建设工程施工合同书(精选7篇)

建设工程施工合同书（精选7篇）

篇1：建设工程施工合同书

发包人(简称甲方)：

承包方(简称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定，并结合工

程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙

双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程建设地：

3、工程规模、特征：

4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合《建筑地基处理技术规

范》JGJ79-2002要求。

5、预计施工工作量：

6、完成施工工作量测量方式：

7、质量标准：

第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负

责：

2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面

积布置图、工程所需的坐标与标高资料。

第三条：合同工期

1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。

2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程

量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。

第四条：计费标准及付费方式

1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预

计为元(大写：)，总价款以最终施工测量面积为准结算。

2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，

计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款

60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支

付

第五条：双方责任

1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规

定提供文件资料。

2、甲方应为乙方提供基本的工作条件

第六条：违约责任

1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工

或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程

款的平均日产值计算。

2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经

济损失均由乙方承担。

3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进

行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际

完成的工作量进行结算。

4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未

支付工程款千分之一的逾期违约金。

5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之

一的违约金。

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

篇2：建设工程施工合同书

发包人(全称)：(以下简称甲方)

承包人(全称)：(以下简称乙方)

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、施工工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数天

三、质量标准

工程质量标准：

五、协议生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本协议双方约定：后生效。

六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间：

七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定，向发包人提供竣工

验收报告，然后由相关部门组织验收。

八、本工程双方约定质量保修金金额为。工程竣工后，经有关部门验收无

质量问题后返还承包方。

九、合同份数

双方约定合同副本份数：

十、补充条款

十一、其他

双方约定的其他工程质量维修事项：

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日

篇3：建设工程施工合同书

发包人(全称):(以下简称甲方)

承包人(全称):(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他

有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的'原则，双方

就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：黄金堡学府花园D栋工程地点：重庆市渝北区龙溪镇

二、工程承包范围

承包范围：土建及安装工程(发电机组、塑钢门窗、消防系统除外)和

环境工程。

三、合同工期

开工日期：20xx年2月5日。 竣工日期：20xx年8月6日。 合同

工期总日历天数548天。

四、质量标准

工程质量标准：优良。

五、合同价款

金额(大写)：暂估贰仟叁佰陆拾万元(人民币)￥：2360万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

本合同双方约定双方签字签章后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

篇4：建设工程施工合同书

为了确保工程顺利施工。保证工程质量和工期按计划完成。保护甲、

乙双方合法权益，经甲、乙双方友好协商，自愿签订以下工程施工协议，

双方共同遵守。

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

工程名称：状元府第3#、5#楼

工程地点：珠江路与归德路交叉口东400米。

工程质量要求：

本工程质量要求为合格。各道工序应严格按规范及图纸要求施工，如

有质量问题出现，除无条件返工外，另按项目部质量管理条例处罚。

一、工程发包与承包范围

本工程所有不锈钢栏杆及塑钢百页制作与安装。所有施工工具全部由

乙方负责。楼梯扶手为高为1米、休息平台高为1.05米、阳台高为1.1

米、飘窗高为0.9米

二、工程发包方式：

本工程所有承包范围内人工及材料采用一次包清。

三、工程承包单价

工程合同单价：不绣钢栏杆规格为0.8mm厚, 总工程价款以实际施工

丈量尺寸为准，楼梯扶手为58元/米，休息平台为58元/米，阳台及飘窗

为48元/米。塑钢百页为78元/平方。

四、工程付款方式：经竣工验收合格后一次性付清。

五、双方约定乙方应做的工作

1、乙方在认真履行本合同约定的前提下，必须服从项目部的统一协

调、统一指令，相互配合，相互支持，相互信任，局部利益服从全局利益，

一切从大局出发，保证工程的正常施工。

2、乙方进场后负责所有施工场地清洁，做到活完场清，不得遗留工

作和生活垃圾，如甲方检查不合格乙方必须无条件清理，如乙方不清理甲

方将从乙方工程款扣除清理费。

3、乙方施工人员如有在施工楼层里大小便现象，每发现一次罚款

200元。

4、乙方在施工过程中要注意甲方已完成工程量成品保护，如发现损

害，一切损失由乙方完全负责。

六、合同工期：

工程工期为15天，开工日期为2023年6月18日，完成日期为2023

年7月2日。

七、安全文明施工

1、乙方应按各项安全要求施工，并缴纳安全保障金。

2、乙方施工中应注意各项个人安全防护，因不规范作业引起的工伤

事故由乙方自负。

八、甲、乙双方相互遵守的条例

1、除停电外，工期做相应推迟，其它任何原因工期不推迟。

2、乙方必须严格遵守合同工期，每超合同工期一天罚款500元。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，工程竣

工后合同效力解除。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

篇5：建设工程施工合同书

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、本项

目招标文件、投标文件及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公

平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项订立本合同。

第—条工程项目

(一)工程名称：南方日报新闻中心

(二)工程地点：广州在道中

(三)承包范围：泥水工工程

(四)乙方分包工程：不得再分包或转包。

(五)工作内容及承包方式：

一、基础及板底以下工程按每平方米63元计算

承包内容：承台整平浇垫层砼、挖地梁土方和砌砖模板，回填土方，

浇承台、地梁、底板下所有砼，防水保护层。

二、底板以上工程

1、浇柱和楼板砼按30元/立方米计算(地泵)

2、砌砖按每块砖0.15元计算

3、室内批荡按每平方米5.5元计算

三、两栋旧房包柱、侧面凿除地面砂和外侧批荡面按每平方米15元计算

第二条工程造价

本工程合同价包干包死暂定为(人民币)元正。小写：￥元。

1、开工时间以甲方书面通知为准。乙方应考虑配备足够数量的施工

人员进场施工，并符合甲方的总体工期目标。如甲方提出赶工，乙方必须

积极配合。

2、本工程开工日期为年日。本工程竣工日期为硬性工期，乙方必须

采取—切有效措施保证按期竣工，不得延误。如果因天气原因造成一天以

上不施工的，工期可相应延长。若业主另定节点工期，乙方必须无条件服

从，并采取—切措施实现节点工期目标，可以考虑节点工期奖罚(由现场

协商)，乙方一定保证工人100人左右。

3、在履约期间，甲方要求提前完工，乙方必须无条件服从业主或甲

方的安排，可以考虑奖罚;如果因乙方原因造成工程的质量、进度、安全

及文明施工等方面未能满足业主要求，甲方有权划分未完成工程量给第三

方施工或勒令乙方退场，乙方应无条件服从并承担因此而引起的—切经济

或法律责任。

第四条工程质量标准

1、工程质量要求：按国家和广东省现行质量评定标准和施工技术验

收规范优良标准执行，同时按甲方质量体系ISO9001《工程质量管理规定》

该工程主材料由甲方提供，但乙方领用材料使用后，由乙方负责保管。

出现丢失或浪费，从工程款中扣除。

第六条工程款支付和结算

(一)甲方将工程款按本条款规定划入乙方账户：

(二)预付款：本工程无预付款。

(三)工程进度款的支付：

1、本工程进度款按每月实际完成工程量合格后在一周内支付80%，

余款等甲方验收合格后一周后支付。

2、在甲方收到业方工程款后一周内支付乙方工程款，乙方收到工程

款后必须专款专用，以保证工程进度;乙方应预备—定的自有资金确保工

程施工的资金周转，不能以资金不足为由停工，否则引发的—切经济损失

及法律责任均由乙方承担。

篇6：建设工程施工合同书

发包人(甲方):

承包人(乙方):

合同编号:合同签订日期:合同签订地点:依照《中华人民共和国合同

法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订

立本合同。第一条工程概况

3、建筑面积：

4、工程立项批准文号：

5、承包范围：

1. 按设计图纸施工 镀锌檩条(180某50某20某1.8mm) 墙檩条(160

某50某20某1.8mm)镀锌天沟750mm(2.0厚) (见预算书)

2. 屋面板 50mm夹心板 颜色 上蓝下白(上：0.35mm下：0.28mm) 侧

封板 900型单板 颜色 白灰(0.426mm)

3. 窗 铝合金(1.0mm)130元/ m，如果超过厚度甲方自补差价

4.门3档第二条工程价款

1、工程总造价：元(人民币大写：)。

2、本工程每平方米单价元

3、工程价款中，构件、材料及制作价元，安装价元。

第三条工程日期

1、根据国家工期定额和施工需要，商定本工程总工期为工作日。

2、工程开工日期暂定为年月日，具体日期甲方在开工前10天书面通

知乙方，乙方委派乙方工地负责人与甲方共同进行三通一平、脚手架和预

埋件的交验工作，验收合格后甲方出具开工令，乙方签字后第三日起开始

计算工期。

3、竣工日期：从甲方下达开工令起后第三日起工作日内完成，如遇

下列条款现象，工期相应顺延。甲方解决下列事项期间不计算工期。

(1)甲方(三通一平)工作未做好，影响乙方进场施工;

(2)日停电、停水八小时以上，或间歇性停水停电3天以上(每次连续

4小时以上);

(3)变更原技术条件或增加工程量的;

(4)甲方未按合同规定拨付工程进度款或代购材料减价款，或合同约

定应由甲方提供的原材料不合格不能使用时;

(5)甲方图纸签证和应办理施工手续而拖延时间，因土建或基础工程

延期或与甲方其他工程项目因交叉施工影响乙方施工的;

(6)因甲方现场代表或监理方签证不及时而影响下一道工序;

(7)不可抗力(包括雨天);

(8)其他甲方或监理认为应当顺延工期的事项。

第四条价款的结算和支付

1、本合同签订后，甲方在当日内预付备料款为总价款的%(￥元)。

2、钢柱进场当日甲方付合同总价款的%(￥元)。

3、彩钢板进场当日甲方再付合同总价款的%(￥元)。

4、工程完工三日内甲方支付(除质保金外)所有的余款%(￥元)。

5、不含税金(如甲方需要开发票自理)

6、工程质保金为工程总价款的3%，即￥元，在本工程验收合格三个

月后的十日内甲方付清。

8、甲方根据以上约定时间向乙方支付工程款，如未在三天内支付，

乙方可向甲方发出要求付款的通知，甲方在收到乙方通知仍不能按要求支

付，乙方可在发出通知后三天办停止施工。甲方应从约定应付之日起向乙

方支付应付款，每逾期一日支付的违约金为应付款的万分之五，违约赔偿

不足以弥补乙方损失的，甲方承担由此给乙方造成的经济损失。

9、工程验收合格或未经验收甲方提前使用后，甲方仍不支付工程款

的，违约金按总造价每日万分之五支付。

10、甲方拖欠乙方工程款，若甲方不能按时付款或提供确实的付款担

保，乙方可单方面终止合同，并按照《中华人民共和国合同法》第二百八

十六条规定解决工程款问题。

11、付款方式：甲乙双方采取银行转账结算，采用银行即期汇票，结

算币种为人民币。

满足乙方运输和施工需要。向乙方进行技术交底，成品保护，并在开工后

继续负责解决以上事项遗留问题。

3、本合同生效后，如果提供施工图的，甲方提供给乙方施工图六套;

若甲方委托乙方设计，则提供委托单，并提供完整的相关技术条件。甲方

付乙方设计费，设计费用不计算在合同总价款内，甲乙双方就设计事项另

签协议，作为本合同附件。

5、甲方派驻为驻工作代表，行使下列职责：

(1)下达施工方面指令、通知等，由本人签字后，以书面形式交给乙

方工地代表，乙方代表在回执上签字和注明时间后生效。

(3)有权代表甲方对乙方施工的工程进行验收。

7、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行技术交底。该图

纸经甲方或甲方代表签认后，作为乙方预算和施工的依据。同时甲方向乙

(4)遵守地方政府和有关部门对施工现场场地和噪音以及环境保护和

安生生产等管理规定，按规定办理有关手续，并以局面形式通知甲方，甲

方承担由此发生的费用。

(5)做好施工场地内及地下管线和邻近建筑物的保护。乙方竣工工程

款交付甲方之前，乙方按照相关要求对工程进行保护。若甲方在未验收前

提前使用，乙方免除工程保护责任。

第六条安全生产

1、乙方在施工中加强安全、文明施工。

2、乙方在施工中严格按照国家有关安全施工的规定和操作规程组织

7、乙方为乙方从事危险工作的工作人员办理意外伤害保险，保险费

用由乙方负担。

第七条工程质量与竣工验收

1、本工程质量达到合格。

2、基础工程由甲方验收合格后在甲方发出形式通知前由乙方复验，

乙方复验合格后在开工通知上签字确认，开始计算工期。

3、工程验收由甲方单位组织，钢结构工程以《门式钢架轻型房屋结

构技术规程》CECS102：20xx标准验收。

4、乙方施工完毕后，向甲方或甲方代表提交竣工通知书，乙方提出

的竣工通

5、钢结构工程在主框架完成后，甲方应组织相关部门进行中间验收。

乙方应在主框架安装完成后2日内向甲方递交中间验收音乐会证明书，甲

方在接到证明书后2日内组织验收，并在证明书上签字。如甲没有在规定

时间内组织验收，乙方认为甲方认可乙方主框架施工质量，乙方继续施工。

6、工程竣工或竣工验收合格后，除一次性包死的固定价的工程外，

乙方向甲方提交本工程决算书，甲方在收到工程决算书15日内给予确认，

逾期未确认的，视为甲方认可竣工决算书。若工程需第三方审计才能确定

最终工程价款的，甲乙双方在竣工后7日内进行已会工程款的核对，并出

具书面核对凭证。

8、双方对工程质量发生争议，无法达成一致意见时，由双方协商同

意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此所造成的损失，由责任方承

担。双方均有责任的，由双方根据责任分别承担。

第八条设计与施工变更

1、正式的设计图纸、说明等有关技术资料，作为施工的有效依据，

形式前由甲方改选组织设计交底和三方会审做出纪要义务，作为施工的补

充依据。双方不得擅自修改。

2、施工中如发现设计错误或严重不合理的地方，发现方应及明以书

面方式通知对方，由提供设计图纸方及时会同设计单位研究决定修改意见，

乙方按照修改或变更的设计图纸进行施工。由此所发生的费用由甲方承担，

工期顺延。

4、属于乙方保修范围内的项目，乙方在接到甲方维修通知之日起7

日内派人维修。乙方维修完成后，由甲方组织验收。

第十条设计要求

1、基本风压：060KN/㎡

2、基本雪压;0.35KN/㎡

3、地震设防烈度:6度

4、檩条屋面板及配件:0.25KN/㎡

5、屋面均布活载(不上人屋面):0.35KN/㎡

6、焊接:二级

第十一条其他条款

1、本合同未尽事宜，双方协商解决。

2、协商不能解决的，可向乙方所在地人民法院起诉。

3、本合同一式二份，甲乙双方各保留一份，二份合同具有同等效力。

4、本合同双方签字盖章后生效，工程竣工验收合格后，除保修条款

外，其他条款终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

篇7：建设工程施工合同书

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、本项

目招标文件、投标文件及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公

平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项订立本合同。

第—条工程项目

(一)工程名称：南方日报新闻中心

(二)工程地点：广州在道中

(三)承包范围：泥水工工程

(四)乙方分包工程：不得再分包或转包。

(五)工作内容及承包方式：

一、基础及板底以下工程按每平方米63元计算

承包内容：承台整平浇垫层砼、挖地梁土方和砌砖模板，回填土方，

浇承台、地梁、底板下所有砼，防水保护层。

二、底板以上工程

1、浇柱和楼板砼按30元/立方米计算(地泵)

2、砌砖按每块砖0.15元计算

3、室内批荡按每平方米5.5元计算

三、两栋旧房包柱、侧面凿除地面砂和外侧批荡面按每平方米15元计算

第二条工程造价

本工程合同价包干包死暂定为(人民币)元正。小写：￥元。

第三条工期

1、开工时间以甲方书面通知为准。乙方应考虑配备足够数量的施工

人员进场施工，并符合甲方的总体工期目标。如甲方提出赶工，乙方必须

积极配合。

2、本工程开工日期为年日。本工程竣工日期为硬性工期，乙方必须

采取—切有效措施保证按期竣工，不得延误。如果因天气原

3、在履约期间，甲方要求提前完工，乙方必须无条件服从业主或甲

方的安排，可以考虑奖罚;如果因乙方原因造成工程的质量、进度、安全

及文明施工等方面未能满足业主要求，甲方有权划分未完成工程量给第三

方施工或勒令乙方退场，乙方应无条件服从并承担因此而引起的—切经济

或法律责任。

第四条工程质量标准

1、工程质量要求：按国家和广东省现行质量评定标准和施工技术验

该工程主材料由甲方提供，但乙方领用材料使用后，由乙方负责保管。

出现丢失或浪费，从工程款中扣除。

第六条工程款支付和结算

(一)甲方将工程款按本条款规定划入乙方账户：

(二)预付款：本工程无预付款。

(三)工程进度款的支付：

1、本工程进度款按每月实际完成工程量合格后在一周内支付80%，

余款等甲方验收合格后一周后支付。

2、在甲方收到业方工程款后一周内支付乙方工程款，乙方收到工程

款后必须专款专用，以保证工程进度;乙方应预备—定的自有资金确保工

程施工的资金周转，不能以资金不足为由停工，否则引发的—切经济损失

及法律责任均由乙方承担。

(四)工程结算：

按实际施工图纸及变更后为准。

第七条双方责任

(一)甲方责任：

1、负责向乙方提供泥水工技术交底。

2、委派明施工等，审核工程质量检验评定资料和竣工验收并签证。

对施工过程乙方不执行施工规范及有关施工管理规定等有权提出指正，乙

方应遵照执行。

3、协调组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

4、如因—些不可预见的客观原因造成工程中途停建、缓建，甲方应

配合乙方采取措施弥补或减少损失。

5、若乙方在施工中发生下列情况之—，甲方有权收回全部或部分工

程另行安排施工。

(5)乙方不按甲方指示，发现问题不及时会同甲方解决，以致出现重

大工程质量或不保证合同工期目标、质量目标及文明施工目标等问题，经

检查指正而又缺乏有力的保证措施情况下。

(二)乙方责任：

1、按施工安全规范做好施工质量、安全及文明施工管理，指定安全、

防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。凡资施工期间发生的施工质量、

安全事故，均由乙方负责并报告甲方有关部门。

2、委派工程施工的人力、物力，财力，以文明施工工地的要求来组

建项目班子及进行施工管理，确保本工程高质量、高效率完成。

3、做好施工原始记录，按有关规定做好施工原始资料，做好工程量

统计工作。

4、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙

方承担。

5、对竣工验收后发现因乙方原因造成的施工质量问惠负责免费返工;

承担由此产生的—切经济和法律责任。

6、工程竣工后的场地清理(包括施工设备、临时生产及生活设施拆

除)，并将堆积物、地面清扫干挣、清理退场，工人必须在3天内撤离施

工现场。

7、乙方必须保证施工工人在70人~100人之间，确保工期内完成。

9、加强现场管理，服从甲方的统—指挥，维护甲方的声誉;在对外关

系上，乙方为甲方的直属施工队伍，否则所造成的一切后果由乙方承担。

第八条违约责任

(一)、工期延误方面的违约责任

1、乙方违反约定单方停工的，承担—般违约责任。

2、乙方不能按照合同协议书约定的竣工日期竣工的，每逾期1日，

乙方必须按甲方主合同总价的3%支付甲方违约金，并赔偿甲方因此遭受

的实际损失;逾期超过5天的，甲方还有权单方解除未完成部分工程合同，

并扣除全部工程款。

(二)、工程质量方面的违约责任

1、工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的，乙方须向甲方交纳

结算总价2%的违约金。

(三)、安全生产方面违约责任

1、乙方在甲方进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，

乙方应限期改正。

2、乙方因自身原因造成的重大安全事故(含工程质量事故)的，除按

国家规定由行政部门

乙方依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补甲方

损失的，乙方必须据实赔偿。

(四)、文明施工、环境保护方面的违约责任

1、甲方按《广州市建设工程现场文明施工管理办法》(穗建筑

[1999]175号)的约定，对乙方文明施工措施进行对照检查。经检查发现

乙方因自身原因未能落实的，乙方必须承担—般违约责任，并限期改正;

如不限期改正，乙方须承担严重违约责任。

2、在政府行政主管部门的检查中，因乙方原因造成施工场地被评为

不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，乙方必须承

担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改;拒不采取切实有效

的措施整改的，或整改效果不明显的，甲方有权部分或全部解除合同，并

要求乙方赔偿由此造成的损失。

3、乙方在施工过程中因其自身原因造成周围环境状况较差，被其他

施工单位或周围居民投诉的，乙方必须在当天内整改。若故意拖延或同样

问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，乙方必须承担责任。

(五)、工程分包、转包方面的违约责任

乙方擅自分包或者转包工程的，甲方有权单方部分解除合同或解除合

同，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

(六)、其他违约责任

乙方必须服从监理单位管理，主动支持监理单位工作，对监理单位的

指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，乙方须承担严重违约责任，

井承担由此造成的—切经济损失。

第九条安全生产、文明施工和防火要求

1、乙方施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、(建筑

安装工人安全操作规程)、《中华人民共和国消防条例)和《企业事业单位

2、乙方在工程施工期间，必须严格按《广东省建筑工程文明施工检

查评分细则)的优良要求施工并严格实施国家、部、省和市颁布的有关文

明施工管理办法和规定。

3、乙方必须严格执行甲方质量(IS09001：20xx)、环境(IS014001：

1996)及职业安全健康管理体系(OHSMSl8001)文件(附件1)，必须积极配

合甲方在本工程中实现质量、环境、职业安全健康管理体系的全过程：否

则甲方有权更换施工队伍。

4、乙方委派的现场管理代表同时必须是安全生产直接责任人，对本

项目的安全生产负直接责任，同时要设专职安全员，接受甲方及现场管理

人员对安全生产的监督检查。

5、若乙方在施工生产过程中，违反有关消防条例和安全操作规程，

导致发生安全、火灾等事故，乙方应承担全部责任和由此发生的—切费用。

第十条工程量的确认

按施工图纸及设计变更工程量确认。

第十一条争议解决方式

本合同发生纠纷协商或调解不成时，向天河区人民法院提出诉讼解决。

第十二条本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收保修期满并

结清款后失效。

本合同正本两份，双方各执一份;副本四份，双方各执二份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日