-
2023年11月11日发(作者：)
工程施工补充合同（通用13篇）
工程施工补充合同 篇1
发包人(全称)：(以下简称甲方)
承包人(全称)：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律、法规，遵循公平竞争、自愿和诚信的原则，双方就本建设
工程施工事项协商一致，订立本补充合同，其他合同或条款与本补充
合同有冲突时，以本补充合同为准。
一、 工程名称、地点：一#厂房、二#厂房;绍兴袍江工业区
二、 工作内容：施工图内土建及水电安装
三、 承包方式：包工包料。所有分部分项工程不得分包及转包
四、 工程约定：
1、 合同工期为历天。具体开工日期以开工报告为准;
2、 连续三天以上停水、停电，工期相应顺延;
3、 本工程采用预应力管桩，由管桩造成对周围建筑物的影响所
产生的纠纷和经济损失由甲方负责与乙方无关。
五、 工程质量标准为合格。如达不到合格标准，一切损失由承包
人承担。
六、 安全生产及文明施工：承包人应严格遵守安全生产管理条例
和操作规程，精心组织工，确保安全生产，遵守绍兴市有关建设工程
文明施工规范和规定。在施工过程中出现的一切安全事故均有乙方承
担，与甲方无涉。
七、 工程结算口径;：
1、 厂房一、厂房二：按图纸要求施工一次性包干920万元，增
加工程和场外工程执行20xx版《浙江省建筑安装工程预算定额》不作
下浮，决算材料价格按绍兴市建设工程造价管理处发布的当月信息价
执行，无市信息的参照省信息价。
2、 增加工程和场外工程量按实结算;经监理工程师初审，并经建
设单位管理人员签章确认的联系单、签证单作为结算依据。
3、 增加和场外工程结算审计事宜：工程竣工，承包人提供完整
结算资料并能积极配合。
八、 工程款支付：
1、 承包人进场三天内甲方支付乙方工程预付款100万元;
2、 承包人基础施工完毕，支付合同造价(920万元作付款基数，
下同)25%工程款;
3、 二层主体施工完毕支付合同造价25%工程款;
4、 主体结顶支付合同造价25%工程款;
5、 工程款竣工验收合格并资料移交完毕后支付合同造价25%工
程款;
6、 增加工程和场外工程付款按实际工程量经甲、乙双方协商后
再定。
九、 合同争议：
补充合同履行过程中产生争议时，约定向人民法院提起诉讼解决。
十、 工程保修：
保修期限按国家规定为土建、水电安装各二年，屋面五年，自竣
工验收交付使用之日计算。
十一、合同份数：
本合同正本一式二份，双方各执一份，经双方代表签字、盖章后
生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：
_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工补充合同 篇2
甲方(发包方全称)：
乙方(承包方全称)：
根据国家民航总局，中国人民解放军空军司令部和武汉市人民政
府的有关指示精神，经武汉天河机场建设指挥部研究决定：20xx年2
月24日指挥部(以下简称为甲方)与珠海横琴中盛海陆运输有限公司(以
下简称乙方)签订的机场三期工程建设总承包合同所涉及的工程内容，
由于设计方案变更等因素，原签订的总承包合同中的机场三期土方工
程项目交由乙方承包施工，三期航站楼工程项目另行安排，其它工程
项目(场道、附属设施项目)待定。有关事项经甲、乙双方协商一致，订
立本施工补充合同：
一、 工程概况：
工程名称：湖北省武汉市天河机场三期土、石方工程 工程地点：
湖北省武汉市 工程内容：挖、运、平 资金来源：国有
二、 工程承包范围
承包范围：湖北省武汉市天河机场三期土方工程以甲方发出的施
工任务单为准。
三、 合同工期
计划开工日期：以甲方书面开工通知日期为准 合同工期：共15月
四、 质量标准：合格
五、 合同工程量及价款
工程量：暂定 壹亿零捌佰万 立方米
合同单价：综合单价：运距 0-9 公里， 28.8元/立方米。
六、 双方权利和义务
1、派驻的工程师
职权：全权处理现场的一切事务
2、甲方工作
甲方应按约定的时间和要求及完成以下工作：
(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场;
(2)水准点与坐标控制点交验要求：开工前3日内双方办理书面水
准点与坐标控制点交接手续。
七、乙方工作
1、承接施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求;负责
现场的安全护栏标志、标牌、施工灯光照明灯。
2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：无
八、工期延误
双方约定工期顺延的其它情况：工程量变化及设计变更和不可抗
力造成的工期顺延，经甲方书面确认后作为工期顺延依据，由乙方造
成的工期延期责任自负。
九、安全施工
严格执行通用条款的有关规定，认真落实安全措施。
十、合同价款与支付
1、本合同结算价款采用价方式确定
(1)采用固定价格合同，合同价款中包括 风险范围：燃油费上涨或
政策性收费上调引起成本增加则按相应比例调整价格。风险费用的计
算方法：无风险范围以外合同价款调整方法：对不可抗力原因造成的
费用增加，按国家有关规定办理。
(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：无 (3)采用成本加酬金
合同，有关成本和酬金约定：无 2、双方约定合同价款的其它调整因
素：设计变更、现场签证、施工发生的技术措施费用等。
十一、工程预付款
开工前3日向乙方支付当月合同工程量总价额的10%，在乙方正
式进场施工三个月后甲方开始扣回预付款。
十二、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：
自工程开工之日起乙方每月15日向甲方提供完成工程量的中期计
量报表，甲方按乙方当月完成工程产值的90%向乙方支付中期工程款，
下月计量时支付乙方上月所扣留10%的工程款，依此类推至工程竣工
为止。最末一期所扣留的10%在乙方所承担的合同工作量完工后一个
月内甲方全部付清给乙方。
十三、材料设备供应
甲方供应材料设备
十四、竣工验收和结算
1、竣工验收
(1)乙方提供竣工图的约定：竣工验收后7日内由乙方提供完成的
竣工资料、竣工验收报告。
(2)中间交工工程的范围和竣工时间：无
十五、违约、索赔和争议
1、违约
(1)本合同中关于甲方违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定甲方违约应承担的违约责任除赔偿乙
方所有实际损失外，另按本合同总价0.3%进行追加赔偿。本合同按合
同通用条款第26、4款约定甲方违约应承担的违约责任除赔偿乙方所
有实际损失外，另按本合同总价0.3%进行追加赔偿。
本合同按合同通用条款第33、3款约定甲方违约应承担的违约责
任：除赔偿乙方所有实际损失外，另按本合同总价0.3%进行追加赔偿。
(2)本合同关于乙方违约的具体责任如下：
本合同按合同通用条款第14、2款约定乙方违约承担的违约责任：
每延迟一天罚款1000元。本合同按合同通用条款第15、1款约定乙
方违约应承担的违约责任：按国家相关规定执行。双方约定的乙方其
它违约责任：遇有时另行协商
十六、争议
16.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
(1)请 当地仲裁 调解;
(2)采取第二种方式解决，并约定向 上级 仲裁委员会提请仲裁或向
乙方所在地人民法院提起诉讼。
十七、其他
17、工程分包
本工程甲方同意乙方分包的工程：无
十八、不可抗力
双方关于不可抗力的约定：按通用条款的规定及强台风、暴雪、
暴雨、洪水、地震、海啸等。
十九、保险
本工程双方约定投保内容如下：
(1)甲方投保内容：按国家有关规定办理 甲方委托乙方办理的保险
事项：无
(2)乙方投保内容：按国家相关规定办理
二十、担保
本工程双方约定担保事项如下：
(1)甲方向乙方提供履约担保，担保方式：无
(2)乙方向甲方提供履约担保，担保方式：
(3)双方约定的其他担保事项：自行办理
二十一、合同
双方约定合同副本份数：
本合同一式四份，双方各执二份，未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：
_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工补充合同 篇3
发包人： 承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和
其他有关法律、行政法规、文件及原《》，遵循平等、自愿、公平和
诚实信用的原则，双方就本建设工程《施工合同》外相关补充施工内
容有关事项协商一致，订立本补充协议。
一、 工程概况
工程名称： 工程内容：
二、 工期及质量
增加工作内容在施工计划进度关键线路上的监理签证相应顺延总
工期，不影响工期的不顺延工期。工程质量必须达到合格标准。
三、 工程价款
补充施工内容工程价款为 万元整(其中：泵房：万元、危险品库房：
万元、高低压变配电房(开闭所)： 万元、挡土墙： 万元)。以财政审核
造价为结算价。
补充施工内容工程价款的确定。补充工程内容结算价一律套用当
地现行相关定额及相应取费标准和安全文明施工措施费率确定，主材
价格按施工期间当地发布的信息价，结合监理、发包方签证进行调整。
四、 其它补充工程施工过程中涉及的相关问题一律按原《施工合
同》约定执行。本补充协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经双方
签字盖章后生效。
补充协议订立时间：年 月 日
发包方(章)：承包方(章)：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日年月 日
工程施工补充合同 篇4
发包方：
（以下简称甲方）
承包人：
（以下简称乙方）
双方根据__年__月__日签订的项目《建设工程施工合同》，结合本
工程具体情况，经双方友好协商，签订本施工补充合同，作为原施工
承包合同的组成部分，并与原施工承包合同具有同等法律效力，如其
内容与原《建筑工程施工合同》及招标文件、中标等相关文件有矛盾
之处，以本合同补充条款为准。
第一条
承包范围
本工程为包工包料、包质量、包工期、包安全的大包干工程。承
包范围包括该项目的土建和水电安装工程，建筑面积约m2（其中地下
室面积m2），不包括电梯工程。
第二条
合同工期
本工程施工工期为
日历天，自甲方、监理共同签发开工令之日开始计算，至工程完
工之日为止。工程完工之日在符合以下条件后，以甲方、监理共同签
发工作联系单书面确认为准：
1、乙方按设计图纸和联系单完成全部工作量，经甲方、监理组织
预验收并整改完毕后，提交竣工报告。
2、乙方将符合要求的所有工程资料提交质检站，经质检站确认工
程竣工资料齐备且具备工程竣工验收条件。
第三条
取费标准与结算依据
一、结算编制依据：《浙江省建筑工程预算定额》（20__年）、
《全统安装工程预算定额及浙江省单位估价表》（20__年）、《浙江
省建筑（中高档装饰）、安装、市政工程补充预算定额》、《浙江省
施工机械台班费用定额》（20__年）及现行省、市造价相关文件、解
释。
二、材料价格确定：本工程材料价格按《杭州市建设工程造价信
息》、《浙江造价信息》（正刊）合同工期内前80%的杭州市区材料
信息价的算术平均价格计算。材料结算价格按约定价（签证价）、信
息价的先后顺序进行采用。
三、人工价格确定：本工程人工价格按《杭州市建设工程造价信
息》、《浙江造价信息》（正刊）合同工期内的杭州市区人工信息价
的算术平均价格计算。
四、取费标准：
1、土建工程综合费用以20__定额直接费为基数，费率按建筑工
程二类取费，材料价差仅计取税金。
2、水电安装工程（包含消防分项和地下室通风分项工程）的综合
费用以人工费为基数，费率按建筑工程二类取费。材料费、机械费仅
化后的方案按市场价格进行报价，并根据甲方签证确定的价格实行包
干（包干价含管理费、税金、利润及其他一切费用），工程决算时直
接列后，不再计取其他费用。
第四条
工程造价和付款方式
一、本合同工程总造价暂定为
万元。
二、甲方不支付乙方工程预付款。
三、工程进度款按月按实支付，乙方在每月25日前将当月实际完
成的工程量清单报送甲方和监理，甲方于次月10日前按审核后实际工
程量的80%向乙方支付工程进度款。
四、在工程竣工验收合格（竣工验收合格指以质检、建设、监理、
设计、勘察和施工六方共同参加的综合竣工验收合格并签字盖章）10
日内，甲方按审核后的实际完成工程量的85%向乙方支付剩余工程进
度款。
五、工程决算审计完毕且由甲方、乙方、审计方三方对审计结果
签字盖章确认后的15个工作日内支付至结算核准造价的95%。审计单
位应在90个工作日内提交决算报告，若逾期甲方应提前支付一部分工
程结算款，付款额度由甲乙双方另行协商。同时按浙价服【20xx】84
号收费标准规定应由乙方承担的结算审计费由甲方在乙方本次工程款
中代扣。
六、结算核准造价余下5%留作本工程的质量保修金，按国家最新
有关规定要求进行保修，保修金在竣工验收满1年后15个工作日内返
还2%，在竣工验收满2年后15个工作日内付清。
七、在保修期间，对于用户质量投诉，乙方在接到甲方维修书面
通知后若未能在规定时间内完成维修，甲方有权自行组织维修，并在
保修金中双倍扣除维修费用。
第五条
分包工程和甲定乙供材料
一、单项分包工程
1、由甲方组织，监理方参与，采用多家竞价、综合评定的方式，
确定分包单位，具体做法另详。
2、分包工程按分包工程总价的3.5%计取总包管理费和施工配套
费（包含场地内设备保管、成品保护、垂直运输、脚手架、一次性泥
工修补、提供水源、电源等）。乙方对分包单位的施工安全事故不承
担连带责任。分包项目施工用水、用电费用由分包方自行承担。
二、甲定乙供材料
1、由甲方组织，乙方、监理方参与，采用多家竞价、综合评定选
取合理低价的方式，确定供货单位，具体做法另详。甲方根据竞价确
定的品牌、型号、规格、单价等出具工作联系单，并由乙方严格按照
工作联系单自行组织实施。
2、甲定乙供材料中的分部分项工程，如保温工程、防水工程等根
据竞价所确定的.价格按15%计取综合管理费，不进入直接费且不再计
取任何费用。保温施工分项中，乙方不承担保温检测费。
3、甲定乙供材料中其它土建材料，如花岗岩、外墙砖、抛光砖、
界面剂等套定额计取相应费率，并以竞价所确定价格外加3%采管费做
为结算单价补材料价差。
4、甲定乙供材料中的安装材料，如电缆、水泵、阀门（含消防阀
门）、不锈钢水箱、户内配电箱、桥架、消防探头及主机、消防栓根
据竞价所确定的价格外加15%综合管理费做为结算单价进入直接费。
其余甲定乙供安装材料如灯具、开关插座、电线等由甲方指定品牌、
规格、型号，由乙方进行采购，单价套信息价，若无信息价则按甲方、
乙方、监理共同市场询价后确定的合理低价进入直接费。
费用由乙方承担。
三、乙方负责处理好施工场地周围地上、地下管线（地下管线由
甲乙双方共同查明确认）和周边市政道路、建筑物的保护工作，若产
生费用由乙方承担。
四、非乙方承包施工的分项工程及景观、绿化等工程经甲方、监
理以工作联系单方式书面确认已具备进场施工条件后，乙方应积极配
合提供工作面，否则妨碍分包方进场施工，导致总工期延误，乙方应
承担由此造成的损失。
五、本补充合同经双方签字、盖章后生效，工程竣工、保修期满、
结清全部工程价款后终止。
六、本补充合同一式四份，双方各执二份。
发包人（公章）：
承包人（公章）：
法定代表人：
法定代表人：
项目经理：
日期：
日期：
工程施工补充合同 篇5
甲方_______为兴建________工程，接受了乙方_______对本工程的
投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：
1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含
义相同。
2.下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若
有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。
( )双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;
(2)合同协议书;
(3)双方签署的合同谈判备忘录;
(4)合同专用条款;
(6)中标通知书、投标书和招标书;
(7)与本合同有关的其他文件。
3.本合同总价款为人民币____万元。
4.本合同工程的施工期为__个月(天)，或：自____年__月__日至
____年__月__日。
5.甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各
自的全部责任和义务。
6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章
后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清
后合同终止。
7.本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力;副本__
份，双方各执__份，当副本与正本不一致时，以正本为准。
甲方：乙方：
法定代表人： 法定代表人：
或或
其授权的代理人： 其授权的代理人：
签字日期：签字日期：
单位地址：单位地址：
联系电话：联系电话：
传 真： 传 真：
邮政编码：邮政编码：
开户银行：开户银行：
帐 号： 帐 号：
签约日期：
签约地点：
工程施工补充合同 篇6
你好，政工程施工补充合同的回答是：_________________补充协议
工程名称：_________________
工程地点：_____________
发包人：_____________
承包人：_____________
签订日期：_______________________年____月____日
补充协议
发包人：_________________(以下简称：_________________甲方)
承包人：_________________(以下简称：_________________乙方)
经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就______年____月____日
签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议：
_________________
一、写明具体补充的内容。
二、 如有未尽事宜，双方另行协商。
三、 此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，
具有同等法律效力。
四、 本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协
议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
甲方：_________________乙方：_________________
(盖章)(盖章)
法人代表或代理人：_________________法人代表或代理人：
_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
工程施工补充合同 篇7
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
其他有关规定，鉴于《建设工程施工合同》相关施工事宜未明晰，现
经双方协商一致，为明确工程的具体范围、合同包干总价等条款补充
协议如下：
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：地基与基础、地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、
楼地面、屋面、防水、 排水、装饰等工程(建施、结施、水施工程图
纸)。
资金来源：自筹。
二、双方明确工程范围为：
地基与基础、地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋
面、防水、排水、装饰等工程，其中供电、供水、消防、防雷工程、
预应力钢筋由发包人指定分包人。
三、合同工期确定为：
开工日期：
竣工日期：
四、质量标准
工程质量标准：合格。
五、合同价款
本合同包干总价(含税)为￥： 元(大写：)。 合同包干总价不包括
发包人指定分包人的工程部分。
六、适用标准、规范
适用标准、规范的名称：国家现行的房屋建筑施工标准、规范以
及设计图纸中特别标明的相关标准、规范。
七、双方对一般权利和义务补充明确如下：
1、发包人工作
1.1发包人应按约定的时间和要求配合完成以下工作：(1)施工场
地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已经具备施工条件。
(2)水准点与座标控制点交验要求：符合施工要求。
(3)发包人有权监督承包人对工程进度款的使用情况，具体实施办
法：1、承包人在施工进行期间必须将各材料供应商、施工班组的主要
联系人及联系方式上报发包人驻现场代表;2、承包人在申请月进度款
时必须把上月对供应商的材料款、施工班组的工资的发放列表作为附
件上报发包人，否则发包人当认为承包人申报当月进度款资料不齐，
不予支付当月施工进度款。
(4)双方约定发包人应做的其他工作： 无。
1.2发包人委托承包人办理的工作：根据施工实际情况另定。
2、承包人工作
2.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
(3)承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：由承包人负
责。
(4)向监理公司提供的办公房屋及设施的要求：提供1间装有水电
的办公场所及3套桌椅办公设施，并承担水电费。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建
筑)、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责。
(8)施工场清洁卫生的要求：由承包人按照当地相关部门要求进行。
(9)双方约定承包人应做的其他工作：施工道路维护：承包人应根
据实际情况，对临时施工道路和用水管道设施进行维护。如果施工现
场承包人数量较多，则由发包人联合所有承包人进行协商。但维护费
用由承包人负担。
(10)电梯井内的脚手架工程由承包人负责。
(11)承包人必须按照发包人划定的区域布置临建设施。
(12)承包人必须承担工程范围内所有文明施工与安全生产责任。
(13)承包人必须合理使用本工程施工进度款，做到专款专用。
八、施工组织设计和工期
1、进度计划
1.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：20xx
年月日前重新确定并提供。
1.2上述施工组织设计(施工方案)和进度计划经发包人确认后实施。
2、工期延误
2.1双方约定工期顺延的其他情况：雨水天不作工期顺延;
2.2当承包人本月的实际施工进度不能达到该月进度计划(即第八
条第1项所确定的进度计划，下同)的70%时，发包人将暂不予支付该
月施工进度款，并推迟到下月与下月施工进度款一并支付，当承包人
持续两个月或两个月以上出现以上情况，发包人以书面形式通知承包
人，如承包人3日内尚无具体整改调整工程进度的应变措施，发包人
当视承包人违约并有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施
工管理，以确保工程工期顺利推进，并由承包人负责由此引起的一切
经济责任。如承包人拒绝、阻止发包人介入管理或不配合发包人介入
管理而使工期延误不能得到及时纠正，发包人有权解除合同，并追究
承包人的违约责任。
2.3因承包人的原因造成每月进度工期延误的，从延误的第五天起，
每天罚款10000元(人民币壹万圆整)，累计计算。
2.4承包人未按进度计划完成第一个月进度计划工程的70%时，发
包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。
2.5工程施工过程中，承包人延误进度工期累计达30天，发包人
有权解除合同，并追究承包人的违约责任。
九、质量与验收
1、质量要求
1.1承包人应严格按照设计要求、质量标准、验收规范进行施工，
对质量通病采取强有力的措施，确保质量通病降低到最低限度。屋面、
卫生间、门窗、外墙面几个容易发生渗漏的部位应重点监控。如部分
工程质量达不到质量标准，发包人或监理工程师要求拆除重新施工的，
承包人承担返工费用，工期不予顺延。
1.2达不到合同约定的工程质量标准及安全标准时，发包人有权拒
付剩余工程款，待承包人修理、返工或改建达到约定的标准后，发包
人才支付剩余的工程款。如果因修理、返工或改建而使工期超出合同
约定的工期，承包人要赔偿发包人的相关损失;如超期30天的，发包人
有权单方面重新组织施工队伍将剩余工程施工完，由此产生的费用及
损失由承包人承担。如果承包人未能在规定时间内修正某项质量缺陷，
则发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由承包人承
担。
2、隐蔽工程和中间验收
2.1中间验收部位：所有分部分项工程及工序。2.2工程具备隐蔽
条件或达到中间验收部位，承包人先进行自检，然后向监理工程师通
知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，
承包人可进行隐蔽和继续施工。监理工程师和发包人主管工程师不管
是否参加验收，只要发包人主管工程师、监理工程师对隐蔽工程持怀
疑态度要求进行重新检验时，承包人应对隐蔽工程进行剥落或开孔，
检验合格，由提出方承担全部费用，工期顺延;检验不合格，承包人承
担全部费用，工期不予顺延。
十、安全文明施工
1、承包人必须承担工程施工过程中的所有文明施工及安全生产责
任。
2、承包人对全体施工人员进行安全教育，设立专职安全检查员，
检查、发现、消除各种隐患，确保人身安全和财产不受损失，对特殊
工种进行培训，做到持证上岗。
3、承包人对施工现场中的动力设备、输电线路、电源开关、易燃
易爆和有毒物资，须有专人负责，并有严格的防护措施。
4、监理人员、发包人有关人员违规指挥，承包人有权拒绝。
5、建设安装施工过程中的工伤事故、交通事故、一切安全责任事
故由承包人负责，承包人承担全部责任、支付各种费用。
6、承包人做好施工现场的防火防盗工作。
7、发生重大伤亡事故、水灾事故或其他事故，承包人应全力以赴
进行抢救，同时向政府主管部门报告，并通知监理和发包人现场主管
人员。
8、承包人必须严格按照安全文明施工要求进行施工，并保证在整
个项目建设过程中不发生打架斗殴事件和违法乱纪现象，若有发生，
发包人将给予承包人处以10000元/次的罚款。 十一、合同价款与支
付
1.3采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：
合同总价中，承包人已充分考虑除本补充协议签定后新增的设计
变更项目以外的所有风险因素，合同总价不因除本补充协议签定后新
增的设计变更项目以外任何原因而调整。
1.4采用可调价格合同，合同价款调整方法：不采用。
1.5采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不采用。1.6
双方约定合同价款的其他调整因素： 工程变更 。
2、工程量确认
3.1承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：每月的5号前提
交上一月度已完工程量报告。
3、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：
3.1进度款按实际工程进度分次支付，每月5号前由承包人提交上
月度完工工程量清单、工程款划拨申请及足额发票，经审核无异议后
本月31号前发包人按上月完成工程量造价的80%进行拨付;
3.2本工程进度款累计支付达到合同总价的80%时，发包人停止拨
付工程款;
3.3工程通过竣工验收并完成工程竣工备案后发包人将划拨至合同
总价85%工程款及增减工程价款的85%;
3.4通过竣工验收合格并完成工程竣工备案后，根据承包人提交的
结算资料三个月内完成结算工作，结算完成后一个月内支付至工程结
算总价的95%。
3.5按结算总价留下5%作保修承诺金，保修期起一年后退给施工
单位结算总价2%(扣除维修费用之后支付)，保修期起满二年退还施工
单位2%(扣除维修费用之后支付)，留1%待保修期
3.6月进度款中的工程量造价审核计算办法：各分项工程造价=
《20xx年广东省建筑工程综合定额》中直接费82%实际完成工程量。
十二、材料设备供应
1、承包人采购材料设备
1.1承包人采购材料设备的约定：
(1)对于本补充协议附件中指定的材料或工艺，承包人必须遵照执
行。承包人若要更换指定材料，必须经过发包人允许。
(2)承包人所采购的用于本工程项目的材料、配件、构件等，必须
提交相应的产品合格证书、出厂证明等资料，并按照有关规定进行取
样送检，经过发包人委托的工地代表和建设监理单位验证合格后才允
许进场使用。
(3)对于发包人所指定的材料或工艺，承包人不遵照执行的，将被
视为不履行合同实质内容而受到发包人扣罚履约保证的处罚;每发现一
次处罚10000元，且这些不符合合同附件规定的材料不得用于本工程。
篇二：建设工程施工合同补充协议
建设工程施工合同补充协议
建设单位:
施工单位：
日期：
工程施工补充合同 篇8
发包方(以下简称甲方)：_____
承包方(以下简称乙方)：_____
由甲方开发建设的经甲乙双方协商由乙方承建。为进一步明确双
方的责任、权利和义务，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，
经甲、乙双方友好协商，按照平等互利、友好合作的原则，一致同意
在原签定的《建设工程施工合同》(简称标准合同文本)的基础上，按照
《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》及国家、省
市有关法规，签订该工程建设工程施工合同补充协议(以下简称本合同)
如下，并且标准合同文本与本合同有不一致之处，以本合同为准。
第一条工程概况
1、工程名称：_____
2、建设地点：_____
3、建设规模：_____㎡
4、层数：_____
5、工程结构形式：_____
6、工程承包范围：____________________
甲方分包的范围：_________________________工程。
7、承包方式：包工包料。按合同承包范围包人工、包材料、包机
械、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。
8、合同工期：开工日期：_____;竣工验收日期：_____。
9、质量标准：合格，主体工程市结构优质奖。
10、合同价款：本合同造价暂定为人民币(大写)_____万元，小写
_____元。
第二条工程造价确定及结算方式
一、计价依据
本工程为定额计价，采用定额计价方式结算。
执行_____年_____省建设工程计价依据《建筑工程计价定额》、
《给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、《施工机
械台班费用定额》、《建设工程费用定额》，以下简称《省定额》和
《费用定额》。
二、费用定额有关费率计取规定：以人工费为计费基础，取费基
数为_____元/工日。
1、通用措施费：建筑工程为_____% ;装饰工程为_____%;安装工程
为_____%。室内空气污染测试费由甲方统一缴纳，不再扣除乙方费用。
2、企业管理费：建筑工程为_____%;装饰工程为_____%;安装工程
为_____%。
3、利润：建筑、装饰和安装工程为_____%。
4、乙方在工程总结算时按工程总造价税前让利_____%，但甲方指
定的材料价差、甲方指定分包工程不计入让利。
三、人工费、材料费和机械费找差规定：
1、人工费价差：
建筑、装饰、安装工程人工费价差按当年省、市结算文件执行。
2、材料费价差：
钢筋、砼、苯板、预拌砂浆、砌块、水泥、电线、水暖管件等按
该种材料施工期间《哈尔滨工程造价信息》的当月下浮2%进入工程结
算，不再计取采保费。
3、机械费价差：执行定额价格，不找市场差价。
四、总承包服务费：
1、甲方另行分包的项目甲方按费用定额规定基数的4%计取总包
管理费。总包管理费单独结算，不参与总价让利。
2、乙方向甲方及甲方分包的分包商收取的总承包服务费和配合费
包括分包工程质量管理、整体工期管理、现场安全管理、施工配合管
理、脚手架的正常使用、所有专业安装后的正常堵补及找零、现场垂
直运输、分包材料的堆放场地、成品保护、分包单位工程资料的盖章、
整理、收集等费用。
五、安全生产措施费：按照《_____省建设工程安全生产措施费使
用管理办法》、《_____省建筑安装工程费用定额》问题解释(第1号)
的规定执行。工程结算时根据建设行政主管部门安全监督管理机构组
织安全检查、动态评价和工程造价管理机构核定的费用费率计算。工
程项目未申请安全检查现场评价、未经费用标准核定的，不得计算安
全生产措施费。施工现场甲方预先搭设的砖及彩钢围挡、大门、门卫
室、宿舍、食堂、农民工学校、医疗室、淋浴间、开水房、盥洗设施、
公厕等临时设施等。按实际发生乙方支付(不能超出临时设施费)。
六、规费：按照省、市建设行政主管部门核定的承包方规费标准
计取。未经核定的不得计取。
七、税金按省、市相应结算文件规定执行。以上没有提到的费率
均不计取。
八、设计变更、现场签证：
设计变更计价：按主体工程的取费进行计算。对乙方超出设计图
纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方现场代表、监理工程师
不予确认，并不予结算。
九、定额中没有的项目，而实际工程发生的项目执行省、市造价
管理部门认定的补充定额，无补充定额的，该项目开工前报甲方协商
定价，未经甲方定价的，不予结算。
1、乙方“水费、电费”结算办法：水费、电费由甲方向供排水、
供电部门缴纳，费用由乙方
塔吊基础及越冬维护必须有监理及工程部认可的施工方案并有经
上述部门按施工方案进行验收的合格单后方可列入结算，否则不予结
算。塔吊基础可以按本条标准计取费用，越冬维护只计取安全生产措
施费、规费和税金。
第三条工程款的支付与程序
一、本工程不支付预付工程款。
二、基础及主体工程按形象进度的_____%拨付，主体封闭后付主
体的_____%，装饰按形象付_____%，装饰完成后付_____%。工程竣工，
经过三方(建设单位、监理单位、施工单位)验收合格后，工程款支付至
乙方承建工程实际完成总价的_____%，竣工验收合格后一个月进行竣
工结算，竣工结算完成后，并经过质检站验收合格，除质检站预留
_____%的质量保证金外，工程款累计支付乙方承建工程竣工结算总价
的_____%。拨款阶段：地下阶段：第一次：土方施工完;第二次：桩基
础施工完;第三次：施工至主体正负零。
主体结构正负零施工至主体结构封顶、安装工程、装饰工程阶段：
按月进行结算。
三、质量保证金返回时间为_____年，质量保证期限依据《建设工
程质量管理条例》及有关规定执行，质量保证金在质量保证期满_____
年且无质量问题时无息返回_____%，在质量保证期满2年且无质量问
题时无息返回_____%，在质量保证期满5年且无质量问题时无息返回
_____%。
四、每月_____日前，由乙方向甲方经济部报送甲方工程师、监理
工程师签字盖章确认的月形象进度申报表(上月_____日至本月_____日)，
经济部提供统一格式。
五、如处于冬季施工期，乙方于冬季施工开始和结束后3日内向
甲方经济部报送冬季施工期形象进度申报表。
六、每月_____日前，由乙方向甲方经济部报送经甲方现场代表、
监理工程师确认的合格工程的月施工进度结算报表一式贰份。甲方经
济部造价工程师于10日内审核完签字盖章，并于10日内向乙方支付
审核后的当月工程月进度结算款。
第四条材料设备供应
一、甲、乙双方供应的材料和设备均必须符合设计要求、国家相
关质量标准及政府有关规定，均需有原出厂合格证明和质量等必要的
质量保证文件资料，必要的还须提供符合规定的生产许可证。
二、所有与乙方施工工程有关的材料设备(包括甲供材料设备)到货
后，乙方应按相关规定及《民用建筑室内环境污染控制规范》的规定
进行详细验收并对该产品的质量问题负责。
三、乙方采购的材料、设备未经甲方及监理同意，或者与甲方认
定的样品、品牌不符或以次充好，以假充真，乙方应立即运出施工现
场;已经运用到工程上去的，应当推倒或拆除，发生的费用和损失由乙
方负责，并且要求乙方重新订货安装，工期不予顺延，并承担由此给
甲方造成的各种直接和间接的经济损失和法律责任。
第五条甲方责任
一、甲方负责就设计问题与设计方及监理的协调联络，审批乙方
的施工组织设计。
二、甲方负责审批乙方的项目施工进度计划，并检查落实执行情
况：随时检查工程质量，对工程质量进行全过程控制;组织生产例会，
协调安排整个工程生产;组织对工程的实施验收。
三、工程施工前，甲方应监督、检查乙方对所承包的工程项目进
行技术、质量、安全交底。
甲方：
乙方：
签订日期：
工程施工补充合同 篇9
甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
根据双方签署的《建筑工程总承包合同》的约定，本着遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，就工程保证金的支付达成补充合同供
双方遵守执行：
一.乙方机械设备(包括塔吊安装)进场，支付首期保证金人民币
100万元整。
二.工程项目完成招投标程序，甲乙双方签署正式建筑工程施工合
同后，支付剩余保证金人民币200万元整。
本补充合同只是对工程保证金支付时间节点的补充说明，关于工
程保证金的权利义务违约责任等内容仍以双方签署的《建筑工程总承
包合同》为准，双方遵守执行。
本补充合同双方签字盖章后正式生效，此合同一式贰份，甲乙双
方各执壹份，同等具有法律效力。
甲方： 乙方：
______年____月___日______年____月___日
工程施工补充合同 篇10
甲方：_________
乙方：_________
经甲乙双方协商制定以下补充协议：
一、工程概况
1、工程名称：_________
2、地址：_________
3、建筑面积：7.2万平方米。
4、框架结构共计2层。
二、工程内容及承包范围：
1、乙方对本工程进行施工总承包，承包范围基础、主体、装饰、
装修等、
2、乙方在本工程施工中不可以用宿迁本地农民工，若发现使用本
地民工，所发生的任何事故均由乙方自行处理，以及在工程施工全过
程所发生的任何事故，均由乙方全权负责，甲方均不承担经济责任。
3、乙方承包范围内的设计变更而引起的增减工程由甲乙双方共同
协商。施工合同补充协议三、付款方式：
1、乙方在接到甲方开工通知后，进场施工，本工程施工过程。甲
方不支付预付款。
2、本工程付款在1#车间封顶后付工程总价的30%，二层封顶后
付工程总价的60%，砌墙捄灰室内地坪结束后付工程的80%，竣工验
收合格后付工程总价的95%，余款作为质量保证金，在竣工两年后房
屋正常使用，全部。
3、本工程若出现民工因工资闹事后果有乙方负责，甲方不承担，
支付民工工资及其它任何费用。
四、开竣工日期：
1.开工，竣工：，若遇停水停电，地方政府政策性调整和人力不
可抗拒的情况下工期顺延。
五、违约责任：
1.本工程所有材料(水泥、钢筋、混凝土试块、水管、电线)等等必
须验收报告取出后合格方可进行下一道工序，若野蛮施工，若情节严
重甲方可令乙方无条件出场。若乙方竣工日期提前5000元每天奖励，
工期拖延每天5000元罚款。
2.本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方：_________乙方：_________
电话：_________电话：_________
身份证号：身份证号：
____年____月____日
工程施工补充合同 篇11
发包方(以下称甲方)：
法定代表人：
身份证号码：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备
案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设
工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临
时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人
承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。
承包方(以下称乙方)：
法定代表人：
身份证号码：
依据《民法典》及相关法律、法规，结合________省有关规定及本
工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于
《________》(合同编号________，以下简称原合同)甲乙双方就其中未
尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、工程承包方式：
5、工程范围
二、工程期限
计划开工日期：________年____月____日。
(以甲方下发的书面通知的时间为准)
风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体
情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为
实际竣工日期，并在工程接收证书中载明因发包人原因，未在监理人
收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣
工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为
实际竣工日期工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工
程之日为实际竣工日期。
计划竣工日期：________年____月____日。
工期总日历天数：____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一
致的，以工期总日历天数为准。
三、合同价款及支付方式
1、暂估合同价款为____________万元(人民币大写：____________。
暂估合同价款综合单价暂估工程量(综合单价和暂估工程量见工程
量附件)
2、付款方式：按原合同相关条款执行。
四、补充协议的最终结算
补充协议所列工程量为暂估工程量，工程量计算规则以经甲方确
认的实际工程量为准，按原合同计量条款执行。
五、质量标准及验收
风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承
担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权
要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人
承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
严格按照原施工合同执行。
因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。
乙方对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、
设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。
甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。
六、争议解决
1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华
人民共和国法律。
2、本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
本协议与原合同相抵之处，以本协议为准。
3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议，
双方应友好协商解决协商不成的，向工程所在地的人民法院提起诉讼。
七、合同生效
本合同自_________________________生效。
八、合同份数
本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包
人执____份。
发包人：(公x)
法定代表人或其委托代理人：(签字)
组织机构代码：
地址：
编码：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：
承包人：(公x)
法定代表人或其委托代理人：(签字)
组织机构代码：
地址：
编码：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号
工程施工补充合同 篇12
补 充 协 议
发包人 ： （以下简称：甲方）
承包人 ： （以下简称：乙方）
经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就 年 月 日签订的就 工
程合同（以下简称为原合同）作如下补充协议：
一、 写明具体补充的内容。
二、如有未尽事宜，双方另行协商。
三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，
具有同等法律效力。
四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协
议中明确所作修改的`条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
甲方： 乙方：
（盖章） （盖章）
法人代表或代理人： 法人代表或代理人：
年 月 日 年 月 日
工程施工补充合同 篇13
甲方：
乙方：
应甲方要求，在原甲方与乙方20xx年11月14日签订《德保休闲
餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增
项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：
一、工程范围：20xx年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的
增项工程制作与安装。
二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量：详见附表：《德保休闲餐厅广告牌后期增加项
目一览表》
四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标
准。
五、付款方式：按原合同执行。
六、其它：施工合同补充协议
1、本协议其它内容仍按原合同执行。
2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。
3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。
甲方：（盖章）
法定代表人：
乙方：（盖章）
法定代表人：
签约日期：
-
