法满足整体进

度要求，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责;

4、甲、乙双方应严格执行合同内容，信守承诺，如甲、乙双方发

生争议应协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，本合同自签字之日起生

效。

甲方代表：签字 乙方代表：签字

甲方单位盖章 乙方单位盖章

施工劳务承包合同书 篇2

甲方：郴州永升建筑有限公司桂东县城污水管网二期工程项目部

(以下简称甲方)

乙方： 身份证号： (以下简称乙方)

经甲乙双方协商，甲方将污水管网二期(二标)市政工程土建施工劳

务分包给乙方具体施工，协定内容如下：

一、承包方式和承包范围

(一)承包方式：按包工不包料方式承包

(二)承包范围：

施工路段：

1、管道施工前期工作：主要包括放样，配合查找地下管线、光缆、

设施，准备好施工围挡、抽水设备等。

2、钢筋混凝土检查井及支井(管)：淤泥清理，混凝土垫层，支井

(管)人工开挖，砌筑、抹灰，钢筋制作、焊接、绑扎，模板制作、安装，

支管安装，管周及井坑外回填，路面恢复(包括水泥稳定层拌料、压实，

路面砼浇筑、划线、养护);

3、井盖安装、井坑边防护、路面卫生、交通警示标志及现场交通

疏导。

不包括：

1、污水管钻孔拉管施工，锯管、焊管和抽泥浆、运输;

2、土石方机械开挖、装卸、运输，大方量机械回填、夯实。

二、承包价格、付款和结算方式

(一)承包价格：

1、检查井按单项单价承包价格计算，即： 元/M计算，(其中：含

井底清淤，砼垫层，底板、井身、井盖钢筋砼，井周回填，围挡，爬

梯，井盖安装)如遇地下水或需要施工护壁时按照附表1单价计算，井

周路面恢复按照 元/m3另行计算。

2、截污井承包价格(3M)：护壁施工按照 元/m3计算，井底、井

身、井盖砼浇筑按照 元/m3计算，路面恢复按照 元/m3计算，人工截

留污水，抽水台班，旧井拆除、闸槽、砖砌截污堰、爬梯等施工单价

按照附表2计算;

3、砖砌支井：φ700mm 支井按 元/米深度计算(包括人工挖土、

砼垫层、砌砖抹灰、安装井盖等)，详细单价见附表3;

4、φ400mm支管埋设：支管埋设按 元/m 计算;详见附表3;

5、路面眀挖及路面恢复：人工开挖、回填、浇筑：

①需进行人工开挖的小方量土石方按照 元/m3计算，集中堆放，

由甲方铲车装运，乙方人工辅助清场;

②管沟回填砂及土方回填(含人工或机械夯实)：15.00元/m3; ③

路面恢复：基层6%水稳层按 元/m3计算工资(压实)。路面C30砼按

元/m3计算工资(含找平、收光、压线、养护及短途机械运输费用)

6、井底土质不良需换土处理时(经甲方技术人员确定)，砂垫层施

工按 元/m3计算工资，应分层回填、夯实，达到设计、规范要求。以

上价格均不包含税、费在内。

(二)、付款和结算方式

甲方每月按乙方实际发生工程量的 %结算工程款，在乙方承包范

围内的工程全部完工时付款达到 %，余款在工程竣工验收合格后一个

月内办理结算， 一次结清。

三、甲、乙双方职责

(一)甲方职责

1、由甲方提供的大型机械设备有：挖掘机带炮机，运输车辆，铲

车，路面切割机及配件(发电机1台);

2、提供以下材料：井盖，钢材，水泥，红砖，河沙(或山沙)，碎

石，砂卵石混合料，检查井大小圆形钢模(2套)，排污管，爬梯半成品，

防水材料，不锈钢闸板，围挡材料，警示标志(由甲方负责运到施工现

场，但乙方需预先在2天前报计划到项目部审核);

3、及时提供地下管、线详细分布位置点，并进行指导交底施工;

4、组织管道施工队的配合施工;

5、路面切割，砼及土石方开挖、运输，回填时机械铲土(砂)，检

查井外模滑模提升;

6、保证施工队工资款及时发放，不影响工程进度;。

(二)乙方职责

1、在项目部领导下，服从各级管理人员的指挥调度;

2、认真执行项目部的各项施工计划及方案，履行施工质量、安全

和施工进度安排;

3、 由乙方负责的施工机械、机具、材料有：

①施工机械、机具：除由甲方提供的大型机械外的其它一切施工

机械、机具;

②工程需用的模板材料：除甲方提供的砼检查井大小圆形钢模外

的其它模板及配套材料，如：木模板、支撑、方木、五金等均由乙方

负责;甲方提供的模具、围挡材料等由乙方负责保管并合理使用，中途

维修、保养、短途运输装卸费用及需改造费用均由乙方负责，完工后

按原数量交回项目部保管。

4、文明施工要求：负责施工围挡、警示标志合理布置，回收时堆

放到指定位置，路面保护，交通安全疏导等;

5、工程施工所需的水电费用、发电机油耗;

6、按照市政交通工程安全施工规范要求严格施工，杜绝安全事故，

如因乙方原因，造成安全事故，由乙方承担责任。

四、质量、安全、工期要求和文明施工

1、质量要求：按照甲方提供的设计施工图及市政给排水工程施工

规范要求进行施工，各分项分部工程必须经项目部或质量监督部门验

收达到合格以上标准，如因乙方原因造成不合格，必须返工重做，因

返工发生的一切费用均由乙方承担。

2、安全要求：严格遵守安全生产操作规程，禁止违章作业、违章

指挥，搞好施工区域内安全防护工作，特别是临边防护、机械作业、

夜班施工的安全防护，发现问题及时处理，消除安全隐患，杜绝安全

附件1，附件2，附件3，附件4

甲方代表(签章)：

乙方代表(签章)：

20 年 月 日

施工劳务承包合同书 篇3

工程发包人：__________________(甲方)

施工劳务承包人：__________________(乙方)

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《国务院村庄和

集镇规划建设管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工劳务承包事项协商达成

一致，订立本合同。

一、劳务承包人资质情况

资质证书号码：__________________

发证机关：__________________

资质专业及等级：__________________

复审时间及有效期：__________________

二、工程概况及劳务承包内容

工程名称：__________________

结构：_________，规模_________㎡，层数：_________

工程地点：

劳务承包内容：

三、工程承包施工期限

开始进场施工日期：_________年____月____日，竣工日期：

________年____月____日，总日历施工数为________天。

四、质量标准

按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工

程质量评定标准》等相关规范标准，本工程必须达到质量评定等级。

五、图纸

甲方应在乙方施工劳务承包工作开工前天，向乙方提供施工图套，

以及本合同工作有关的标准图套。

六、工程发包人(甲方)的义务。

(一)甲方应在乙方进入施工前完成下列工作前承担相应费用

1、在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施

工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：

2、在年月日前完成水、电、电讯等施工管线和施工道路，并满足

完成本合同劳务作业所需的用水、用电、通讯及施工道路畅通的时间

和质量要求。

3、在年月日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料。

4、在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交

验要求与保护责任为：

5、在年月日前向乙方下列生产、生活临时设施，其交验要求与保

护责任为：

(二)按时提供图纸，及时交付应供的各种合格建筑材料和设备，保

证施工需要。

(三)按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

(四)负责与监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。

七、劳务承包人(乙方)的义务

(一)对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲乙方负责，组织具有

相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自转

包、分包，自觉遵守法律法规及有关。

(二)严格按照设计图、竣工验收规范、有关技术要求及施工组织设

计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育，认真

执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安

全，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、

现场脏乱造成的损失及各种罚款。

(三)自觉接受甲方和政府有关部门的管理、监督和检查。

(四)妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转

材料及其他设施。

(五)为参加施工作业的人员办理意外伤害保险。

八、安全施工与检查

(一)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准

进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取

必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事

故的责任和因此而产生的费用，由乙方承担。

(二)甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因

导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。

九、事故处理

(一)发生事故伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有

关部门，并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处

理。

(二)乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相应规定处理。

十、劳务报酬

(一)本工程的劳务报酬采用一次性固定劳务报酬包工(包管理费、

安全设施费)，劳务报酬共计元。

(二)双方约定的其他方式(按计时或计件)

十一、工时及工程量的确认

(一)采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。

(二)采用按确定的工时(计件)计算劳务报酬的，由乙方每日(按月)

将提供劳务人数(工程量)报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，

超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

十二、劳务报酬的中间支付

(一)采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，甲方与乙方按下列方

式支付：

1、合同生效即支付预付款元。

2、中间支付

第一次支付时间为________年____月____日，支付________元。

第二次支付时间为________年____月____日，支付________元。

(二)采用计时单价或计件单价支付劳务报酬的，甲方与乙方约定支

付方法为：

十三、施工验收

乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。

乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，甲方应当在

收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或

者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已完成了本合同约定工

作，但工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无

偿修复，不延长工期，并承担由此导致甲方的相关损失。十四、违约

责任

如一方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况，应承担违约

责任，并支付另一方元的违约金。另一方要求违约方继续履行合同时，

违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。

十五、争议

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商和和解或要求有

关主管部门调解。如和解、调解不成、采用申请有关部门仲裁或向人

民法院起诉。

十六、合同解除

(一)如一方违约，并承担违约责任后，另一方可以要求解除合同。

(二)如因不可抗力(如自然灾害、国家政策调整等)致使本合同无法

履行，甲乙双方可以解除合同。

十七、合同终止

甲乙双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，本合同

即告终止。

十八、合同份数

本合同一式份，由甲乙双方各执一份，送镇(乡)村镇建设管理所和

各一份。

十九、补充条款

二十、合同生效

合同订立时间：________年____月____日。

合同订立地点：________________

本合同双方约定后生效。

甲方：工程发包人 乙方：劳务承包人

住所：____________住所：____________

电话：____________电话：____________

施工劳务承包合同书 篇4

甲方(发包方)：海南润地投资有限公司

乙方(承包方)：

甲、乙双方在平等、互利的基础上，甲方把海南润城国际项目以

包工形式发包给乙方。

一、项目概况

1、工程名称：海南润城国际公寓;

2、工程地点：海南省澄迈县金江镇;

3、结构形式：框架结构;

4、最高层数：十七层;

5、建筑面积：22503.06平方米。

二、施工质量要求

本项目施工质量标准为合格，乙方应严格按照国家施工验收规范

的标准施工及验收，确保工程质量达到标准。

三、工期

酒店部分自20xx年4月 日开工，20xx年8月31日竣工，公寓

部分20xx年4月 日开工，20xx年9月30日竣工。

四、承包方式

此工程承包形式为包工，即乙方负责所有设计图纸中的土建、水

(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防

电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机

械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料

{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网

等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工

由甲方负责，乙方配合。

五、合同价款

按平方米单价计算合同价款，368元/m2(面积按建筑面积)，此单

价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价

为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;

甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等

工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。

六、甲方权利与责任

1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工

质量进行监管、指导，乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员

提出的合理意见，甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协

议)的有关规定对乙方进行处罚，如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上

签字，甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签，甲方将对

乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚，在乙方的进度款中扣除;

2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;

3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作，

乙方指定材料进场时间及位置，乙方负责卸货，甲方对提供的材料质

量负责;

4、甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方负责水、电接入施工

区及生活区;

5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，乙方给予相应配

合;

此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;

4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理，乙

方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为，同时可以向此行为人的上级

进行如实反映。

八、付款方式

乙方进入现场施工至±0.000，甲方按地下室建筑面积的80%乘以

平米单价付款，每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘

以平米单价再乘以80%价款，装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配

套全部完成的建筑面积的40%乘以平米单价再乘以80%价款;工程竣工

后两个月内，甲方支付乙方合同价款的15%，5%的质保金按照国家质

量管理条例的相关规定，进行返还。

九、违约责任

1、乙方如不能如期竣工，每延误一天罚乙方贰拾万人民币，如乙

方提前竣工，每提前一天，甲方奖励乙方壹万元;提前30天，甲方奖励

乙方四拾万元人民币;

2、乙方施工质量无法满足国家验收标准，乙方又没有质量保障措

施，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责;

3、乙方月计划无法满足项目的总计划，乙方应拿出赶工措施经甲

方总工程师及项目总监审批，如果乙方执行过程依然无法满足整体进

度要求，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责;

4、甲、乙双方应严格执行合同内容，信守承诺，如甲、乙双方发

生争议应协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，本合同自签字之日起生

效。

甲方代表：签字 乙方代表：签字

甲方单位盖章 乙方单位盖章

日期： 日期：

施工劳务承包合同书 篇5

发包方(甲方)：___________________________

承包方(乙方) ：___________________________

甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就________工程施

工的劳务承包事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。

第一条、工程概况

1、工程项目名称：________________________

2、工程施工地点：________________________

3、承包内容：____________________________

4、承包方式：____________________________

5、承包价格：每平方米工价为____元。

第二条、工程期限

1、开工日期：________年_______月_______日开工。

2、竣工日期：________年_______月_______日竣工。

3、总工期为：日历天________天。

4、阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。

第三条、工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________。

第四条、甲方责任

1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明

施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的

交底。

3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工

作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时

对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

第五条、乙方责任

1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，

精心组织施工。

2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时

完成甲方下达的月工期计划。

3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

4、严格执行安全中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各

项基础工作。

5、按国家和市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证

书》等有效证件。

(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份

证件、特殊工种操作证件等有效证件。

6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

风险告知：合同中应明确双方当事人的权利、义务，以利于受委

托人在权利范围内完全履行义务，顺利完成委托事项，如果在合同履

行期间内发生争议，双方当事人也有清楚的尺度衡量自己行为得失，

便于争议的解决。

第六条、施工验收

1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施

工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对

乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工

序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修

复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应

无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而

减轻乙方责任。

2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲

方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令

予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)。

第七条、环境保护、安全生产和文明施工

1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、

环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相

关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工

标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采

取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全

检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造

成事故，承担一切责任后果和经济费用。

3、发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同

时按国家有关法律规定对事故进行处理。

4、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部

门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符

合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因

违反有关规定造成的损失和罚款。

5、加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限

制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损

害和妨碍。

第八条、安全责任

乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，

因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费

用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害

保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险

手续。

第九条、结算办法及付款方式

1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结

算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作

为支付劳务承包费用的依据。

2、 甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程

进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所

承包工程完工后付结算款的_______%，余款待所承包承包工程完工验

收达到合同要求后_______%付清。

3、在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳

_______%的劳务管理费。

第十条、争议纠纷解决

1、本协议的纠纷原则上采取平等、公平、互谅的原则进行协商，

并形成书面文件。

2、若协商不成，双方均有权向协议签订地人民法院提起诉讼。

风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院

诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，

约定向法院提起诉讼两审终审。

第十一条、其他约定

1、协议如有未尽事宜，须经协议双方共同协商，作出补充规定，

补充规定与本协议具有同等效力。

2、本协议自签订之日起生效。协议执行期间内，任何一方均不得

随意变更或解除协议。

3、本协议一式两份，甲乙双方各执壹份。

甲方签字：_________________ 乙方签字：_________________

_______年_______月_______日 _______年_______月_______日

签约地点：_________________ 签约地点：_________________

施工劳务承包合同书 篇6

甲方：烟台##汽车配件有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和相关规

定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就烟台##汽车

配件有限公司办公楼工程施工承包相关事宜，经双方协商达成一致，

订立本合同。

第一条、 工程概况

工程名称：烟台##汽车配件有限公司办公楼

工程地点：

第二条 工程承包范围

基础部分至四层泥水、钢筋、木工的所有工程量。

第三条 工程工期

1.计划开工日期：20xx年 月 日，计划完工日期：20xx年 月日 ;

2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

第四条 工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到_优良_。

第五条 合同内容

甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标，物资需用量计划表，实施对工程

质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、各分项工程的控制、

监督、检查和验收。

2.负责与设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。

4.及时提供由甲方供应的施工材料。

5.协助乙方管理现场施工人员。

第八条 乙方责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规;做好安全、文明施工、环境和职业健

康安全、劳动保护等工作。

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织

设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承

包范围内的工程质量向甲方负责;根据甲方的计划要求(包括调整后的计

划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工

期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3.服从甲方的监督、检查、管理;接受甲方有关人员对质量、进度、

技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时

检查其设备、材料保管、使用情况。

4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分

的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的经济

损失及各种罚款。

5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供

的材料及其他设施。

6.按国家政策规定与每个务工人员签订《》并按合同所约定的条

款支付务工人员工资，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相

关行政部门的处罚及责任后果;

8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用

品);

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条

件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止

使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后

果。

10.有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，

供甲方参考。

11.管理好自己的施工队伍，若有不服从甲方合理安排和要求，按

照1000元/次的标准罚款;不得在工地进行违反犯罪活动，一旦造成犯

罪的后果，甲方概不负责。

第九条 环境保护、安全生产和文明施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工

等方面的教育;依据国家法律法规，监督、监控乙方的相关工作实施情

况，使其体系有效运行。

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工

标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采

取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全

检查人员依法实施的监督检查。合同期内发生的一切意外事故，均由

乙方承担一切责任后果和经济费用。

3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部

门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符

合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因

违反有关规定造成的损失和罚款。

第十条 材料、设备供应与管理

1.甲方提供给乙方使用的材料应及时、保质保量，根据工程计划

需要向乙方提供。

2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管，乙方就妥善保管、

合理使用甲方供应的材料 (包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手

续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损

坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注

重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。

第十一条 承包方式、价格及包含的内容

1.承包方式及单价：本工程以固定单位面积清工造价计价的形式

发包，承包价格按照建筑面积每平米390.00元计算。

2.承包价格所包含的内容：

2.1甲方负责以下材料：

土建主材：钢筋、砼、水泥、砂石、砌体材料、外墙面砖、保温

材料、防水材料等材料;

2.2除甲方提供的材料外，其它本专业工种承包范围内需用的全部

材料、机具、辅材及用品均由乙方自备.

即：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调

遣费;施工所用的机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见

工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工

费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范

围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配

合用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场

内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

第十二条 结算办法及付款方式

1、工程结算方式：工程竣工结算时按甲方提供的设计图纸、设计

变更和现场签证，按建筑面积390.00元/每平方米(不包含任何税金)进

行结算。综合单价不再调整。

2.甲方不预付乙方生活费用。

3.付款方式(以人民币现金或现汇支付)：

3.1过程付款：甲方根据实际工程进度按下列形式向乙方支付工程

款(进度达到并提交完整付款资料后七个工作日内支付)：

1、施工设备进驻施工现场，并着手挖基，支付： 元;

1)当主体框架结构施工完成基础时，支付工程款 ;

2)当主体结构验收完成第一层时，支付工程款 ;

3)当主体结构验收完成第二层时，支付工程款 ;

4)当主体结构验收完成第三层时，支付工程款 ;

5)全部竣工验收通过，支付工程款

6)总工程款的 ，作为工程保证金。

第十三条 施工验收

1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施

工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对

乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工

序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修

复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，

甲方相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致

甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方

或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予

以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)。

3.乙方提出书面验收报告后十五个工作日内，甲方不及时验收，

即视为工程合格。

第十四条 工程保修

1.保修范围、期限：_2年_。

2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派

人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，

其费用由乙方承担。

第十五条 争议

1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，

双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保

持工作连续，保护好已完工作成果;

2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受;

2.3 仲裁机构要求停止合同工作;

2.4 法院要求停止合同工作。

第十六条 合同解除

1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因甲方原

因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

2.因不可抗力或甲方原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工

程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按

合同约定支付已完工作劳务报酬。

第十七条 合同终止

双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本

合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问

题，本合同即告终止。

第十八条 合同份数

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方签章：

20xx/4/30

乙方签章： 日期：

施工劳务承包合同书 篇7

甲方：___________________(以下简称甲方)

乙方：___________________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的

有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承

包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共

同遵守。

一、工程名称与地点

该工程为___________________工程，地点在___________________。

二、承包方式与要求

该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、

包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种

要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。

三、工程承包单价与内容

经双方协商，该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单

价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全

套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清

理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与

其他队伍配合等内容。

四、文明施工与奖罚

乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范

围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、

浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管

好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁

有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚

款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身

份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有

违反规定者，参照项目部相关规定处罚。

五、工程质量与安全

根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确

保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承

包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切

经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。

乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安

全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排

工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安

全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡

因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法

律责任。

六、付款方式与工期：

该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程

进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的__%。

工程竣工付至劳务费的____%。办完工程结算付至劳务费的______%。

留_____%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主

奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证

金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认

真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延

误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。

七、双方权力与义务

(一)甲方

1.甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条

件遵照执行。

2.甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施

处罚，经济赔偿及辞退的权力。

3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和

业主付款情况支付劳务费。

4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况

档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。

(二)乙方

1.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全

操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方

必须承担全部责任，甲方概不负责。

2.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，

1.以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，

必须追究违约方责任。

2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济

损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。

3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不

得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由

此造成的损失由乙方承担。

4.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。

本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。

甲方：______________

代表：______________

_____年_____月____日

乙方：______________

代表：______________

_____年_____月____日

最新施工劳务承包二

甲方：____________________

乙方：____________________

为确保混凝土生产与运输的正常进行，甲、乙双方本着互惠互利、

公平公正的原则，协商并达成本承包合同。

一、承包范围

1.甲方31辆搅拌车轮胎的调换和修补(不含甲方借用车辆，但甲方

指令性的情况除外，费用另定)。

2.甲方1辆急修车轮胎的调换和修补。

3.甲方3辆铲车轮胎的调换和修补。

二、双方责任

1.甲方每月_______日支付乙方轮胎劳务承包费用_______元。

2.甲方提供一定的作业场地，并租借空气压缩机一台、外胎硫化

机一台、内胎补胎机一台、电动拆胎机一台、千斤顶等给乙方使用。

3.乙方负责上述机械设备的保养与维修，维修费用甲方承担。

4.上述机械设备非正常损坏的维修费用由乙方承担。

5.乙方轮胎工不得少于3人，实行24小时服务，确保车辆轮胎的

修理与调换。

6.乙方人员要严格遵守甲方安全管理制度，如乙方发生安全事故，

则乙方承担全部责任及经济损失。

7.乙方人员要严格遵守甲方各项规章制度及管理要求，服从甲方

的管理，接受甲方的月度工作考核与评比(考核标准另定)。

8.甲方驾驶员在拆装、调换轮胎时应积极配合乙方工作人员。甲

方驾驶员进拌台装货时，必须查看轮胎是否完好，从而确保空车调换

轮胎。如重车调换轮胎，驾驶员必须协同轮胎工共同调换。

三、违约责任

1.乙方自承包之日起，除不可抗力的原因外，双方均不得中途违

约，如发生违约，则责任方赔偿对方一个月的平均承包费。

2.甲方车辆进入车间调换轮胎时间若超过1小时，扣除乙方承包费

50元/次;超过2小时，扣除乙方承包费100元/次;如发生三次以上的，

甲方有权终止合同(如遇轮胎工外出急修的情况例外)。

3.乙方须根据甲方文明生产要求，做好自己工作、生活场所的落

手清工作。若检查不合格，由甲方开具整改通知书限令整改，并扣除

乙方承包费100元;若当月发生二次及以上类似情况的，扣除乙方承包

费200元/次。

4.由于乙方未按规定做好报废轮胎的确认工作，从而导致轮胎报

废责任无法认定的，由乙方承担报废轮胎的赔偿费用。

5.本合同未尽事宜，经甲乙双方共同协商，做出补充规定，补充

合同与本合同具有同等的法律效力。

四、合同期限

本合同有效期为_______年_______月_______日至_______年_______月

_______日止，本合同一式二份，双方各执一份。

甲方(章)： _________

经办人：______________

乙方(章)：__________

经办人：______________

签约日期：____________

最新施工劳务承包合同范本三

编号：______________发包人：

分包工程名称：_____________________________________

承包人：_____________________________________

工地址：_______________________________施

____________________________区(县)

发包人(全称)：________________________________承包人(全称)：

________________________________根据《中华人民共和国民法典》、

《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公

正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立

本合同。

第一条 工程概况及承包工作内容1.1 工程名称：

______________________________________________ 1.2 工程概况：

______________________________________________ 1.3 分包工作内容：

__________________________________________范围包括：

__________________________________________________ 1.4 工程监理单位

(全称)：________________________________第二条 作业人员承包人根据

工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

第三条 合同工期开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年

____月_____日，工期为______天。

第四条 合同价款4.1 合同价款为：_________元(人民币)大写：

_________元4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划)：

经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，

确认：

4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再

调整。

4.2.2 以年施工预算或年施工概算定额为依据：

①定额工资单价为：

瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;

钢筋工_____元/工日;

砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工

_____元/工日;

水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工

日;_______;_______;_______;

②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中，地上结构：_____

元/平方米;地下结构：_____元/平方米;初装修：_____元/平方米;水电：

______元/平方米;________;_________;

③分项工程承包：

外墙面砖：_______元/平方米;屋面防水：_______元/平方米;

水磨石地面：_______元/平方米;水泥砂浆：_______元/平方米;

内墙普通抹灰：_______元/平方米;________;________;________. 4.2.3

定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签

证资料为准)4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停

气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按

__________标准补偿。

4.3 对合同价款内容的明确：

_______________________________________

第五条 合同价款的结算和支付5.1 结算、决算资料：

5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据

上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，

安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结

算书。

5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料

等。

5.2 合同价款的结算和决算：

5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确

认并共同履行书面结算手续。

5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，

发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程

决算手续。

5.3 合同价款的支付：

5.3.1 合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，

在______年_____月_____日付款_______元。

5.3.2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理

结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。

5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人

不得以现金方式向承包人支付劳务费。

5.3.4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发

包人出据北京市外地进京施工企业专用发票作为收款凭证，发包人须

将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人

指定的人员。

第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 安全施工：

发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施

的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

6.2 重大伤亡及其他安全事故处理：

6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施

防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必

须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

6.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承

担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部

门的认定处理。

6.3 对本工程的安全生产标准，双方约定如下：

_______________________.

第七条 工程质量、验收与保修7.1 工程质量应达到设计图纸要求

及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工

验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认

可后，以质量要求较高者为施工依据。

7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施

工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得

文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发

包人予以经济补偿，因承包人原 因造成窝工的，工期不顺延，发生的

费用由承包人承担。

7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施

工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办

理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使

用的，视为符合合同要求，工程交工。

7.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：

_________________________.

第八条 工期延误8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包

人施工代表确认，工期相应顺延。

a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、

火灾等不可抗力;

b.设计变更和工程量增加;

c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行;

d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须

的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行。

施工劳务承包合同书 篇8

甲方(劳务发包方)：乙方：

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《民法典》等相关法律，在

平等公正的情况下签定如下合同：

一、 工程概况

工程地址：

工程名称：

工程内容：

二、承包价格

1. 室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安

装费用。具体单价如下：

箱体规格：______，单价： 0元/只

2. 室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装

费用。具体单价如下：

喷头类型： 下喷 ，单价： 元/只

3. 消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(3元/

米)。具体单价如下：

探头单价：元/只

4. 室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外

市政给水管，约120米)，不计配件等其他安装费用。共计元，土方开

挖费用不包含在内。

5. 开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下： 费用内

容： 开DN150洞 ，单价： 元/只

6. 由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应

按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

7. 消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿

式报警阀共计元。

8. 消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计元。消火栓、喷

淋系统调试费不再另计龋

三、付款方式

1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方元作为当月生活费。

2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后，甲方在1

周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月

内付清余款。

四、材料及施工施工场地

1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙

方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具

由乙方自备。

2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时

采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济

损失.

3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲

方支付房租，乙方支付水电费。

五、合同争议

1.出现争议甲乙双方先协商。

2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

3.本合同一式两份，双方各执一份。

甲方代表(签字)： 乙方负责人(签字)：

年月日：

施工劳务承包合同书 篇9

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的

有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程项目的穿线、设备安

装与调试工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如

下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称与地点

该工程为中铁弘居荷里活弱电工程，地点花牌坊南熏巷。

二、承包方式与要求

该工程甲方采取人工承包形式承包给乙方。要求主要工种要有上

岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。

三、工程承包单价与内容

经双方协商，该穿线、设备安装与调试工程按以下方式承包给乙

方：

3.1 黑白可视对讲系统元/户(机房至可视分机穿线、安装与调试);

3.2 电视系统元/点(多媒体箱至面板一个点，电井至多媒体箱一个

点);

3.3 紧急按钮元/点;

3.4 煤气报警元/点;

3.5 电话元/点(电井分线箱至户内多媒体箱一个点，多媒体箱至面

板一个点);

3.6 闭路电视监控系统(穿线、安装与调试所有工作)

3.6.1 半球、枪机元/点;

3.6.2 带云台摄像机元/点;

3.7 停车场系统元/套(穿线、设备安装与调试工作);3.8 周界红外对

射报警系统255元/对(穿线、设备安装与调试工作);

3.9 门禁系统元/门(穿线、设备安装与调试工作)。

注：以上工作不含配管

四、工程质量与安全

根据业主要求，该工程质量要求达到优良，最后通过监理与业主

方验收，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工

程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工

修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结

算中扣回。乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵

守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每

天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，

装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发

生。如遇下列方式的处理办法：

4.1 甲方现场管理人员发现乙方施工人员未戴安全帽、未系安全带，

对工人一次罚款50元，施工班组长一次元;

4.2 甲方现场管理人员发现乙方施工人员施工存在安全隐患，责令

其停止作业，限期整改。迂期没整改的。处100元以上1000元以下

罚款。

以上条例如由监理单位或业主方通报罚款的，由乙方自行承担，

甲方对乙方并处两倍罚款。

五、文明施工与奖罚

乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范

围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、

浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管

好自己的队伍，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必

须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证复印件报甲

方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目

部相关规定处罚。

处罚条例如下：

5.1未做到工完料尽场地清，处50元以上200以下罚款;

5.2乱锯、乱丢、浪费材料，处200元以上1000元以下罚款;

5.3如发现偷盗行为，处1000元以上罚款;

5.4在施工现场打架、斗殴，处20__元以上罚款。

以上条例如由监理单位或业主方通报罚款的，由乙方自行承担，

甲方对乙方并处两倍罚款。

六、付款方式与工期

该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，具体方式如下：

6.1 穿线完成后付工程款50%;

6.2 设备安装完成后会工程款40%;

6.3 设备试运行七天后，运行正常付工程款5%。

6.4 竣工验收交物管后付工程款5%。

七、双方权力与义务

(一)甲方

1.甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施

处罚，经济赔偿及辞退的权力。

2.甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条

件遵照执行。

3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定付

款情况支付劳务费。

4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况

档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。

(二)乙方

1.乙方不能在施工进行了中无故退场，如因无故退场造成甲方一

切损失由乙方全部承担，甲方有权向法律机构提起上诉。如在甲方同

意退场的情况下，乙方要给甲方一周的时间交接工作，在交接工作完

成后才能退场。并主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。 2.

乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规

程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方承担自

得承担全部责任，甲方概不负责。

3.乙方必须向现场施工人员购买意外险。如因非自身原因造成人

身伤害或死亡事故，乙方承担5000元以下责任，5000元以上的意外

事故由甲方承担。

4.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的

见解，供甲方参考。

5.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使

用。同时乙方应提供人员名单、身份证复印件。

6.乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，

如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。 7.

为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消

极怠工。

8. 如果甲方在付款期到后，五个工作日内未及时向乙方支付进度

款，乙方有权停工至退场，造成的一切损失由甲方自行承担。9.如果

因甲方供应材料不及时造成一切损失，由甲方承担。

八、违约责任与其他

1.以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，

必须追究违约方责任。

2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济

损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。 3.

属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此

对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成

的损失由乙方承担。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，经

双方签字盖章后生效。

甲方：(盖章) _ 乙方：(盖章)

代表(签字)： _ _ 代表(签字)：

年月日年月日

施工劳务承包合同书 篇10

甲方：____________________

乙方：__________________

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文

件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就

_______________(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：____________________

工程地点：____________________

工程承包范围

____________________1#、3#、4#、5#、11#、12#楼施工图的全

部工程量。

第三条 工程工期

1.计划开工日期：_____年_____月，计划完工日期：__________年

_____月_____日。

2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

第四条 工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到国家设计要求。

第五条 组成合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1.本合同;

2本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;

注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，

按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情

况下由双方协商解决。

第六条 甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量

计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、

实验化验的控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作

关系。

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对

施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清

退。

4.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

5.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

第七条 乙方责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，

做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2. 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织

设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承

包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整

后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、

保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚

款。

3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到

位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，

持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员

对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：

接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效

证件、持证上岗情况;

5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分

的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切

经济损失及各种罚款：

6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供

或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：

7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所

约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此

项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安

全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条

件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止

使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后

果。

10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，

乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

第八条 环境保护、安全生产和文明施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、

环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相

关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运

行。

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工

标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采

取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全

检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造

成事故，承担一切责任后果和经济费用。

发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时

按国家有关法律规定对事故进行处理。

3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部

门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符

合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因

违反有关规定造成的损失和罚款。

加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制

由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害

和妨碍。

第九条 材料、设备供应与管理

1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需

要向乙方提供。

2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、

保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);

因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注

重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材

料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。

第十条 承包方式、价格及包含的内容

1.承包方式及单价：按3#、4#、11#、12#楼施工图包含的全部

内容包工包料、每平方米1800元;1#、5#楼按每平方米1800元的45%

结算(即每平米810元)。

2.承包价格所包含的内容：

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：

小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待

料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退

库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆

(安全网、防护栏杆、防护棚等);

文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);

承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和

安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

甲方一次性支付乙方工程变更量全部费用贰拾万元整。甲方今后

不再向乙方支付任何变更费用。

4.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变

化而调整变动。

第十一条 结算办法及付款方式

1.每月_____日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结

算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作

为支付劳务承包费用的依据。

2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进

度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承

包工程完工后付结算款的_______%，余款待所承包承包工程完工验收

达到合同要求后_______%付清。

3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳

_____%的劳务管理费。

第十二条 施工验收

1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施

工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对

乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工

序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修

复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应

无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而

减轻乙方责任。

2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方

或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予

以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

第十三条 工程保修

1.保修范围、期限：

2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派

人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，

其费用由乙方承担。

第十四条 保险

1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并

为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险

费用。

2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

第十五条 争议

1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，

应在甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保

持工作连续，保护好已完工作成果;

2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受;

2.3 仲裁机构要求停止合同工作;

2.4 法院要求停止合同工作。

第十六条 合同履约保证金

1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投

标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、

施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵

纪守法等。

若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的

金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，

并赔偿由此给甲方造成果。

3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部

门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证

金(不计利息)。

第十七条 合同终止

双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本

合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问

题，本合同即告终止。

第十八条 合同份数

本合同一式_______份， 甲方_______份;乙方_______份。

第十九条 合同生效

本合同自双方签章后生效。

甲方(盖章)：______________

乙方(盖章)：______________

合同签订时间：______________

合同签订地点：______________

施工劳务承包合同书 篇11

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和

其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用

的原则，双方就该工程项目主线桥梁结构工程施工达成如下协议。

一、工程概况

(一)工程名称：

(二)工程地点：

(三)工程范围：项目合同内主线桥梁(卷角塘、马槽冲及清水沟)结

构施工的所有工作内容。

(四)施工承包内容：

1、主线桥梁设计施工图中的所有工程(前期施工队已完成的工程

以及上部梁板的预制安装除外)。

2、钢筋制安及加工所需的全部施工机械及配套设备，以及施工耗

材(焊条、扎丝等);桥墩、系梁、盖梁模板安拆及耗材等(墩柱、系梁及

盖梁模板、配套型钢、加固用钢管扣件等由甲方提供);桥台及下部构造、

湿接缝模板制作安装拆除(模板由乙方自行负责，包括架管、扣件、对

拉加固螺杆等材料的租赁与购买);砼浇筑养护及施工用机具(电机、振

动棒、水管、耗材等)。

3、马槽冲大桥40m跨盖梁除预应力张拉施工外的结构施工，还

包括锚具及波纹管的预埋安装等，并协助配合张拉施工。

4、甲方安排的其他施工。

二、承包方式：

1、劳务施工承包，包质量、包工期、包安全、包设备、包模板等。

2、本工程无开工预付款，无机械设备的进出场费。

3、民工工资担保金：

在双方签订合同时，乙方应向甲方缴纳5万元的民工工资保证金;

保证金在乙方承包工程全部完成后，甲方确认乙方的民工工资已发放

完毕后退还。

4、甲方提供的定型模板及配套在双方签认后交由乙方使用与管理，

乙方负责其日常的保养维修，工程完工后如数交还甲方，如有丢失和

损坏乙方将按购买价赔偿。

5、大型施工机械备(砼罐车、吊车)由甲方提供，乙方实施组织、

管理并进行考核。砼由甲方搅拌并运到现场，砼吊仓及吊装时的其他

辅助人工全部由乙方负责。

6、桥台基础的土方开挖由甲方组织施工，其设计标高30cm内的

人工清基由乙方完成。

三、合同价款：

1、工程量的确定方式：以设计施工图为计算依据，结算时以监理、

业主确认的工程量为准。

2、合同单价：根据工程施工条件、设计要求，经双方协商执行下

列单价

劳务承包施工单价表

序号

部位

项目名称

单位

单价(元)

主要工作内容

桩基

桩基砼浇筑

桩孔排水、清孔、钢筋除锈、辅肋吊装、砼浇筑。

桩顶截桩

根

破砼、钢筋修复除锈。

下部结构

下部结构砼(综合)

前期作业队未完成的所有下部结构砼施工(甲方提供定型模板及配

套配件)。

包括钢筋制安、模板安拆、支架安拆、安全防护、砼浇筑及养护、

桥台

桥台砼(综合)

人工清基底、施工图设计的全部结构砼浇筑养护、模板制作安装

拆除、模板加固对接螺杆(其用量不计入钢筋设计用量)、架管搭拆、施

工所需的其他耗材等;片石的掺入量不得少于20%。

台帽、垫石钢筋

上部结构

湿接缝20m

条

湿接缝包括翼板接缝和横隔板接缝：钢筋制安、模板及安拆、砼

浇筑养护、耗材等。

湿接缝25m

条

湿接缝40m

条

桥面

铺装钢筋

钢筋制安、焊接等

砼

砼浇筑、养护等

栏杆

钢筋制安、模板(定型模板甲方提供)安拆、砼浇筑养护等。

注：1)桥台片石砼中的片石掺量按20%(单价按90元/m06计算)

由乙方掺入施工，在确保工程质量的前题下，乙方多掺入片石而节约

的砼方量按310元/m06单独计入乙方的劳务费中，其片石由乙方负

责采购运输。掺入的片石质量应满足设计及规范要求。如乙方减少片

石掺量(<20%)，而造成砼用量增加的，乙方按310元/m06赔偿。

2)乙方工作内容中已包含场地内的材料运输，施工用水接入与管

理。

3)甲方负责将电接入乙方施工现场的二级配电箱并承担费用，从

二级配电箱接出的施工用电力配线及配电箱全部由乙方负责并承担费

用。

4)电费由甲方承担，乙方在施工中应节约用电，对人为造成浪费

的将予以处罚。

单价已包含了组织劳务施工的所有费用，即包括技工、普工、电

工、机操工、维修工、技术员、现场管理及负责人员工资;生活、交通、

住宿费及其他日常开支费;施工机械租赁、购买、进出场、安装等费用;

耗材及辅助材料费;现场施工管理费等。

3、钢筋加工采用设计用量承包形式：

1)按设计图计算钢材理论用量作为甲方购买量;

2)如施工中超出设计量的，其超出部分由乙方全额赔付;

3)如施工中少于设计量的，其节约的钢材量归乙方，作为对乙方

的奖励;

4)进场钢材由乙方派专人跟踪过磅并签字确认，如不派人将视乙

方已确认甲方进场钢材量。

4、保险：乙方进场后应根据自身情况，应购买民工(应不少于

200元/人)及三者意外险，其费用由乙方承担。

四、工期

1、本项目暂定工期为：20__年5月25日开工，至20__年11月

30日完工。

2、工期责任：乙方若不能按期完成承包范围内的施工任务，甲方

按每延误一天罚乙方1000元整(壹仟元整)作为工期违约罚金;因甲方原

因造成停工的，其工期顺延。

因甲方因素造成连续停工在7天以上时，每停工一天(从8天起算)，

甲方将按现场施工人员数补贴生活费50元/人·天(发生停工时其停工时

间、待工人数必须在事故3天内办理确认)。

五、双方的一般权利和义务

(一)甲方

1、全面履行总包合同而组织实施施工管理的各项工作和对乙方进

行统一指挥管理。

2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、

季、月、周施工计划、物资需用量计划表(乙方应提前7上报甲方审核

批准)，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试

验化验的控制、监督、检查和验收;

3、负责向乙方提供施工图纸，统一安排技术档案资料的收集整理

及交工验收;

4、负责工程控制测量、负责技术交底、下达施工计划。

5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产的临时设施、工作

用水、用电及施工场地。

6、负责按合同规定向乙方计量和支付工程款。

7、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关

系。

8、当乙方在进度、质量满足不了项目整体施工要求时，经甲方要

求督促后效果仍不明显时，甲方有权对乙方所承包的工程内容进行分

解，指定别的施工队伍进行突击，所发生的费用由乙方承担，甲方有

权在乙方的工程款中直接扣出;

9、乙方因故(非甲方因素)中途退场的，其民工保证金甲方将予没

收;并且，乙方所完成的工程量，甲方只能按50%予以结算，其余款作

为乙方的违约金，甲方将予以没收。

10、对原材料、砼配合比及搅拌的质量负责。

11、负责施工便道的施工，日常的维护由乙方负责。

(二)乙方

1、组建负责该协议范围内工程的施工管理队伍，并委派履行本合

同的项目负责人为，职务：驻地负责人。保证委派的项目负责人每月

在工地时间不少于25天。若乙方未经甲方许可擅自离开现场的甲方按

1000元/天/次(壹仟元/天/次)进行处罚。

2、对本合同范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应职业资

格的熟练工人和符合要求的机具设备等各种资源投入工程，并进行有

效的组织，按期按质地完成工程施工任务;

3、乙方在履行合同时要服从甲方管理，遵守、贯彻和执行甲方对

工程项目的管理要求及各种文件精神。

4、乙方应配合现场的检测，负责试件的制作、取样。

5、严格按照设计图纸、施工技术规范、质量检评标准，精心组织

施工，确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，投入足够

的人力、物力，保证工期。

6、为确保工程施工质量，应充分做好必要的保障及防护措施。

7、加强安全教育，做好安全教育记录，认真执行安全技术操作规

范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，

做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、

安全事故、现场脏乱差造成的损失及各种罚款。

8、自觉接受甲方及有关上级部门的管理、监督和检查;接受甲方

随时检查其设备、材料保管、使用情况。

9、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置

标牌，文明施工;搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

10、施工过程中根据工程需要甲方有权要求乙方增加工人数量、

管理人员及机械设备数量，乙方必须按时组织人员设备进场满足施工

需求，若逾期不到将根据情况对乙方处以500～5000元/天的罚款，

并直接在计量支付款中扣除。

11、乙方自行负责施工人员的住宿、生活，并加强日常管理;乙方

人员必须了解并尊重地方民俗民风，与地方和谐相处。

六、工程质量

(一)质量标准：

1、本工程符合工程项目建设文件规定及国家现行工程质量验收标

准和相关规定，并经验收合格。工程建设中依照国家现行有关施工技

术规范和本公司质量管理体系相关程序文件中的规定及要求进行操作

和管理，保证工程质量达到设计和合同约定的要求。

2、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担全部违

约责任，并承担由此对甲方造成的一切损失，由甲方在工程款中直接

扣除。

因乙方施工出现质量问题而造成的返工，乙方将承担全部的经济

损失。

(二)本工程适用标准、规范

1、公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-20__)

2、在合同履行过程中，执行中华人民共和国强制性标准及现行的

行业标准、规范。

3、应符合国家现行的有关强制性标准的规定。

(三)质量检验：

1、检查和返工

1)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同

发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条

件。

2)工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按要求拆除和重新施

工并承担相应费用，直到符合约定标准。

3)因甲方提供的材料和砼达不到要求而造成的返工，由甲方承担。

2、中间验收

工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，

并在隐蔽或中间验收前8小时以书面形式通知甲方验收。乙方准备验

收记录，待乙方取得监理工程师在验收记录上签字后验收合格，乙方

可继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新验收。

七、职业健康与安全施工和环境保护

1、乙方应采取措施使工作环境符合职业健康有关法规的规定，防

治职业病的发生。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，执行

甲方的安全管理制度，制定安全施工细则。严格按安全标准组织施工，

采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查

人员依法实施的监督检查。

3、因乙方人为因素造成的事故(包括第三者人员在内)，其支付的

损失赔偿费，抚恤费和法律责任均应由乙方负责。

发生安全事故造成经济赔付时，其超出甲方投保赔付标准额度外

的费用，由乙方承担。

4、乙方在施工过程中必须进行安全交底，。

5、本工程乙方现场文明施工须达到业主要求，并配合甲方设置必

要的标示、标牌及各种宣传。

6、乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其

进行控制，防止安全事故的发生。

7、乙方要严格执行法律、法规及甲方对安全管理的有关规定，并

承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切

费用。

8、因乙方因素发生质量、安全事故，造成业主对甲方的经济处罚

由乙方承担。

八、工程计量与支付

1、按月计量支付，所完工程在验收合格后，工程量经双方确认。

2、当月应付乙方款额，按80%在当月30号前，按以下规定向乙

方支付：

1)民工工资由甲方监督发放：乙方每月25日以前按月向甲方提供

乙方人员上月工资发放清单，发放清单必须有乙方负责人签字及人员

身份证件号码，工资发放清单待甲方核实后由甲方现场监督乙方发放。

2)乙方工资发放清单必须按实上报。

3)乙方未支付民工工资的，甲方不批准拨付任何款项。

其余的20%工程款在工程完工结算时予以支付。

九、完工结算

承包工程全部完成后经检测合格，10天内予以结算，并在30内

甲方向乙方支付全部工程款。

十、其他：

1、保险：保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或

者减少损失。

2、合同生效与终止：本合同自双方签字后生效，甲方支付完乙方

工程结算款之日终止。

3、合同份数：本合同一式四份，甲方二份、乙方二份，均具同等

法律效力。

十一、协议附件

1、乙方身份证复印件

甲方：乙方：

委托代理人：代表人：

身份证号码：

日期：日期：

施工劳务承包合同书 篇12

甲方：

乙方：

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、

行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

该工程项目主线桥梁结构工程施工达成如下协议。

一、工程概况

3、马槽冲大桥40m跨盖梁除预应力张拉施工外的结构施工，还

包括锚具及波纹管的预埋安装等，并协助配合张拉施工。

4、甲方安排的其他施工。

二、承包方式：

1、劳务施工承包，包质量、包工期、包安全、包设备、包模板等。

2、本工程无开工预付款，无机械设备的进出场费。

3、民工工资担保金：

在双方签订合同时，乙方应向甲方缴纳5万元的民工工资保证金；

保证金在乙方承包工程全部完成后，甲方确认乙方的民工工资已发放

完毕后退还。

4、甲方提供的定型模板及配套在双方签认后交由乙方使用与管理，

乙方负责其日常的保养维修，工程完工后如数交还甲方，如有丢失和

损坏乙方将按购买价赔偿。

5、大型施工机械备（砼罐车、吊车）由甲方提供，乙方实施组织、

管理并进行考核。砼由甲方搅拌并运到现场，砼吊仓及吊装时的其他

辅助人工全部由乙方负责。

6、桥台基础的土方开挖由甲方组织施工，其设计标高30cm内的

人工清基由乙方完成。

三、合同价款：

1、工程量的确定方式：以设计施工图为计算依据，结算时以监理、

业主确认的工程量为准。

2、合同单价：根据工程施工条件、设计要求，经双方协商执行下

列单价

劳务承包施工单价表

桩基

桩基砼浇筑

桩孔排水、清孔、钢筋除锈、辅肋吊装、砼浇筑。

桩顶截桩

根

破砼、钢筋修复除锈。

下部结构

下部结构砼（综合）

前期作业队未完成的所有下部结构砼施工（甲方提供定型模板及

配套配件）。

包括钢筋制安、模板安拆、支架安拆、安全防护、砼浇筑及养护、

施工耗材等。

桥台

桥台砼（综合）

人工清基底、施工图设计的全部结构砼浇筑养护、模板制作安装

砼

砼浇筑、养护等

栏杆

钢筋制安、模板（定型模板甲方提供）安拆、砼浇筑养护等。

注：1）桥台片石砼中的片石掺量按20%（单价按90元/m06计

算）由乙方掺入施工，在确保工程质量的前题下，乙方多掺入片石而

节约的砼方量按310元/m06单独计入乙方的劳务费中，其片石由乙

方负责采购运输。掺入的片石质量应满足设计及规范要求。如乙方减

少片石掺量（＜20%），而造成砼用量增加的，乙方按310元/m06赔

偿。

2）乙方工作内容中已包含场地内的材料运输，施工用水接入与管

理。

3）甲方负责将电接入乙方施工现场的二级配电箱并承担费用，从

二级配电箱接出的施工用电力配线及配电箱全部由乙方负责并承担费

用。

4）电费由甲方承担，乙方在施工中应节约用电，对人为造成浪费

的将予以处罚。

单价已包含了组织劳务施工的所有费用，即包括技工、普工、电

工、机操工、维修工、技术员、现场管理及负责人员工资；生活、交

通、住宿费及其他日常开支费；施工机械租赁、购买、进出场、安装

等费用；耗材及辅助材料费；现场施工管理费等。

3、钢筋加工采用设计用量承包形式：

1）按设计图计算钢材理论用量作为甲方购买量；

2）如施工中超出设计量的，其超出部分由乙方全额赔付；

3）如施工中少于设计量的，其节约的钢材量归乙方，作为对乙方

的奖励；

4）进场钢材由乙方派专人跟踪过磅并签字确认，如不派人将视乙

方已确认甲方进场钢材量。

4、保险：乙方进场后应根据自身情况，应购买民工（应不少于

200元/人）及三者意外险，其费用由乙方承担。

四、工期

1、本项目暂定工期为：20__年5月25日开工，至20__年11月

30日完工。

2、工期责任：乙方若不能按期完成承包范围内的施工任务，甲方

按每延误一天罚乙方1000元整（壹仟元整）作为工期违约罚金；因甲

方原因造成停工的，其工期顺延。

因甲方因素造成连续停工在7天以上时，每停工一天（从8天起

算），甲方将按现场施工人员数补贴生活费50元/人·天（发生停工时

其停工时间、待工人数必须在事故3天内办理确认）。

五、双方的一般权利和义务

（一）甲方

1、全面履行总包合同而组织实施施工管理的各项工作和对乙方进

行统一指挥管理。

2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、

季、月、周施工计划、物资需用量计划表（乙方应提前7上报甲方审

核批准），实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、

试验化验的控制、监督、检查和验收；

3、负责向乙方提供施工图纸，统一安排技术档案资料的收集整理

及交工验收；

4、负责工程控制测量、负责技术交底、下达施工计划。

5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产的临时设施、工作

用水、用电及施工场地。

6、负责按合同规定向乙方计量和支付工程款。

7、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关

系。

8、当乙方在进度、质量满足不了项目整体施工要求时，经甲方要

求督促后效果仍不明显时，甲方有权对乙方所承包的工程内容进行分

解，指定别的施工队伍进行突击，所发生的费用由乙方承担，甲方有

权在乙方的工程款中直接扣出；

9、乙方因故（非甲方因素）中途退场的，其民工保证金甲方将予

没收；并且，乙方所完成的工程量，甲方只能按50%予以结算，其余

款作为乙方的违约金，甲方将予以没收。

10、对原材料、砼配合比及搅拌的质量负责。

11、负责施工便道的施工，日常的维护由乙方负责。

（二）乙方

1、组建负责该协议范围内工程的施工管理队伍，并委派履行本合

同的项目负责人为，职务：驻地负责人。保证委派的项目负责人每月

在工地时间不少于25天。若乙方未经甲方许可擅自离开现场的甲方按

1000元/天/次（壹仟元/天/次）进行处罚。

2、对本合同范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应职业资

格的熟练工人和符合要求的机具设备等各种资源投入工程，并进行有

效的组织，按期按质地完成工程施工任务；

3、乙方在履行合同时要服从甲方管理，遵守、贯彻和执行甲方对

工程项目的管理要求及各种文件精神。

4、乙方应配合现场的检测，负责试件的制作、取样。

5、严格按照设计图纸、施工技术规范、质量检评标准，精心组织

施工，确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，投入足够

的人力、物力，保证工期。

6、为确保工程施工质量，应充分做好必要的保障及防护措施。

7、加强安全教育，做好安全教育记录，认真执行安全技术操作规

范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管

理，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期

拖延、安全事故、现场脏乱差造成的损失及各种罚款。

8、自觉接受甲方及有关上级部门的管理、监督和检查；接受甲方

随时检查其设备、材料保管、使用情况。

9、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置

标牌，文明施工；搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工

作。

10、施工过程中根据工程需要甲方有权要求乙方增加工人数量、

需求，若逾期不到将根据情况对乙方处以500～5000元/天的罚款，

并直接在计量支付款中扣除。

11、乙方自行负责施工人员的住宿、生活，并加强日常管理；乙

方人员必须了解并尊重地方民俗民风，与地方和谐相处。

六、工程质量

（一）质量标准：

1、本工程符合工程项目建设施工合同文件规定及国家现行工程质

量验收标准和相关规定，并经验收合格。工程建设中依照国家现行有

关施工技术规范和本公司质量管理体系相关程序文件中的规定及要求

进行操作和管理，保证工程质量达到设计和合同约定的要求。

2、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担全部违

约责任，并承担由此对甲方造成的一切损失，由甲方在工程款中直接

扣除。

因乙方施工出现质量问题而造成的返工，乙方将承担全部的经济

损失。

（二）本工程适用标准、规范

1、公路工程质量检验评定标准（JTGF80/1-20__）

2、在合同履行过程中，执行中华人民共和国强制性标准及现行的

行业标准、规范。