简易施工合同

简易施工合同

简易施工合同 1

发包方（以下称甲方）：

法定代表人：

承包方（以下称乙方）：

法定代表人：

为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，

依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，

就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：_____________________________。

二、建筑面积（工程形式）：__________________。

三、施工地点：______________________________。

四、工期：

1、开工：____年___月___日；

2、竣工：____年___月___日；

3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式：___________________。

六、工程价款：共计_______人民币元。

七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工

且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支

付。

八、质保期：____年。

九、工程质量及验收：

本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量

合格。

十、甲方的责任：

乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消

除妨碍乙方施工的障碍物；

十一、乙方的责任：

1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的

时间如期完工和交付使用。

2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修

理。

十二、特别约定：

1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、

赔偿费用。

2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。

十三、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法

院提起诉讼。

3、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与

本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

4、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式____份，双方

各执_____份，具有同等效力。

发包方：

法定代表人：

_____年___月___日

承包方：

法定代表人：

_____年___月___日

简易施工合同 2

工程名称：工程地点：发包人：承包人：

发包人：(全称)承包人：(全称)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法

律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工

有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：____天。拟从_____年_____月_____日开始施工，

至_____年_____月_____日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

合同总价(大写)：____元;

(小写)：____元。 项目单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程);

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义按有关规定执行。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工

程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按招标文件约定的期限和方式支付工程价款及其他应

当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：_____年_____月_____日

本合同订立地点：发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于后生效。

本合同共六份，双方各执三分。

发包人：(公章)承包人：(公章)

简易施工合同 3

发包人（以下简称甲方）：

统一社会信用代码：

通讯

承包人（以下简称乙方）：

统一社会信用代码：

通讯

为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，

依据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，

就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：_____________________________。

二、工程范围和内容：__________________。

三、施工地点：______________________________。

四、工期：

1、开工：____年___月___日；

2、竣工：____年___月___日；

3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式：___________________。

六、工程价款：共计_______人民币元（大写：_________________元整）。

七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工

且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支

付。

八、质保期：____年，自完成验收之日起算。

九、工程质量及验收：

本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，双方

应及时进行验收，乙方应确保工程质量合格。

十、甲方的责任：

1、协助乙方开展项目工作，按约定提供图纸、图套，完成技术交底；

2、对乙方工作进行检查，与乙方一起协商制定安全生产，文明施工的规范；

3、工程竣工时，及时验收?；

4、按约定向乙方支付工程款。

十一、乙方的责任：

1、按时完成施工工程，保证质量经得起检验，如出现工程质量不合格，需

要返工，则由乙方承担返工需要的一切费用；

2、服从甲方和相关部门的检查、管理，遵守法律法规的规定；

3、安排具有资质的工人进行施工，安全、文明施工；

十二、特别约定：

1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、

赔偿费用。

2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。

十三、其他：

1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法

院提起诉讼。

3、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与

本合同享有同等法律效力。协商未果，提交工程所在地人民法院提起诉讼。

4、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式____份，双方

各执_____份，具有同等效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

签约日期：________年___月___日

乙方（盖章）：

签约日期：________年___月___日

简易施工合同 4

甲方：

乙方：

昌邑区土城子乡中学混凝土施工工程确定由乙方施工修建，为确保工程质

量，按期竣工，明确双方权利义务及责任，经双方协商，签订本合同。

一、工程概况

本工程由两部分组成：

1、教学楼南两个篮球场地，共1024平方米，厚度为15厘米。

2、教学楼北侧水泥路面，共( 1576.74 )平方米，厚度平均为17厘米。

二、承包方式

该工程所有材料由乙方采购，且必须符合规定要求，经甲方检验不合格的材

料，乙方不得使用，否则由此引起的后果由乙方承担。

三、施工要求

乙方必须按照有关规定组织施工，规范施工方案;

四、工期：从( 7 )月( 29 )日到8月18日，共( 20 )天。

五、设计变更

该工程不得随意变更，如确因特殊情况变更时，经甲乙双方协商，方能实施。

六、双方责任

甲方负责做好施工期间的外围工作，提供水源、电源及工人临时住宿，乙方

积极组织施工，确保工程质量，必须按时竣工。

七、工程造价与资金支付

经双方协商，工程造价按每平方( 63.5 )元计算，具体支付方式，工程结束，

验收合格，在二年内付清工程款。

八、违约责任

乙方对本工程必须调集充足的人力和设备，确保施工安全，质量不合格必须

返工，返工费用全部自负。

甲方必须安约定日期支付工程款，否则产生的一切后果，由甲方负责。

附：因天气、停电或外部因素影响造成停工，施工时间往后顺延。 本合同

一式两份，甲方双方签字后生效，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

年月日：

简易施工合同 5

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执

行。

一、工程项目

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

4、承包方式：

5、合同价款：合同总价每公里万。单位造价每平方米元（竣工后以实际丈

量面积为准进行结算）。

二、技术要求

1、路面为cm厚水泥混凝土路面，宽米。

2、天然级配砂砾石垫层，厚度cm天然级配砂砾石，宽度6M。

3、cm厚灰土垫层。

三、施工及质量要求

1、路基处理

在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除

地表杂草，然后用压路机压实。

2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

四、双方权利和义务

1、发包人的权利和义务

发包人委派的业主代表：

姓名：职务；

职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程

竣工验收以及保修阶段的相关工作。

2、发包人主要工作：

负责场地三通一平；

3、承包人的权利和义务

项目负责人姓名：

项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

4、承包人主要工作：

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全

防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做

好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行

质量检查：

五、工程价款的支付

本合同签订之日付%，工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程

质量保证金为总造价的%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一

次性支付质保金。

六、安全文明施工

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度

的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场

管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并

承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

七、竣工验收

承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包

人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出

整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。

八、本合同一式两份

甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完

毕后自行失效。

发包人：（签章）

承包人：（签章）

年月日

简易施工合同 6

发包方（以下称甲方）：

承包方（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法

律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本

合同。

第一条 工程项目 一、工程名称： 麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装

工程

二、工程地点： 麻城宋埠

三、承包方式：包工、包机械、包安全

第二条 工程期限

一、合同工期总日历天数 10 天

第三条 工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300

元/组（一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用

的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价

__安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.

第四条 甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进

行维修。

第五条 安全施工

乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方

安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条 奖惩责任

1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结

算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方

支付违约金。

第七条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向

甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条 附 则

二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年_____月_____日 年_____月_____日

简易施工合同 7

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

乙方施工，达成如下协议，供双方共同遵守。

第一条、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑面积：约2。

4、工程总造价：

第二条、工程造价及承包方式(以下单价均含税费)

1、承包方式按包工包料执行;地面铺设/ m2结算、砼12公分按40元/ m2

结算、砼18公分按50元/ m2结算。

2、钢架棚按/ m2计算，按水平投影面积结算;材料规格：柱子;φ125×2.0

厚，上下弦;φ50×1.8厚，行条;φ20×1.6厚，盖0.326彩钢瓦。

3、封边按/ m2计算;材料用φ32管和φ15管。

4、砌墙40元/平方，(390×20×14水泥砖、不包含批灰)。

第三条、工程工期

1、本合同工程工期为连续的，自年日算起。

2、若遇不可抗力，停水停电工期顺延。

第四条、工程质量及保修

1、工程保修期为个月(，保修期从验收之日起计算(延期验收则从初步验收

或交付使用之日算起)。

2、保修期内若工程出现问题需要维修时，甲方通知乙方，乙方应在接到通

知之日起15日进行维修。

第五条、结算方式及付款方式：

1、付款方式：乙方材料进场3天内付工程总造价的30%，主体完工盖瓦前

付工程总造价的50%，余款工程验收后以实际测量面积结算十天内一次性付清。

第六条、双方责任

1、为确保工程的顺利进行，甲方无偿提供水电给乙方。

2、乙方应全权负责工程施工安全，在施工过程中发生安全事故由乙方负责。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

简易施工合同 8

甲方：

乙方：

甲方工程由乙方城建，为明确双方的责任和义务，确保工程顺利完成，根据

《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，结合本工程具体情况，经双方

协商签订本合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程内容：

二、工程合同造价

本工程共计 ㎡，单价 元/㎡，合计 元。

三、施工期限

本工程工期自 年 月 日至 年 月 日。

四、工程价款的支付与结算

在乙方施工任务完成后，甲方一次性付清工程款。

五、甲乙双方责任

（一）甲方

1、配合乙方迁移一切影响施工的障碍物，帮助乙方协调所需用土、沙方。

2、待工程结束后，负责组织有关人员进行验收。

3、定期不定期对工程施工进行质量检测。

（二）乙方

1、严格按照合同、工程技术标准及工程质量管理要求组织施工。

2、工程完成经业主等有关单位验收合格交付为准，如出现质量问题由乙方

负责维修赔偿。

3、施工期间无条件服从甲方及监理部门的监管。

4、保证所有施工机械符合施工要求。

六、安全施工与检查

乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，因乙方安

全措施不力造成事故和因此发生的费用，由乙方承担。甲方不得要求乙方违反安

全规定进行施工，因甲方导致的安全事故，由甲方承担相应责任。

七、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着相互谅解的原则，随时协商解决。因

协商无效，提交新野县人民法院解决。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工

程有关款项全部计算完毕后自行失效。

甲方：（签章）

年 月 日

简易施工合同 9

发包人(甲方)：

法定代表人：

开户行及帐号：

承包人(乙方)：

法定代表人：

开户行及帐号：

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合

本工程具体情况，经双方友好协商，达成如下合同：

(本合同中内容不可空白不填，若无某一方面的规定，需注明“无”。)

第1条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4承包方式：除甲方提供的材料(如果有)外，乙方以包工包料、包质量、

包工期、包安全、总价包干的方式承包上述工程。

第2条双方一般责任

2.1甲方责任

1)提供工程的设计图纸及技术资料;

2)组织有关设计及监理单位对乙方现场施工技术人员进行图纸会审及技术

交底;

3)对工程的材料材质进行检验。

2.2乙方责任

1)乙方负责做好施工场地建筑物、构筑物和地下管线及其他设施的保护，因

乙方原因造成损坏的，乙方应自费负责修复至初始状态。

2)因乙方过失致使甲方遭受经济损失的，乙方应全数补偿。

3)根据施工图、设计意图及规范要求编制施工组织设计，进行按质按时的施

工。

4)对进场的材料及半成有品应出厂合格证和质检报告单，并对材料及半成品

加强保管，杜绝材料及半成品的损伤。

5)乙方负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安

全。除因甲方、甲方代表或雇员的行动或过失而造成的伤亡外，甲方不承担乙方

或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

6)乙方负责整个工程施工至工程竣工交验前的施工现场安全保卫工作及所

施工工程和安装的全部设备的成品、半成品保护。工程竣工验收前的所有工程及

设备的成品或半成品的破坏、损坏或设备及部件的丢失，乙方均应无偿承担修复

或更换或赔偿责任。

7)乙方在工程结束后，向甲方提交竣工资料及竣工图一式陆份

第3条工期

3.1本工程开工日期：

竣工日期

总工期(日历天数)：

3.2除合同条件约定外，如在本合同条款约定开工时间内，因甲方原因不能

按期开工的，可延期开工，工期顺延。

第4条质量

4.1质量等级：本工程要求达到的质量等级为合格，依据《建筑工程施工质

量验收规范》和乙方提供的样品验收。

4.2因乙方原因导致工程质量达不到合同规定的要求，乙方负责无偿返修,

并赔偿甲方因此而造成的经济损失，且此类返工工期不予顺延。

第5条合同价款与支付

5.1合同总价：

本工程合同价价。

5.2结算方式

结算方式:本工程范围内总价包干、不需结算。

5.3工程款支付：

1)工程竣工验收合格后向乙方支付至合同价的95%。

2)其余5%作为工程质量保修金，在工程保修期满后结清，保修金不计利息。

第6条争议和违约

6.1双方发生合同争议，应本着友好协商的原则，尽量协商解决。协商不成，

双方均同意向发包方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.2违约责任：

甲方未能按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法

履行的行为，应承担违约责任。赔偿因此给乙方造成的直接经济损失，造成工期

延误的，应相应顺延。

乙方未按合同约定履行自己的各项义务，致使工程不能按合同工期竣工、施

工质量达不到本合同条款及工程设计和规范要求，或发生其他使合同无法履行的

行为，应承担违约责任，赔偿因此给甲方造成的经济损失。

第7条工程保修

7.1本工程保修期规定如下：

本合同工程的质量保修期为工程竣工验收之日起一年。

7.2保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日起算。

保修期内，乙方应在接到保修通知后的5日内派人修理。否则，甲方可以委

托其他单位和人员修理，所发生费用从预留保修金中支付。

保修期内因工程质量及其他乙方原因造成的返修费用，甲方在保修金内扣

除，不足部分由乙方支付。因上述之外的原因造成返修的费用支出，由甲方承担。

7.3保修期满，甲方在扣除上述任何由乙方原因造成的费用支出后，将剩余

的保修金在期满后10日内支付给乙方。

第8条不可抗力

在合同生效后至履行完毕前，任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同

时，应在不可抗拒的情况发生后5天内向对方以书面形式提出不能履行或者不能

完全履行合同有效证明的报告，对方在收到报告后5天内予以确认，经双方协商

后允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并不因此而承担违约责任;但逾期

履行过程中发生不可抗力情形的，任何一方均不得以不可抗力为理由不履行合

同。

第9条合同份数

8.1本合同未尽事宜，经双方协商一致后可签订补充合同，补充合同与本合

同具有同等法律效力。

8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，若双方签字盖章时间不一致，以后

签字盖章一方时间为合同生效时间，有效期至双方履行完毕所有义务止。

8.3合同一式陆份，甲、乙方各执叁份。

8.4本合同的签定地点为：

发包人：

承包人：

代表：

代表：

盖章：

承包方：________________

签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达

到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建

筑法》及其他法律法规

，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：____________

二、建筑面积(工程形式)：____________

三、施工地点：________________

四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同

工期总共历时____天。

五、承包形式：________

六、工程质量标准：________

七、工程价款：共计人民币元。

八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验

收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

九、质保期：____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务

①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工

中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方

提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、

承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;

③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的

保护;

⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安

全事故责任及费用;十一、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与

本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各

执壹份，具有同等效力。

发包方：承包方：

委托代理人：委托代理人：

总包方（甲方）：____________________________

地 址：____________ 邮码____________ 电话____________

法定代表人：____________ 职务____________

分包方（乙方）：____________________________

地 址：____________ 邮码____________ 电话____________

法定代表人：____________ 职务____________

依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》

和××市人民政府××号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严

肃履行。

第一条 工程项目

一、工程名称：________________

二、工程地点：________________

三、工程编号：_________施工许可证号：_______营业执照号：_______

四、分包工程范围及工程量（附预算书）

五、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____

日竣工。

六、分包工程人工费用________元。

七、乙方投入工种及人数________人。

第二条 工程结算

按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人____计算，下月结

算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结（幅度不得超过

已完成量的80%）工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

第三条 工程质量

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照

施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须

返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙

方负责赔偿全部工料损失。

第四条 安全生产

一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监

督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，

对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规

定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由

乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负

责。

第五条 生活管理

一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具（大锅、

笼屉、吹风机、大面板）由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙

方自备，生活用煤由甲方按定量提供。

二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供

方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙

方负责按月付清。

第六条 分包工程人工费单价

一、单位工程分包，每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干，

每平方米____ 元。

二、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预

算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。

三、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。

四、清工每工日为________元。

五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。

六、水、电、暖、卫工程，每预算工日（按幢号分包为）________元。

七、冬季施工期间（12月1日到2月底）降低工效10%的工日。其工日单价

为________元。

八、分包工程费用明细表（一～七项均可列表）

第七条 材料供应管理

乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、

暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料

配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方

在施工中按垛（堆）使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

第八条 施工机具

一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

二、手工操作工具，由乙方负责。

三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负

责赔偿。

四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一

名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备（自带机械按有关规定处理）。

第九条 现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领

导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺

利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定

专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，

甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外

人员出入现场和住宿。

第十条 违约责任

一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家

验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方

应予赔偿。

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙

方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经

济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付

给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利

率，偿付给对方逾期付款违约金。

第十一条 附则

一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，

可按以下第（ ）项解决：（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，

（2）向人民法院起诉。

二、本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____ 备案。

三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行

鉴证或公证处公证。

四、双方商定的其他条款：

1.

2.

第十二条 合同附件及有效期

一、合同附件：

1.工程预算书；

2.

二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

总包单位：________________________

法定代表人：______________________

____年____月____日

分包单位：________________________

法定代表人：______________________

____年____月____日

简易施工合同 11

第一条 工程概况

一、工程名称：油污水处理厂污水管道安装工程。

二、工程地点：镇海化工区油污水处理厂

三、工程内容：管道安装；阀门安装，电动机维修等。

四、工程造价：合同造价暂定为人民币（大写）壹拾贰万元整，即￥10.00

元，详见预算书，结算按实。

第二条 工程价款结算与支付

一、工程承包方式：包工包料。

二、工程结算方式：工程直接费单价参照版《浙江省建筑工程预算定额》和

《浙江省安装工程预算定额》。取费统一参照版《浙江省建筑安装工程取费定额》，

民用三类收费标准，费率取中间值，工程量按实结算。在施工过程中，甲方若需

要增加预算以外的工作内容，以双方确认的工程联系单为准，并作为结算调整的

依据。本次工程总价下浮率为10%。

三、工程款支付方式：本工程不支付备料款；工程完成80%时支付进度款

90000.00元（玖万元整），竣工验收合格后支付至结算价的95%；余款一年保修

期满后无息支付。

第三条 工期

本合同全部工程工期为30日历天，起止时间：2月28日至3月29日， 具

体开工日期以开工报告为准。

第四条 物资供应

一、本合同全部工程所需材料按下列方式办理：本项目所有材料由乙方按项

目提供，但主材的品牌型号价格需经甲方确认，其余材料价格结算时按宁波市1

月份镇海区（地区）建筑造价信息的价格结算。

二、所有材料、设备进场均应符合有关规定。

第五条 施工准备

一、甲方

1、负责接通施工现场三通一平。

2、本合同签订后 / 天内提供完整的建筑安装施工图 / 份。

3、甲方现场代表：王海

二、乙方

1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线铺设管理。

2、编制施工组织设计和施工方案、施工预算、施工进度计划送甲方。

3、乙方现场代表：陈英妙

第六条 施工与设计变更

一、乙方在组织施工中，必须遵照国家、行业及设计要求的施工验收规范和

质量检验标准组织施工。

二、在组织施工中，如必须变更设计，应按下列程序办理：

1、施工中发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，

由甲方在3天内提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理签证手续后，方可继

续施工。

2、施工中如遇变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，

甲乙双方办理签证手续后方可继续施工。在设计变更未批准前，任何一方不能强

行施工。

3、在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到合理部

位。

4、乙方不得擅自将合同工程转包、分包给第三方，全部工程必须由乙方自

行完成。否则按乙方违约处理，并责令施工单位退出工地。

由上述原因延期施工而造成的经济损失，由责任方承担。

三、在施工中由乙方本身的原因造成的停工、返工、材料构件的倒运、机械

二次进场等损失，由乙方自行负担。

四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度。隐蔽工程完成后必须经过验收合格

做出记录，方能进入下一道工序的施工。凡隐蔽工程均应由乙方书面通知甲方，

共同进行验收，并办理验收手续；届时如甲方未参加，乙方可以自行检查验收，

并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，其检查结果不符合要求

的，检查费由乙方负担，符合要求其检查费由甲方负担。

第七条 竣工验收与保修

一、本工程质量标准：按国家验收标准一次性验收合格。

二、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修，保修期 1 年。

第八条 经济责任

一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工（按国家现行规范），每逾期

一天，须付甲方500元逾期违约金；质量达不到一次性验收合格的一次罚款5000

元，并整改至验收合格。

第九条 其他约定

一、甲方提供施工现场的水电接口，但水电费由施工方承担。

二、乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规。

三、甲乙双方必须同时签订廉政合同和安全生产合同。

第十条 附则

一、本合同共 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

二、本合同自签定之日起生效，在本合同全部工程竣工验收并结算尾款后失

效。

三、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规

定议定附则条款，经审定后作为本合同附件以便共同遵守。

四、有关承包合同的其他问题，均按照《中华人民共和国合同法》《中华人

民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》的规定执行。

五、本合同有未尽事宜，由双方协商解决。协商不成可向工程所在地人民法

院提起诉讼。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

代表（签字） 代表（签字）

年 月 日

工程施工合同道路工程施工合同工程施工合同示范文本

简易施工合同 12

甲方：陕西省安康公路局

乙方：陕西省安康市公路局机修厂

为确保工程项目顺利完工，经甲乙双方充分协商，并在此基础上达成如下协

议内容：

1、工程项目：s207线吉河桥便道抢修工程。工程内容包括：环境协调、路

基土石方、简易路面、钢便桥、道路安全标志、后期养护及旧桥的交通管制等一

切工作。

2、工程总价： 元（大写 元）。

3、工程工期：自__年1月13日至__年1月29日，工

期17天。

4、工程质量：乙方必须按照公路工程相关项目的技术规范、规程要求施工，

认真选择施工方案及施工工艺，对关键工序的施工方法和工艺，必须报经甲方或

甲方代表审查同意后方可实施。工程质量乙方负全部责任。

5、工程安全及法规制度

①、合同签订后由甲方安全、生产负责人对施工现场进行移交，乙方应对全

部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定性和安全性负责，甲方不承担责任。

②、乙方在合同执行期间，应对工程中的所有结构、材料、设备、临时工程

等进行积极保护，如因管理不善造成的'经济损失，由乙方全部自理和承担相关

责任。

③、乙方应加强安全生产管理，并做到安全生产、文明施工，由于管理不善

或民工的过失，或第三者原因造成自身或第三方的人身伤亡，机械设备及其它财

产损失事故等，均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建设单位书面汇报，

甲方不负任何责任，也不支付任何费用。

④、爆破人员必须持有公安机关核发的爆破证，采购的火工器材要有运输证、

存放证，存放要分类，建帐，严格实行领发制度，绝对不能流向其它工地或他人。

⑤、合同执行期间，乙方应自觉遵守国家、地方政府及有关部门颁布的法律、

法规和制度，否则产生的一切后果由乙方承担，乙方应按国家和地方政府的有关

规定及时上缴应承担的各种税费。

⑥、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理，必要时甲方予以协

助，所发生的一切费用由乙方承担。

6、工程结算及支付

①、工程中期借款额度以上月实际进度并检验合格工程价款

的60%。

②、工程完工后一个月内办理工程价款结算手续。

7、其它：

①、本协议为总价合同，合同执行期间单价不予变更。

②、本协议一式四份，甲方、乙方各二份。

③、本协议自签字之日生效，止于新建桥梁施工单位进场交付后完毕。

④、其它未尽事宜双方另行协商解决，并订立补充条款为准。

8、附件：施工图纸及及材料供应。

8.1、合同签字后，由建设单位提供图纸壹份，未经同意不得将图纸交第三

方。

8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方负责采购、验收，所有材料运输

和保管，甲方不承担任何费用，对进场的材料应按照规范要求分批抽检，合格后

方可使用。对于不合格材料乙方应及时清除施工现场。材料试验由施工员现场取

样，所发生的一切费用由乙方自理。

甲方：陕西省安康公路管理局

法定代表：

乙方：陕西省安康市公路局机修厂

法定代表：

简易施工合同 13

建设单位（甲方）:

施工单位（乙方）:

鉴于甲方修建 组道路工程，为确保通组道路建设质量，经甲乙双方共同协

商，现就通组道路建设的相关事宜达成如下协议。

一、工程建设规模

通组道路长 米，水泥混凝土路面厚度为厘米，水泥混凝土抗弯拉强度为

3.5Mpa，工程造价（大写） 。

二、工程质量

乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工，加强施工原材料和施工质量控

制，强化工程施工现场管理，主动接受区交通局和镇政府或街办管理人员的监督，

确保工程质量通过区交通局验收合格。

工程施工结束，乙方必须完善工程建设资料，并装订成册，以备验收

工程质量保修期2年，保修期间所发生的维修费用由乙方自行承担。

三、工期

施工工期自年 月 日至 年月 日。由乙方因素造成的工期延误，每延期一天

处罚1000元，直至工程结束。

四、付款方法

工程采取分期付款方式，具体为

五、安全责任

乙方应加强安全生产管理，施工现场应设置明显的施工警告，做到文明施工。

施工期间若发生一切安全责任事故，由乙方负责处理，与甲方无关。

六、廉政责任

甲、乙双方应共同自觉遵守国家有关廉洁自律的相关规定，按章办事。

甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销

任何应由个人支付的费用。

乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

七、合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

八、本合同一式四份，双方各执二份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

甲方代表签字：

日期： 乙方代表签字： 日期：

简易施工合同 14

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《绵

竹市房屋管理拆迁规定》等法律法规，本着平等互利的原则，经友好协商签订如

下合同：

一、工程概况：

工程名称：

(一)工程地点：

(二)拆除范围：甲方指定的拆除房屋、门窗设备及构筑物及场地内的杂草树

木。房屋拆除范围须拆除至自然地坪。拆除的旧材料归乙方所有，由乙方自行处

理。

(三)拆除面积：拆除房屋总面积为 ㎡。

(四)承包方式及旧材料费支付方式：承包方式为全包。合同签订后至乙方进

场三日内，乙方一次性按建筑面积每平米 元(大写：)，并且乙方向甲方支付工

程拆除保证金共计人民币 万元(大写：)，待乙方按合同约定拆除施工结束后，

通知甲方进行验收，经甲方验收合格且无任何违反本合同约定的违规处罚等扣款

情况，甲方在验收后三日内退还乙方保证金人民币元(大写： )。甲方不向乙方

支付任何费用。

二、工程内容：

1、乙方负责拆除甲方场地内指定的所有建筑物及构筑物及场地内的杂草，

并清运全部建渣。

2、乙方严格负责按照施工规范要求进行拆除施工，搭设拆除施工过程中的

所有安全防护措施。

三、工程期限：

工期以甲方书面通知乙方拆除日期之日起 天，所有拆除清渣施工结束，除

不可抗力及甲方同意延期因素外，乙方必须按期施工完毕，否则视为违约。

四、甲乙双方责任

(一)甲方责任

1、负责通知及申请相关部门对拟拆除房屋进行断水、断电、断气、断通讯

等工作。

2、配合和协调相关拆除工作。

3、负责对拆除完毕的地块进行验收。

4、甲方指定 为工程项目负责人，负责协调拆除施工中的有关事宜。

(二)乙方责任

1、按甲方要求按时进入拆除现场，保证工期的顺利完成。

2、负责对甲方指定拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等

工作。

3、乙方在施工过程中，必须确保周围道路畅通，周围设施完好，严禁在道

路与通道处堆放任何材料，不得违规影响周边居民的正常生活和工作。

4、乙方在拆除施工过程中，不得破坏到周边临近建筑物。

5、乙方指定 为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报

工程扫除的有关情况。

6、乙方在开工前及施工过程中，须办理的一切拆房手续及相关须协调工作，

均由乙方全权负责。

五、安全施工

1、乙方按有关规定，负责搭设现场施工范围的一切安全防护措施，拆除施

工过程中保证文明施工，安全防护设施必须严格有效规范，符合文明施工的要求。

2、乙方拆除施工前必须制定施工方案、安全作业规程及紧急救援预案，并

配备应急救援的必要器材。

3、拆除现场应实施封闭作业，禁止非施工人员进出，项目经理或技术负责

人必须亲临现场组织指挥拆除施工，严格按照安全、科学，规范的进行施工，拆

除施工过程中如发生伤亡责任事故，必须按相关程序和时限报告有关部门，不得

拖延、隐瞒不报。

4、乙方在拆除施工过程中出现的一切安全责任事故，由乙方负责并承担一

切由此产生的法律与经济责任，与甲方无关。乙方必须为施工作业人员购买意外

伤害险，并提供专职安全员资格证，并在开工前将复印件报甲方处留存，如无则

视为乙方违约。

六、违约责任。

1、乙方未按工期要求完成合同约定的拆除面积，超过一天，乙方向甲方支

付 元(大写： )人民币罚款，以此类推，至双方按规定解除合同为止。

2、任何一方违反本合同规定，则违约方承担一切经济、法律责任，并赔偿

未违约方的全部损失。

七、争议

甲乙双方发生争议时，协商解决，协商不成，可向德阳市仲裁委员会申请仲

裁或向德阳市人民法院提起诉讼。

八、其它

1、本合同签字盖章生效后，甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，

需经双方协商同意并签订补充协议。

2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。

3、本合同自甲、乙双方的法定代表或授权委托代理人签字并加盖各自公章

之日起生效。

4、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份保底，具有同等法律效益。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

简易施工合同 15

建设单位： （以下简称甲方） 施工单位： （以下简称乙方） 依据《中华

人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双

方协商一致，甲方愿把 改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程

顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：

一、工程项目

1、工程名称：

2、工程

3、工程范围：

4、承包方式：包工包料。

5、承包造价： 元（大写：）。

二、工程期限

根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。（雨天及人力不可抗拒特殊

情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）

开工日期为 月 日至 月 日，总工期 天。

三、本工程竣工质量为一次性合格工程

1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工；

四、工程价款支付及结算

本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。

五、其它约定

1：甲方承担的安全责任、权利

（一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；

（二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全 生

产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；

（四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。2：

乙方的责任、权利

（一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安 全

生产的规定、制度；

（二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根 据

需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如

发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；

（三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违 章

作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作；

（四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安 全

施工需要时，人员不得进入施工现场。

六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律

效力。

甲方：

代表人：

身份证号：

公章

年月

乙方： 代表人： 身份证号：公章 年日 日 月