2024年1月11日发(作者：)
2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务模拟题库及答案下载
单选题（共40题）
1、
4G系统支持的终端移动速度可达到( )。
A.150km／h
B.250km／h
C.350km／h
D.450km／h
【答案】 B
2、（ ）是由于直射波与地面反射波到达收信端时，因相位不同发生相互干涉而造成的微波衰落。
A.散射衰落
B.闪烁衰落
C.K型衰落
D.波导型衰落
【答案】 C
3、SDH设备平均发送光功率的测试点在( )点。
A.R
B.S
C.M
D.N
【答案】 B
4、TD-SCDMA采用TDD、TDMA/CDMA多址方式工作，载波的带宽为（）。
A.1.2MHz
B.1.4MHz
C.1.6MHz
D.3.8MHz
【答案】 C
5、
4G基站设备安装工程中，采用RRU+BBU工作方式时，需要测试电压驻波比的设备或构件是（）。
设备
设备
天馈系统
D.野战光缆
【答案】 C
6、
吊线原始垂度在20℃以下安装时和在20℃以上安装时，允许偏差分别不大于标准垂度的（）。
A.10％，5％
B.5％，10％
C.15％，10％
D.10％，15％
【答案】 A
7、
通信局（站）建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线，应采用具有金属护套的电力电缆，或将电源线穿入金属管内布放，其电缆金属护套或金属管道应（）就近接地一次。
A.每隔5m
B.每隔10m
C.每隔15m
D.每隔20m
【答案】 B
8、
走线架应保证电气连通，就近连接至室内保护接地排，接地线宜采用35mm2黄绿色( )电缆。
A.多股铜芯
B.单股铜芯
C.多股铝芯
D.单股铝芯
【答案】 A
9、
接通率是指在开局前应用模拟呼叫器和人工拨打进行大话务测试，包括对局内和局间(移动局和本地局)接通率的测试。局内接通率应达到( )，局间接通率应达到98％。
A.99.96％
B.99.98％
C.98.96％
D.98.98％
【答案】 A
10、酸性电池室及贮酸室不应设（ ）。
A.电源线
B.隔爆灯具
C.插座及开关
D.排风机
【答案】 C
11、
直流配电设备不包括（ ）。
A.配电屏
C.整流设备
/DC转换器
【答案】 B
12、
我国数字同步网中定时基准信号采用（ ）传输。P11
l55Mb/s 专线
2Mb/s 专线
8Mb/s 带业务电路
140Mb/s 专线
【答案】 B
13、
SDH保护环网结构中，必不可少的网元节点是（
【答案】 C
14、
下列关于移动通信说法正确的是（ ）。
载波带宽75MHz
-SCDMA载波带宽1.25MHz
载波带宽10MHz
2000载波带宽1.25MHz
【答案】 D
15、交换系统工程初验时的障碍率测试可采用( )。A.大话务量统计法
B.模拟呼叫法
C.人机命令法
）。
D.话务观察法
【答案】 B
16、
某光缆的型号为GYGTA 2484，其中GY代表( )。
A.通信用室(局)内光缆
B.通信用室(野)外光缆
C.通信用设备内光缆
D.通信用移动式光缆
【答案】 B
17、
执行一般程序的通信行政处罚案件应当自立案之日起( )日内办理完毕。
A.30
B.60
C.90
D.120
【答案】 B
18、下列属于业务网的是（）。
A.基础网
B.同步网
C.互联网
D.核心网
【答案】 C
19、软件设施主要完成通信网的控制、管理、运营和维护，实现通信网的（）。
A.科技化
B.普遍化
C.专业化
D.智能化
【答案】 D
20、
按照遭到破坏后可能对国家安全、经济运行、社会秩序、公众利益的危害程度，通信网络单元级别划分为( )级。
A.5
B.4
C.3
D.2
【答案】 A
21、人(手)孔、通道基础的基础混凝土厚度一般为（ ）mm。
A.60～90
B.90～120
C.120～150
D.150～180
【答案】 C
22、
下列关于移动通信说法正确的是（ ）。
载波带宽75MHz
-SCDMA载波带宽1.25MHz
载波带宽10MHz
2000载波带宽1.25MHz
【答案】 D
23、
网络建设过程中的突出矛盾是（）之间的矛盾。
A.容量和质量
B.安全和质量
C.覆盖和质量
D.覆盖和容量
【答案】 C
24、下列关于电源线敷设说法错误的是（）。
A.电源线必须采用整段线料，中间不得有接头
B.10mm2及以下的单芯电力线宜采用打接头圈方式连接
C.铜鼻子压接管外侧应采用绝缘材料保护，正极用红色、负极用蓝色、保护地用黄色
D.电源线连接时应保持熔丝或空气开关断开，电缆接线端子(或端头)采用绝缘材料包裹严实，依次连接工作地、保护地和工作电源，先连接供电侧端子后连接受电侧端子
【答案】 D
25、WCDMA和CDMA2000的主要区别在于( )。
A.切换技术
B.功率控制
C.分集技术
D.基站间同步
【答案】 D
26、
在管道的一个管孔内可布放多根塑料子管，每根子管中可穿放最多（）条光缆。
A.一
B.二
C.三
D.四
【答案】 A
27、
光缆中容纳的光纤数量多，光缆中光纤余长易控制；光缆的机械、环境性能好，适用于直埋、管道和架空的是( )光缆。
A.层绞式结构
B.束管式结构
C.骨架式结构
D.都不对
【答案】 A
28、关于通信网络同步的说法正确的是（）
可实现高质量的网络同步，从而解决3G基站间存在的时间同步问题
系统同步的过程和传送基准信号的过程是相互独立的
2000支持异步和同步的基站运行方式，减少了对GPS系统的依赖性
采用了固定传送模式的数字时分复用技术，减少了时延
【答案】 A
29、关于光缆配盘说法不正确的是（ ）。
A.靠近局站侧的光缆一般长度不低于1KM，并且减少接头
B.接头位置应选择在稳固无水地带，避开渠塘.快慢道.交通道口等地
C.光缆的端别，干线工程中北向为B 端，南向为A 端
D.如果中继段中有特殊类型的光缆，应先确定特殊类型光缆的位置
【答案】 C
30、
通信网络安全防护工作应坚持（）的原则。
A.积极防御、综合维护、分级保护
B.积极防御、综合防范、分级保护
C.积极防御、综合防范、节约资源
D.积极防御、综合维护、节约资源
【答案】 B
31、
某施工队在某县城建通信管道，施工时正确的做法是（ ）。
A.开凿路面挖出的石块与泥土混合堆放
B.堆土紧靠土坯墙
C.堆土高度为1.4m
D.土堆的坡脚边距离沟20cm
【答案】 C
32、关于广播电视中心工艺系统中线缆的布放，为防止电磁噪声干扰，下列线缆布放正确的是（ ）。
A.应将音视频信号线和电源线分别放在两侧，控制线居中布放;
B.应将音视频信号线和控制线分别放在两侧，电源线居中布放;
C.应将音视频控制线和电源线分别放在两侧，信号线居中布放;
D.可以将音视频控制线、电源线和信号线随机布放;
【答案】 A
33、采用波分复用（WDM）技术的主要目的是（）。
A.简化设备
B.网络扩容
C.提高可靠性
D.增加新业务
【答案】 B
34、光缆的曲率半径最小值应为光缆直径的( )倍。
A.10
B.15
C.20
D.30
【答案】 C
35、
在通信网中任意两个或多个用户终端之间建立电路暂时连接的交换方式是()，暂时连接独占一条电路并保持到连接释放为止。
A.电路交换
B.空分交换
C.分组交换
D.报文交换
【答案】 A
36、
关于蓄电池安装的说法，错误的是( )。
A.安装蓄电池组时，应根据馈电母线走向确定蓄电池正、负极的出线位置
B.安装电池的型号、规格、数量应符合工程设计规定
C.酸性蓄电池不得与碱性蓄电池安装在同一电池室内
D.安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在内侧
【答案】 D
37、
对于中、远地区(超过2000km)广播的短波发射台，天线发射前方1km以内，总坡度一般不应超过( )。
A.2％
B.3％
C.4％
D.5％
【答案】 B
38、
无人值守的移动通信基站，通常采用()为负载供电。
A.一体化供电方式
B.混合供电方式
C.集中供电方式
D.分散供电方式
【答案】 B
39、
在管道的一个管孔内应布放多根塑料子管，每根子管中穿放一条光缆。在孔径90mm的管孔内，应一次性敷设( )的子管。
A.三根
B.三根或三根以上
C.一根
D.一根或一根以上
【答案】 B
40、
通信局（站）接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的（）。
A.强磁场
B.强电流
C.强干扰
D.强电压
【答案】 B
多选题（共20题）
1、
广播电视工程建设项目管理包括( )阶段的管理。
A.项目可行性研究
B.项目决策
C.项目实施准备
D.项目施工
E.项目验收与后评价
【答案】 BCD
2、通信管道是由()组成。
A.基础
B.管材
C.线缆
D.人孔
E.包封
【答案】 ABD
3、
卫星通信网的运行过程分为( )阶段。
A.网络业务测试
B.入网申请与批准
C.入网安全测试
D.开通测试
E.验证测试与认证
【答案】 BD
4、
广播电视中心防火要求说法正确的是（）。
A.建筑面积400m2 以上的演播室，应设雨喷淋水灭火系统
B.建筑面积120m2 以上巳记录的磁.纸介质库和重要的设备机房，应设置固定的气体灭火系统
C.建筑面积120m2 以上的演播室和录音室以及疏散走廊.楼梯间.自备发电机.配电室.工艺设备控制室和消防控制室等，应设置事故照明
D.建筑面积120m2 以上演播室.录音室.候播厅以及安全出口.疏散走廊和休息厅等，应设置灯光疏散指示标志
E.除面积小于5m2 的卫生间以外，均应设置火灾自动报警系统。
【答案】 ABC
5、光分插复用器的主要技术要求是（）？
A.时隙交换
B.通道串扰
C.插入损耗
D.信道隔离
E.信号增益
【答案】 BC
6、目前地面数字电视传输的国际标准有（）。
标准
标准
标准
标准
标准
【答案】 ABC
7、
全色谱全塑双绞通信电缆的一个基本单元U中，a线颜色有白、红、A.黑
B.黄
C.绿
D.棕
E.紫
【答案】 AB
8、需要使用光谱分析仪的测试项目有（）。
。( )
A.发送信号波形
B.输入抖动容限
C.最小边模抑制比
D.信道隔离度
E.最大-20dB带宽
【答案】 CD
9、
有关单位或者部门规划、建设道路、桥梁、隧道或者地下铁道等，应当事先通知( )，协商预留电信管线等事宜。
A.省、自治区、直辖市电信管理机构
B.电信业务经营者
C.省、自治区、直辖市建设管理机构
D.省、自治区、直辖市规划管理机构
E.综合业务经营者
【答案】 AB
10、
通信建设工程项目负责人安全生产管理责任（ ）。
A.项目安全生产标准化
B.排查处理施工现场安全事故隐患
C.配置专职安全生产管理人员
D.监控危险性较大的分部分项工程
E.定期考核分包企业安全生产的
【答案】 D
11、
通信机房的环境要求包括（）。
A.温度
B.湿度
C.防尘
D.绝缘
E.照明
【答案】 ABC
12、（）是第四代移动通信系统的核心。
A.智能天线
B.多入多出
C.软件无线电
D.正交频分复用
E.接力切换
【答案】 BD
13、
彩色三要素指的是( )。
A.光的颜色
B.光的亮度
C.光的色调
D.光的清晰度
E.光的饱和度
【答案】 BC
14、
互联网的基本应用中，信息需求方面一般包括( )应用模式。
A.网络新闻
B.搜索引擎
C.知识分享
D.网络游戏
E.个人空间
【答案】 ABC
15、分集接收并不能解决所有的衰落，如对雨雾吸收性衰落等只能（）才能克服。
A.调整天线角度
B.增加发射功率
C.增加天线数量
D.缩短站距
E.适当改变天线设计
【答案】 BD
16、
下面关于GPS天线安装要求正确的有（）。
A.上方60°范围内（至少南向45°）应无建筑物遮挡
B.离周围尺寸大于200mm的金属物体的水平距离不宜小于2500mm
C.天线应垂直安装
D.垂直度各向偏差应不超过1°
E.在垂直方向与基站天线距离没有限制
【答案】 CD
17、根据（）可以判断蓄电池充电是否完成。
A.充电电流
B.充电终了电压
C.蓄电池接受所需要的容量
D.蓄电池内阻
E.电解液比重
【答案】 BC
18、中心束管式光缆结构的缺点有（ ）。
A.光缆中光纤余长不易控制
B.光缆结构复杂
C.光纤数不宜过多
D.生产工艺环节烦琐
E.成品光缆中松套管会出现后缩
【答案】 AC
19、
下列（ ）是光纤传输特性。
A.误码
B.抖动
C.损耗
D.色散
E.信噪比
【答案】 CD
20、
下列不属于综合布线子系统的是()。
A.垂直布线子系统
B.前端子系统
C.管理子系统
D.垂直子系统
E.建筑群子系统
【答案】 AB
大题（共10题）
一、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路
被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。
2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。
【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。
2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期5天(15~19日）；事件三：可索赔工期2天，900m3÷（4500m3÷10天）＝2天；事件四：可索赔工期3天(20~22日）；事件五：可索赔工期1天(23日）；可索赔工期共计5＋2＋3＋1＝11天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15工日×24元/工日×(1＋40%)＝504元机械费：450元/台班×5台班（天）＝2250元；
二、某工程承接一项线路工程，包含架空线路工程、利旧管道线路工程，开工前，组织了参与施工作业班组和作业人员进行了安全技术交底，会上专职安全员根据本项目施工作业特点、危险因素，以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，会议结束后施工队长带领作业人员立即进入现场施工。施工过程中项目经理进行了多种形式的安全检查，发现如下问题：A区施工现场部分架空线路的吊线垂度过大；B区光缆在管道内施工的时候因为施工人员操作不慎造成光缆在管道内打结扣，施工单位采取措施进行处理；C区现场施工人员有赤膊作业，有的杆上不使用安全带，有的直接将工具从杆上抛下。D区现场施工人员将剩余的部分物料随意丢弃问题：1、指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法2、应如何防范出现吊线垂度不符合要求的现场：并简述架设吊线的质量控制点。3、施工单位应采取什么措施处理光缆在管道中打结扣的现象？4、说明c现场施工人员的违规行为可能造成什么伤害？5、施工单位对于工程的剩余材料应如何处理。
【答案】1、1)、由专职安全员进行安全技术交底详细讲解正确做法：应由负责项目管理的技术人员技术负责人进行安全技术交底详细讲解2）、安全交底内容不全正确做法：安全技术交底还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施等内容3）、交底后立即带领作业人员进场施工正确做法：安全技术交底会议结束后应组织参会人员（交底人和被交底人）在交底记录上签字。2、吊线收紧时应根据不同
地区、地形和挂设的光(电）缆程式分段进行，分档检查，每档吊线垂度都要满足规范要求；在吊线收紧时，不得使吊线过紧；吊线上的电缆负荷应满足要求；线路的杆距不宜过大；终端拉线制作应满足要求。架设吊线的质量控制点：钢绞线拉开、架设、调整吊线垂度；架设时空中障碍物、电力线交越的处置。
三、某电信工程公司在某地承接了40公里架空光缆线路工程，线路主要沿三级公路架设，中间穿越一条铁路。承办方式为包工不包料，计划工期40天。合同签订后，项目部组织相关技术人员编制了施工设计，主要内容包括：工程概况，详细的施工方案，工程进度目标及施工进度计划，工程质量、安全、成本目标机其控制计划，车辆和工机具使用计划，对建设单位的其他承诺，公司提供一套测试仪表和一套接续工具供该项目使用，并要求竣工资料整理工作随工程进行完成。下表为项目部编制的工程量统计表的一部分。问题1．指出本工程施工组织设计中缺少的主要内容。2．列出可能影响本工程进度的相关单位。3．按照下表格式列出各项工作的紧前工作和紧后Z-作（在答题卡上复制后做答）。4．如采本工程按照计划工期完成，给出光缆接续和中继段测试两项工作的最迟开始时间和最迟完成时间。
【答案】1.①施工组织设计的编制依据；②环境目标及控制计划（措施）；③用工计划（人员安排）；④仪表使用计划；⑤材料需求计划。2．①公路部门②铁路部门③建设单位④施工单位⑤设计单位⑨监理单位⑦供货单位3.4．光缆接续最迟开始时间为第32天光缆接续最迟完成时间为第39天中继段测试最迟开始时间为第40天中继段测试最迟完成时间为第40天
四、
背景资料：某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：事件一：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件二：项目经理到A现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带、工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件三：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件四：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。1.建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验，为什么？
2.指出A现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3.对事件三中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4.指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系？5.简述馈线
防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。
【答案】
1.P263（本小题3分）质量监督站的做法是正确的（1分），因为质量监督站具有第三方检验的公正性（1分），施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合（1分）。
2.P256（本小题2分）建设单位提供的材料也需要检验（1分），按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验（1分）。3.P114（本小题6分）①赤膊作业（1分），可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤（1分）。②不系安全带（1分），可能从塔上跌落造成伤亡（1分）。③随手把工具从塔上抛下（1分），可能砸伤塔下人员（1分）。4.P263（本小题3分）项目经理的做法是错误的（1分），因为六级以上风力情况下应停止塔上作业（1分），项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥（1分）。5.P115（本小题6分）建设工程教育网馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房（1分），工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的20倍（1分），防水弯最低处要求低于馈线窗下沿10～20cm（1分）。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处（1分），所有垂直拐水平处（1分），引入机房的馈线洞外（1分）。
五、背景某架空线路单位工程的工作量及技工、普工的总工日数如下表：人工费按技工50元/工日、普工20元/工日，材料费预算价格为7000元/km，其他费用计划开支为20000元，工程按计划进度完工。问题1.列式计算本工程的拟完工程计划施工成本和已完工程计划施工成本。
2.如果材料费实际开支平均为6500元/km,其他费用实际开支为25000元，在其他条件不变的情况下，计算已完工程实际施工成本。3.计算本工程的成本偏差并简要分析。4.计算本工程的进度偏差并简要分析。
【答案】首先计算技工总工日为1845，普工总工日为1975。1.拟完工程计划施工成本和已完工程计划施工成本在此处一样，包括：人工成本：1845工日×50元/工日＋1975工日×20元/工日＝131750元材料成本：50km×7000元/km＝350000元其他成本：20000元共计：131750＋350000＋20000＝501750元
2.已完工程实际施工成本：人工成本：1845工日×50元/工日＋1975工日×20元/工日＝131750元材料成本：50km×6500元/km＝325000元其他成本：25000
元共计：131750＋325000＋25000＝481750元3.成本偏差＝已完工程实际施工成本－已完工程计划施工成本＝481750元－501750元＝－20000元计算结果小于零，说明本工程施工成本节约了。4.进度偏差＝已完工程计划施工成本－拟完工程计划施工成本＝501750元－501750元＝0元
六、1．背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔
【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述
部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。
七、
1．背景某架空光缆线路工程位于南方某市郊，工程初步设计已经批复，建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同，并经过招标选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，双方协商取消了费用表中的财务费，建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同金额的5％，工程开工日期为4月1日。开工后施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常下雨，施工单位的实际进度滞后，并且出现窝工的问题，施工单位据此向监理单位提出工期和费用的索赔申请。施工单位为了能够计取更多的工作量，在敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上多预留了15米光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又提高了2％的系数。2．问题(1)建设单位是否可以根据初步设计签订订货合同?说明理由。(2)说明建设单位取消财务费的做法是否合理?(3)项目部以经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔合理吗?为什么?(4)分析项目部工程结算存在的问题。(5)在开工后一直未收到预付款的情况下，施工单位应该怎么做?
【答案】
(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需求量的计算基础，是筹备和签订设备、材料订货合同的依据，因此建设单位可以初步设计中编制的概算定额为依据签订工程材料订货合同。(2)建设单位取消施工单位的财务费的做法不合理。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其他财务费用等，所以建设单位简单地以施工单位不可能在本工程中发生贷款而取消施工单位的财务费的做法不合理。(3)项目部以经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔不合理。因为在南方，4月份正是多雨的季节，这是一个有经验的项目管理人员应该预料到的，对于因下雨而发生的窝工损失应从冬、雨期施工增加费中列支。冬、雨期施工增加费是指在冬、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动功效降低所增加的费用，是按常年摊销综合取定的，不分地区、季节均按规定计列。所以，项目部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目部在工程结算中存在以下问题：①不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量，因为工程量应以安装实际数量为准，所用材料数量不能作为安装工程量。②不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数，因为
通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限，计算工程量时不得超过此标准。(5)按规定，在具备施工条件的前提下，建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。本工程中，建设单位不按约定预付，施工单位应在预付时间到期后10天内向建设单位发出要求预付的通知；建设单位收到通知后仍不按要求预付时，施工单位可在发出通知14天后停止施工，并且建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)，并承担违约责任。
八、背景资料：某工程公司承揽了一项市内管道光缆线路工程，由于近期该公司同时有几个项目开展，公司紧急新招了一批工人，并派部分工人参加本项目的施工。项目经理决定亲自负责本项目的安全工作，并不再设置专职安全员，要求技术负责人根据工程特点组织制定了施工安全技术措施。在施工前会议上，项目经理指定由现场勘察人员进行安全技术交底，着重介绍了本工程的施工作业特点和工程的危险点，针对危险点的具体预防措施，应注意的安全事项以及应急预案。项目经理嘱咐带班人员注意安全、保证质量。同时要求技术负责人在每周检查质量的同时进行施工安全检查，及时汇报检查结果。会议最后没有形成书面记录，会后即按照会前分工直接投入工程施工。新员工到达现场后，立即被编入各个施工小组参与施工。开工后不久，技术负责人在检查中发现：个别作业班组工人到现场后，打开人孔就直接跳入人孔内进行施工；有的作业班组把燃油抽水机放置到人孔口边抽水，各个作业班组在施工时都设置了围挡和警示标志。问题：1．指出工期会议上项目负责人安全技术交底有哪些不妥之处给出正确做法。2．指出检查中施工人员的错误之处，说明正确做法。3．本工程公路作业中还应采取哪些安全防护措施4．指出本工程安全管理工作中存在的问题。
【答案】1．(1)不妥之处一：由现场勘察人员进行安全技术交底。正确做法：在工程施工前，应由技术负责人进行安全技术交底。?(2)不妥之处二：安全技术交底的内容不全面。?正确做法：安全技术交底的内容还包括相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施。?(3)不妥之处三：会议没有形成书面记录。?正确做法：技术交底要形成文字记录，并有交底人和被交底人签字。?(4)不妥之处四：新员工到达现场后，立即被编入各个施工小组参与施工。?正确做法：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。?2．(1)错误之处一：个别作业班组工人到现场后，打开人孔就直接跳人人孔内进行施工。?正确做法：施工人员打开人孔后，应先进行有害气体测试和通风，确认无有害气体后才可下去作业。?(2)错误之处二：有的作业班组把燃油抽水机放置到人孔口边抽水。?正确做法：在人孔内抽水时，抽水机或发电机的排气管不得靠近人孔口，应放在人孔的下风方向。?3．公路上施工时，应遵守交通管理部门的有关规定，保证施工人员及过往车辆、行人的安全。公路上作业时的安全防护要求有：①现场施工人员应严格按照批准的施工方案，在规定的区域内进行施工，作业人员应服从交警的管理和指挥，协助搞好交通安全工作，同时还要保护好公路设施。②每个施工地点都应设置安全员，负责按公路管理部门的有关规定摆放安全标志，观察过往车辆并监督各项安全措施执行情
况，安全标志尚未全部摆放到位和收工撤离收取安全标志时应特别注意，发现问题及时处理。在夜间、雾天或其他能见度较差的气候条件下禁止施工。所有进入施工现场的人员必须穿戴符合规定的安全标志服，施工车辆应装设明显标志(如红旗等)。③施工车辆应按规定的线路和地点行驶、停放，严禁逆行。④各施工地点的占用场地应符合高速公路管理部门的规定。⑤每个施工点在收工时，必须认真清理施工现场，保证路面上清洁。?4．本工程安全管理工作中存在的问题有：①未配备专职安全生产管理人员；②未对新员工进行接受安全生产教育培训和安全技术交底工作。?
九、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。问题：1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？
2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？
【答案】1.通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。
2.施工单位收到的开工令应由监理单位发出。3.①光缆埋深及沟底处理；②光缆与自来水管间距；③光缆接头盒位置深度；④立杆洞深度；⑤坡坎回固等保护措施质量。4.建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。5.中继段测试包含：①衰减系数；②传输长度；③通道总衰减；④后向散射曲线；⑤偏振模色散（PMD）；⑥光缆对地绝缘；⑦接头衰耗。
一十、
某施工单位承担了一项直埋光缆工程，光缆进场时，施工人员除了查看光缆出厂检验记录外，还抽测了部分光缆的光电性能且留有记录，路由复测时，初步确定了与另一光缆交越位置，并做了标识。工程施工中，因天气预报傍晚有大雨，为减少损失，施工人员在测量沟深、沟底，敷设光缆并匆忙回填之后，填写了隐蔽3--程验收记录，送交监理工程师签证时被拒绝，后续测试发现本施工段光缆对地绝缘检测不合格。
【问题】
1．光缆进场检验存在哪些问题叙述正确的做法。2．光缆对地绝缘不合格的预防措施有哪些3．监理工程师拒绝签证是否合理说明理由。4．写出本工程光缆中继段测试内容。
【答案】
1．光缆进场检验主要进行外观检查和光电性能检验。外观检查施工单位只查看了光缆出厂检验记录，正确做法还应检查光缆盘有无变形、护板有无损伤、各种随盘资料是否齐全，外观检查工作应请供应单位一起进行。开盘后应先检查光缆外表有无损伤，做好记录并在盘上做好标识。光电性能检验时施工单位抽测了部分光电性能是不正确的，正确做法应是100％抽样，进行光缆长度复测、光缆单盘损耗测量、光纤后向散射曲线观察和光缆内金属层间绝缘度检测。2．预防光缆对地绝缘不合格措施为：施工中光缆敷设和回填土时应避免光缆外皮损伤；在安装接线盒时，必须按工艺要求封装严密，注意密封性能，防进水、防受潮。3．监理工程师拒绝签证是合理的。按照隐蔽工程随工验收的程序要求，项目部应在隐蔽工程隐蔽前首先向建设单位、监理单位提出申请，相关单位才可以进行隐蔽工程随工验收的后续工作。本工程中隐蔽工程施工监理未到场而施工单位进行回填，施工单位在将工程量隐蔽前并未及时提请监理单位派人到现场进行验证，因此施工单位的做法不符合隐蔽工程验收程序的要求。4．光缆中继段测试内容包括：(1)中继段线路衰减系数和传输长度的测试；(2)光纤通道总衰减测试；(3)光纤后向散射曲线测试；(4)偏振模色散PMD测试；(5)光缆对地绝缘测试。
